2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本3篇_第1页
2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本3篇_第2页
2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本3篇_第3页
2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本3篇_第4页
2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语1.2供应商定义1.3开发商定义1.4合同双方2.合同目的和范围2.1合作目的2.2合同范围2.3合作期限3.材料供应3.1材料清单3.2材料规格和质量标准3.3供应时间和数量3.4交货方式和地点4.价格和支付条款4.1材料价格4.2支付方式4.3付款期限4.4违约责任5.材料验收和退换货5.1验收标准5.2验收程序5.3退换货条件和流程6.材料质量保证6.1质量保证期6.2质量问题处理6.3质量责任7.保密条款7.1保密信息定义7.2保密义务7.3保密信息的处理8.知识产权8.1知识产权归属8.2知识产权使用8.3知识产权保护9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效和终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后果13.其他条款13.1法律适用13.2合同附件13.3合同修改14.合同签署和生效日期14.1签署时间和地点14.2生效日期第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同术语1.1.1“建筑材料”指本合同中约定的用于房地产开发项目的各类建筑材料,包括但不限于钢筋、水泥、砖、瓦、石材、木材、门窗等。1.1.2“供应商”指在本合同中提供建筑材料的厂商或代理商。1.1.3“开发商”指在本合同中负责房地产开发项目的公司或个人。1.1.4“合同”指本《2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议》。1.2供应商定义供应商应具备合法的经营资质,具备履行合同所需的资金、技术、人员、设备等条件,能够保证提供的建筑材料符合合同约定的质量标准和规格要求。1.3开发商定义开发商应具备房地产开发资质,具备履行合同所需的资金、技术、人员、设备等条件,能够保证按照合同约定的时间、地点、数量和质量要求接收建筑材料。1.4合同双方本合同双方分别为供应商和开发商,双方应遵守合同约定,履行各自的权利和义务。2.合同目的和范围2.1合作目的本合同旨在明确供应商与开发商之间关于建筑材料供应的合作关系,确保建筑材料的质量、数量、价格和交付时间满足房地产开发项目的需求。2.2合同范围2.2.1材料供应的种类、规格、数量和价格;2.2.2材料的交付时间、地点和方式;2.2.3材料的质量保证和质量问题处理;2.2.4付款方式和期限;2.2.5违约责任和争议解决。3.材料供应3.1材料清单供应商应按照附件一《材料清单》向开发商提供建筑材料,材料清单应详细列明每种材料的名称、规格、数量和单价。3.2材料规格和质量标准供应商提供的建筑材料应符合国家相关标准和规范,具体规格和质量标准详见附件二《材料规格和质量标准》。3.3供应时间和数量供应商应根据合同约定的时间表和需求计划,按照约定的数量供应建筑材料。3.4交货方式和地点供应商应采用合理的运输方式将建筑材料运至约定的交货地点,具体交货方式和地点详见附件三《交货方式和地点》。4.价格和支付条款4.1材料价格材料价格应根据合同约定的价格表执行,价格表详见附件四《材料价格表》。4.2支付方式开发商应按照合同约定的支付方式向供应商支付材料款项,支付方式包括但不限于银行转账、支票等。4.3付款期限付款期限为材料交付后的一定时间内,具体期限详见附件四《材料价格表》。4.4违约责任若供应商未能按时、按质、按量提供建筑材料,或开发商未能按时支付材料款项,双方应承担相应的违约责任。5.材料验收和退换货5.1验收标准开发商应按照合同约定的质量标准和规格要求对供应商提供的建筑材料进行验收。5.2验收程序验收程序如下:5.2.1开发商在材料到达交货地点后进行初步验收;5.2.2开发商对材料进行详细验收,如发现质量问题,应在验收报告中注明;5.2.3供应商应在收到验收报告后及时处理质量问题。5.3退换货条件和流程若供应商提供的建筑材料存在质量问题,开发商有权要求退换货,具体条件和流程详见附件五《退换货条件和流程》。6.材料质量保证6.1质量保证期供应商提供的建筑材料质量保证期为自交付之日起的一定时间,具体期限详见附件六《质量保证期》。6.2质量问题处理若在质量保证期内发现质量问题,供应商应在接到通知后及时处理,确保问题得到妥善解决。6.3质量责任供应商应对其提供的建筑材料的质量承担全部责任,包括但不限于因质量问题导致的损失和赔偿。8.知识产权8.1知识产权归属本合同项下,任何一方提供的技术资料、图纸、样品等知识产权归提供方所有,未经提供方书面同意,另一方不得擅自复制、使用或向第三方披露。8.2知识产权使用在合同有效期内,双方同意在项目实施过程中,可以相互使用对方提供的知识产权,但不得侵犯对方的知识产权。8.3知识产权保护双方应采取必要措施保护对方的知识产权,防止未经授权的复制、使用或披露。9.违约责任9.1违约行为定义9.1.1供应商未能按时、按质、按量供应材料;9.1.2开发商未能按时支付款项;9.1.3一方违反保密条款;9.1.4一方违反合同约定的其他义务。9.2违约责任承担发生违约行为的一方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和计算方法应在合同中明确约定,如无约定,则按实际损失计算。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序如下:10.2.1双方应自争议发生之日起30日内协商解决;10.2.2若协商不成,任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼;10.2.3仲裁或诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行合同。11.合同生效和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3因不可抗力导致合同无法履行;11.2.4一方违约导致合同解除。11.3合同终止后果合同终止后,双方应按照约定处理未履行完毕的合同义务,包括但不限于材料供应、款项支付等。12.其他条款12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同附件12.2.1材料清单;12.2.2材料规格和质量标准;12.2.3交货方式和地点;12.2.4材料价格表;12.2.5退换货条件和流程;12.2.6质量保证期。13.合同修改本合同的任何修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。14.合同签署和生效日期14.1签署时间和地点本合同于____年____月____日在____地签署。14.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方约定或法律规定,介入合同关系中的个人、企业或其他组织。1.2第三方的介入可以是中介方、监理方、咨询方、评估方等,具体根据合同目的和需要而定。2.第三方介入的条件2.1.1合同双方同意;2.1.2第三方具备相应的资质和能力;2.1.3第三方介入不会损害甲乙双方的合法权益。3.第三方介入的流程3.1第三方介入的流程如下:3.1.1甲乙双方共同协商确定第三方介入的事项;3.1.2甲乙双方与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务;3.1.3第三方根据协议履行职责。4.第三方的责任和权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照合同约定或法律规定,履行其职责,确保合同履行顺利进行;4.1.2第三方应对其提供的意见、建议或服务承担相应的责任;4.1.3第三方应保守合同双方的商业秘密。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;4.2.2第三方有权根据合同约定或法律规定,对甲乙双方的行为进行监督和评价;4.2.3第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。5.第三方责任限额5.1.1合同双方在签订合同时约定;5.1.2第三方介入的协议中约定;5.1.3法律法规规定的责任限额。5.2责任限额的具体内容:5.2.1第三方因提供错误意见、建议或服务导致的损失,其责任限额不超过合同总金额的____%;5.2.2第三方因故意或重大过失导致的损失,其责任限额不受上述比例限制;5.2.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方同意。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方与甲方的关系由双方签订的协议确定;6.1.2第三方应按照协议约定,向甲方提供相应的服务或意见。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方与乙方的关系由双方签订的协议确定;6.2.2第三方应按照协议约定,向乙方提供相应的服务或意见。6.3第三方与合同双方的关系:6.3.1第三方应维护合同双方的合法权益,不得损害任何一方的利益;6.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守合同约定和法律法规。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,若合同内容需要变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,若发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;8.2若协商不成,任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,若合同终止,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订终止协议。10.第三方介入后的保密10.1第三方在介入合同关系过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:材料清单详细要求和说明:材料清单应包括每种材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商信息等,确保双方对材料供应有明确了解。2.附件二:材料规格和质量标准详细要求和说明:应详细列出每种材料的国家标准、行业标准或供应商提供的质量标准,确保材料质量符合要求。3.附件三:交货方式和地点详细要求和说明:明确交货的具体方式(如公路、铁路、水路等)和地点,以及交货时的注意事项,确保材料及时、安全地到达。4.附件四:材料价格表详细要求和说明:价格表应包括材料名称、规格、单价、折扣、税费等信息,确保双方对材料价格有明确约定。5.附件五:退换货条件和流程详细要求和说明:明确退换货的条件、程序、责任划分和赔偿标准,确保双方在出现质量问题时有明确的处理方式。6.附件六:质量保证期详细要求和说明:明确每种材料的质量保证期,以及在此期间出现质量问题时的处理方式。7.附件七:第三方介入协议详细要求和说明:协议应明确第三方的角色、职责、权利和义务,以及第三方介入的具体事项和流程。8.附件八:争议解决协议详细要求和说明:协议应明确争议解决的途径、程序和规则,确保双方在发生争议时能及时、有效地解决。9.附件九:合同变更协议详细要求和说明:协议应明确合同变更的条件、程序和内容,确保双方在合同履行过程中能灵活应对变化。10.附件十:合同终止协议详细要求和说明:协议应明确合同终止的条件、程序和后果,确保双方在合同终止时能明确责任和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1供应商未能按时、按质、按量供应材料;1.2开发商未能按时支付款项;1.3一方违反保密条款;1.4一方违反合同约定的其他义务;1.5第三方未能履行其职责或违反协议约定。2.责任认定标准:2.1供应商未能按时、按质、按量供应材料,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.2开发商未能按时支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.3一方违反保密条款,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.4一方违反合同约定的其他义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.5第三方未能履行其职责或违反协议约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:1.供应商未能按时交付材料,导致开发商项目进度延误,开发商有权要求供应商支付违约金,并承担由此产生的损失。2.开发商未能在约定时间内支付材料款项,供应商有权要求开发商支付违约金,并承担由此产生的损失。3.第三方在提供咨询服务时,未能按照约定履行职责,导致开发商项目受损,开发商有权要求第三方支付违约金,并承担由此产生的损失。全文完。2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作双方2.1开发商信息2.2供应商信息3.合作内容3.1建筑材料供应范围3.2供应方式3.3供应数量3.4供应质量要求4.价格与支付4.1价格条款4.2付款方式4.3付款期限4.4逾期付款责任5.交货与验收5.1交货时间5.2交货地点5.3验收标准5.4验收程序6.质量保证与售后服务6.1质量保证期限6.2售后服务内容6.3售后服务责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务8.3保密期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同期限与终止10.1合同期限10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:建筑材料供应清单12.2附件二:质量保证书12.3附件三:售后服务承诺书13.其他约定13.1法律适用13.2合同生效13.3合同份数13.4合同签署14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义(1)"建筑材料"指合同中约定的用于房地产项目的各类建筑材料,包括但不限于钢筋、水泥、砂石、砖瓦、木材等。(2)"供应商"指合同中约定的建筑材料供应商。(3)"开发商"指合同中约定的房地产开发企业。(4)"合同"指本《2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议》。1.2解释(1)本合同中使用的术语,如无特别说明,均应按照通常的含义进行解释。(2)对于合同中的任何术语,双方应通过友好协商达成一致解释。2.合作双方2.1开发商信息(1)名称:___________(2)法定代表人:___________(3)地址:___________(4)联系电话:___________2.2供应商信息(1)名称:___________(2)法定代表人:___________(3)地址:___________(4)联系电话:___________3.合作内容3.1建筑材料供应范围(1)供应商应按照合同约定的建筑材料供应范围向开发商提供材料。(2)供应范围包括但不限于:钢筋、水泥、砂石、砖瓦、木材等。3.2供应方式(1)供应商应按照合同约定的供应方式,及时、足量地向开发商提供建筑材料。(2)供应方式为:___________。3.3供应数量(1)供应数量按照合同约定的数量执行。(2)具体供应数量详见附件一:建筑材料供应清单。3.4供应质量要求(1)供应商提供的建筑材料应符合国家及行业相关质量标准。(2)具体质量要求详见附件一:建筑材料供应清单。4.价格与支付4.1价格条款(1)建筑材料价格按合同约定执行。(2)价格构成包括但不限于:材料成本、运输费用、税费等。4.2付款方式(1)付款方式为:___________。(2)具体付款流程详见附件一:建筑材料供应清单。4.3付款期限(1)付款期限为:___________。(2)具体付款时间详见附件一:建筑材料供应清单。4.4逾期付款责任(1)如开发商逾期付款,应向供应商支付逾期付款利息。(2)逾期付款利息按___________计算。5.交货与验收5.1交货时间(1)供应商应在合同约定的交货时间内完成材料供应。(2)具体交货时间详见附件一:建筑材料供应清单。5.2交货地点(1)交货地点为:___________。(2)具体交货地点详见附件一:建筑材料供应清单。5.3验收标准(1)验收标准按照国家及行业相关质量标准执行。(2)具体验收标准详见附件一:建筑材料供应清单。5.4验收程序(1)开发商在收到建筑材料后,应按照合同约定的验收程序进行验收。(2)具体验收程序详见附件一:建筑材料供应清单。6.质量保证与售后服务6.1质量保证期限(1)供应商提供的建筑材料质量保证期限为:___________。(2)具体质量保证期限详见附件一:建筑材料供应清单。6.2售后服务内容a.产品咨询;b.故障排除;c.产品维修;d.产品更换;e.其他相关服务。6.3售后服务责任(1)供应商应按照合同约定的售后服务内容,及时、有效地为开发商提供售后服务。(2)具体售后服务责任详见附件一:建筑材料供应清单。8.保密条款8.1保密信息范围(1)本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息、客户信息等,均属于保密信息。(2)保密信息包括但不限于:产品设计、生产工艺、原材料采购、销售渠道、价格策略、财务数据等。8.2保密义务(1)双方对本合同中涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。(2)保密义务自本合同签订之日起至合同终止后______年止。8.3保密期限(1)保密期限自本合同签订之日起计算,除非法律另有规定或双方另有约定。(2)在保密期限届满后,双方仍有义务对保密信息保密,直至该信息成为公开信息。9.争议解决9.1争议解决方式(1)双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构(1)双方同意将争议提交至___________仲裁委员会进行仲裁。(2)仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。9.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁委员会另有裁决。(2)双方应各自承担其在仲裁过程中的律师费和其他相关费用。10.合同期限与终止10.1合同期限(1)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。(2)合同期满前______个月,双方应就续签事宜进行协商。10.2合同终止条件(1)合同期满或双方协商一致解除本合同。(2)一方违约,另一方有权解除本合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止后的相关事宜进行协商。(2)合同终止后,双方应按照约定处理剩余业务和未结算款项。11.合同变更与解除11.1合同变更程序(1)任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,方可变更。(2)变更后的合同内容作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。11.2合同解除条件(1)合同签订后,如一方违约,另一方有权解除合同。(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.3合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除原因。(2)对方应在收到解除通知后______日内予以回复,逾期未回复视为同意解除。12.合同附件12.1附件一:建筑材料供应清单12.2附件二:质量保证书12.3附件三:售后服务承诺书13.其他约定13.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)合同履行过程中如发生争议,应适用中华人民共和国法律。13.2合同生效(1)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(2)本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。13.3合同份数(1)本合同一式______份,双方各执______份。(2)每份合同均应完整、准确无误。13.4合同签署(1)本合同经双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)后生效。(2)签字(或盖章)人应具有相应的代表权。14.合同附件清单(1)附件一:建筑材料供应清单(2)附件二:质量保证书(3)附件三:售后服务承诺书第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)“第三方”指本合同中未直接参与但因其专业能力、技术支持或服务需求而被引入合同关系中的独立实体。(2)第三方包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理公司、检测机构等。15.2第三方介入原因(1)为了确保合同的履行和项目的高效推进,双方同意引入第三方提供专业服务。(2)第三方介入的目的是为了提高工作效率、保证工程质量、控制项目成本等。15.3第三方选择与引入(1)第三方由双方共同选定,或由一方提出建议,经另一方同意后确定。(2)第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求。15.4第三方职责(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于:a.提供专业的咨询服务;b.进行工程监理或检测;c.协助解决合同履行中的问题;d.其他双方约定的服务内容。15.5第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。(2)第三方有权要求开发商和供应商提供必要的资料和便利条件。15.6第三方与其他方的关系(1)第三方与开发商、供应商之间的关系是独立的,第三方不承担开发商或供应商的任何合同责任。(2)第三方在合同履行过程中,应保持中立,不偏袒任何一方。16.第三方责任限额16.1第三方责任(1)第三方在其职责范围内,因故意或重大过失造成开发商或供应商损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)第三方在提供咨询服务或执行检测、监理任务时,如因技术原因导致错误,应承担相应的责任。16.2责任限额(1)第三方责任限额由双方在合同中约定,最高不超过___________元。(2)责任限额包括但不限于直接经济损失和因违约而产生的间接经济损失。16.3责任认定(1)第三方责任认定需经双方共同确认,如有争议,可提交合同约定的争议解决机构处理。(2)第三方责任认定后,开发商或供应商有权向第三方追究责任。17.第三方变更与退出17.1第三方变更(1)如因特殊原因需要更换第三方,双方应协商一致,并重新签订相关协议。(2)更换第三方不影响本合同的效力。17.2第三方退出(1)第三方因自身原因或合同约定的其他原因退出合同,应提前______日通知双方。(2)第三方退出后,双方应另行协商确定新的第三方或自行承担相应职责。18.第三方信息保密(1)第三方在合同履行过程中获取的开发商和供应商的保密信息,应严格保密,不得泄露给任何第三方。(2)保密义务自本合同签订之日起至合同终止后______年止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:建筑材料供应清单详细要求:列出所有供应的建筑材料名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。附件说明:此清单为双方确认的材料供应依据,应与合同条款保持一致。2.附件二:质量保证书详细要求:供应商应承诺提供的建筑材料符合合同约定的质量标准,并提供质量保证期限。附件说明:此保证书为供应商对材料质量的承诺,是双方质量纠纷解决的重要依据。3.附件三:售后服务承诺书详细要求:供应商应详细列出售后服务内容、服务期限、联系方式等。附件说明:此承诺书为供应商提供售后服务的依据,保障开发商在材料使用过程中的权益。4.附件四:合同变更协议详细要求:记录任何合同条款的变更内容、变更原因、变更日期等。附件说明:此协议为合同变更的法律文件,需双方签字(或盖章)确认。5.附件五:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。附件说明:此协议为双方解决合同履行中争议的法律文件。6.附件六:第三方服务协议详细要求:与第三方签订的服务协议,包括服务内容、费用、期限等。附件说明:此协议为第三方提供服务的依据,需第三方签字(或盖章)确认。7.附件七:付款凭证详细要求:记录每次付款的金额、日期、付款方式等。附件说明:此凭证为双方确认付款的重要证据。8.附件八:验收报告详细要求:记录材料验收的时间、地点、结果等。附件说明:此报告为双方确认材料质量的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为供应商未按合同约定时间、数量、质量提供建筑材料。供应商提供的建筑材料不符合合同约定的质量标准。开发商未按合同约定时间、金额支付款项。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准供应商违约:根据实际损失计算赔偿金额,包括但不限于材料损失、工程延误损失等。开发商违约:支付违约金,违约金按合同约定比例计算。双方违约:根据各自违约程度,分担损失和责任。3.违约示例说明供应商未按期交付材料,导致工程延误,开发商因此遭受损失,供应商应赔偿开发商因延误造成的直接经济损失和间接经济损失。供应商提供的材料存在质量问题,经检测不合格,开发商因此遭受损失,供应商应赔偿开发商因材料不合格造成的损失,包括材料更换、工程返工等费用。全文完。2024版房地产开发商与建筑材料供应商合作协议范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2供应商基本信息2.合作内容概述2.1合作项目名称2.2合作项目地点2.3合作项目规模3.供应材料及数量3.1材料种类3.2材料规格3.3材料数量4.材料质量标准4.1国家标准4.2行业标准4.3企业标准5.供应时间及进度安排5.1供应起始时间5.2供应结束时间5.3进度安排6.材料价格及支付方式6.1材料单价6.2材料总价6.3支付方式7.交货地点及运输方式7.1交货地点7.2运输方式7.3运输费用8.验收标准及方法8.1验收标准8.2验收方法9.违约责任9.1开发商违约责任9.2供应商违约责任10.争议解决方式10.1争议解决机构10.2争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2解除程序12.合同生效及期限12.1合同生效日期12.2合同期限13.合同变更及终止13.1合同变更程序13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称:__________1.1.2开发商法定代表人:__________1.1.3开发商注册地址:__________1.1.4开发商联系电话:__________1.1.5开发商电子邮箱:__________1.2供应商基本信息1.2.1供应商名称:__________1.2.2供应商法定代表人:__________1.2.3供应商注册地址:__________1.2.4供应商联系电话:__________1.2.5供应商电子邮箱:__________2.合作内容概述2.1合作项目名称:__________2.2合作项目地点:__________2.3合作项目规模:__________3.供应材料及数量3.1材料种类:3.1.1水泥3.1.2钢筋3.1.3砖块3.1.4玻璃3.2材料规格:3.2.1水泥:__________3.2.2钢筋:__________3.2.3砖块:__________3.2.4玻璃:__________3.3材料数量:3.3.1水泥:__________吨3.3.2钢筋:__________吨3.3.3砖块:__________立方米3.3.4玻璃:__________平方米4.材料质量标准4.1国家标准:GB/T__________4.2行业标准:__________4.3企业标准:__________5.供应时间及进度安排5.1供应起始时间:__________5.2供应结束时间:__________5.3进度安排:5.3.1第一个月:__________5.3.2第二个月:__________5.3.3第三个月:__________5.3.4第四个月:__________6.材料价格及支付方式6.1材料单价:6.1.1水泥:__________元/吨6.1.2钢筋:__________元/吨6.1.3砖块:__________元/立方米6.1.4玻璃:__________元/平方米6.2材料总价:__________6.3支付方式:6.3.1预付款:__________6.3.2进度款:__________6.3.3结算款:__________7.交货地点及运输方式7.1交货地点:__________7.2运输方式:__________7.3运输费用:__________8.验收标准及方法8.1验收标准8.1.1材料应符合国家、行业及企业标准。8.1.2材料质量检验报告应由供应商提供,并经开发商确认。8.2验收方法8.2.1开发商应在材料到货后3个工作日内进行验收。8.2.2验收过程中,双方应共同参与,对材料进行外观、尺寸、重量等检查。8.2.3验收不合格的材料,供应商应在验收合格前退场,并承担由此产生的所有费用。9.违约责任9.1开发商违约责任9.1.1如开发商未按约定支付款项,应向供应商支付违约金,违约金为应付未付款项的_____%。9.1.2如开发商未按约定提供交货地点,应向供应商支付违约金,违约金为合同总价款的_____%。9.2供应商违约责任9.2.1如供应商未按约定时间提供材料,应向开发商支付违约金,违约金为合同总价款的_____%。9.2.2如供应商提供的材料不合格,应无条件退货,并赔偿开发商因此遭受的全部损失。10.争议解决方式10.1争议解决机构如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。10.2争议解决程序如协商不成,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。11.合同解除条件11.1合同解除情形11.1.1任何一方违反合同约定,经对方催告后仍未在合理期限内改正的。11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.2解除程序任何一方要求解除合同时,应提前______个工作日书面通知对方,并说明解除原因。12.合同生效及期限12.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同的有效期为______年,自合同生效之日起计算。13.合同变更及终止13.1合同变更程序任何一方要求变更合同时,应提前______个工作日书面通知对方,并说明变更原因。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满。13.2.2合同解除。13.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式双方之间的通知应以书面形式进行,通过信函、传真、电子邮件等方式发送至对方指定的地址。14.3合同附件14.3.1供应材料清单14.3.2验收标准及方法14.3.3支付方式说明14.3.4运输合同14.3.5争议解决协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所指的第三方,是指为促进本合同的履行,由甲乙双方共同认可的,提供中介、咨询、监理、审计等服务的独立第三方机构或个人。15.2范围15.2.1中介服务:协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同等。15.2.2咨询服务:提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.2.3监理服务:对材料供应、工程进度等进行监督和检查。15.2.4审计服务:对合同履行情况进行审计,确保合同条款得到正确执行。16.第三方介入的程序16.1选择甲乙双方应共同决定选择第三方,并签订三方合作协议,明确各方的权利和义务。16.2聘请甲乙双方共同聘请第三方,并支付相应费用。16.3协议签订甲乙双方与第三方签订合作协议,明确服务内容、费用、期限等。17.第三方的责任及责任限额17.1责任第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规和行业规范,对因其自身原因导致的合同履行问题承担责任。17.2责任限额第三方对合同履行问题承担的责任限额,不得超过甲乙双方签订的三方合作协议中约定的金额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分第三方的责任仅限于其提供的服务范围,对合同履行中的其他问题,甲乙双方应各自承担相应的责任。18.2权利划分第三方在履行职责过程中,享有获取报酬的权利,以及根据合作协议获取甲乙双方提供的相关资料的权利。18.3义务划分第三方有义务遵守合作协议的约定,确保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论