版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑给排水工程履约担保书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1发包人2.2承包人2.3担保人3.担保范围3.1担保金额3.2担保期限3.3担保方式4.担保责任4.1担保责任范围4.2担保责任履行4.3担保责任免除5.担保金的收取与退还5.1担保金的收取5.2担保金的退还5.3担保金利息6.合同变更与解除6.1合同变更6.2合同解除6.3合同终止7.违约责任7.1承包人违约责任7.2发包人违约责任7.3担保人违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同生效与终止9.1合同生效9.2合同终止10.合同附件10.1附件一:建筑给排水工程履约担保书10.2附件二:相关证明文件11.法律适用与争议管辖11.1法律适用11.2争议管辖12.其他约定12.1其他约定事项12.2其他约定解释13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“建筑给排水工程”指本合同所涉及的具体建筑给排水工程的内容,包括但不限于设计、施工、安装、调试等。1.1.2“履约担保书”指本合同附件一《建筑给排水工程履约担保书》。1.1.3“担保人”指为保证承包人履行合同义务而提供担保的自然人、法人或其他组织。1.1.4“担保金额”指担保人在本合同履行期间应承担的担保责任金额。1.1.5“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。1.1.6“担保方式”指担保人提供的担保形式,包括但不限于银行保函、现金、保证金等。2.合同主体2.1发包人2.1.1发包人名称:________2.1.2发包人地址:________2.1.3发包人法定代表人:________2.2承包人2.2.1承包人名称:________2.2.2承包人地址:________2.2.3承包人法定代表人:________2.3担保人2.3.1担保人名称:________2.3.2担保人地址:________2.3.3担保人法定代表人:________3.担保范围3.1担保金额3.1.1担保金额:人民币________元整。3.1.2担保金额应足以覆盖承包人在履行合同过程中可能产生的违约责任。3.2担保期限3.2.1担保期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.3担保方式3.3.1担保方式:银行保函。3.3.2银行保函由担保人向________银行申请开具,担保人应保证银行保函的真实性、有效性。4.担保责任4.1担保责任范围4.1.1担保人应对承包人在履行合同过程中因违约而产生的经济损失承担赔偿责任。4.1.2担保责任范围包括但不限于工程款、工期延误赔偿、维修费用等。4.2担保责任履行4.2.1发包人发现承包人违约时,应及时通知担保人,并要求担保人履行担保责任。4.2.2担保人应在接到通知之日起________日内履行担保责任。4.3担保责任免除4.3.1因不可抗力等原因导致承包人无法履行合同义务,担保人不承担担保责任。4.3.2因发包人原因导致承包人无法履行合同义务,担保人不承担担保责任。5.担保金的收取与退还5.1担保金的收取5.1.1发包人有权在合同签订后________日内收取担保金额。5.1.2担保金额应一次性支付。5.2担保金的退还5.2.1合同履行完毕且无违约行为,担保金应予以退还。5.2.2担保金退还时间为合同终止之日起________日内。5.3担保金利息5.3.1担保金在担保期间产生的利息归担保人所有。6.合同变更与解除6.1合同变更6.1.1合同双方协商一致,可以对本合同进行变更。6.1.2变更内容应以书面形式确定。6.2合同解除6.2.1合同双方协商一致,可以解除本合同。6.2.2合同解除应以书面形式确定。6.3合同终止6.3.1合同履行完毕或合同解除后,本合同终止。7.违约责任7.1承包人违约责任7.1.1承包人未按合同约定履行义务,应承担违约责任。7.1.2承包人违约,应支付违约金,违约金数额为________元。7.2发包人违约责任7.2.1发包人未按合同约定履行义务,应承担违约责任。7.2.2发包人违约,应支付违约金,违约金数额为________元。7.3担保人违约责任7.3.1担保人未按合同约定履行担保责任,应承担违约责任。7.3.2担保人违约,应支付违约金,违约金数额为________元。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1提起诉讼的一方应向对方发出书面通知,明确争议事项和解决要求。8.2.2对方应在收到通知之日起________日内给予答复,或提出书面答辩。8.2.3争议解决过程中,双方应保持合作态度,积极寻求解决方案。8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为合同签订地,即________。9.合同生效与终止9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.1.2合同生效前,双方应按照合同约定履行相关义务。9.2合同终止9.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。9.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。10.合同附件10.1附件一:建筑给排水工程履约担保书10.1.1附件一为本合同的组成部分,具有同等法律效力。10.2附件二:相关证明文件10.2.1附件二包括但不限于工程图纸、合同协议书、验收报告等。11.法律适用与争议管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议管辖11.2.1合同争议的解决,适用合同签订地的法律。12.其他约定12.1其他约定事项12.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。12.2其他约定解释12.2.1本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准。13.合同签署13.1签署时间13.1.1本合同于________年________月________日签署。13.2签署地点13.2.1本合同在________地签署。13.3签署人13.3.1发包人代表签字(或盖章):________13.3.2承包人代表签字(或盖章):________13.3.3担保人代表签字(或盖章):________14.合同份数与保管14.1合同份数14.1.1本合同一式________份,双方各执________份。14.2合同保管14.2.1合同双方应妥善保管合同文本,确保合同内容的完整性和有效性。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入指在本合同履行过程中,为了协助合同双方解决争议、提供专业服务或执行合同条款,引入的除合同双方外的第三方机构或个人。1.1.1争议调解或仲裁;1.1.2技术评估与监督;1.1.3工程质量检测与验收;1.1.4法律咨询与代理;1.1.5其他经合同双方同意的服务。2.第三方介入的程序2.1合同双方协商一致后,可以决定引入第三方介入。2.2引入第三方介入前,合同双方应书面通知对方,并明确第三方的职责、权限和预期目标。3.第三方介入的职责与权限3.1第三方应在其职责和权限范围内,独立、公正地履行其职责。3.2第三方的职责包括但不限于:3.1.1评估合同双方的争议;3.1.2提供技术意见或建议;3.1.3监督工程质量;3.1.4协助合同履行。3.3第三方的权限包括但不限于:3.3.1要求合同双方提供必要的信息和文件;3.3.2组织会议和讨论;3.3.3制定和执行解决方案。4.第三方的责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因其过错或疏忽导致的损失,其责任限额由合同双方与第三方协商确定,并在合同中明确。4.2若第三方责任限额未在合同中明确,则默认为第三方应承担的全部责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系为独立的第三方服务提供者,其不参与合同双方的直接交易。5.2第三方在履行职责时,应遵守合同双方的要求,并确保其行为符合合同目的。5.3第三方不得泄露合同双方的商业秘密或个人信息。6.第三方介入的变更与解除6.1合同双方有权在第三方介入过程中,根据实际情况对第三方介入的内容、范围和期限进行变更。6.2若合同双方或第三方认为第三方介入已达到预期目标或不再需要,可以协商解除第三方介入。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由合同双方协商确定,并在合同中明确。7.2第三方介入的费用应在合同约定的期限内支付。8.第三方介入的记录与报告8.1第三方应定期向合同双方提供介入工作的记录和报告。8.2第三方介入的记录和报告应详细、准确,并符合合同要求。9.第三方介入的争议解决9.1若合同双方对第三方介入的结果有争议,应通过协商解决。9.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.第三方介入的终止10.1第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定处理剩余事宜。10.2第三方介入终止后,第三方应向合同双方提交最终报告和结算单据。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:建筑给排水工程履约担保书要求:担保书应详细列明担保金额、担保期限、担保方式、担保责任等内容,并由担保人盖章或签字。说明:履约担保书是担保人保证承包人履行合同义务的重要文件。2.附件二:相关证明文件要求:包括但不限于工程图纸、合同协议书、验收报告、资质证书、付款凭证等。说明:相关证明文件是证明合同履行情况和双方权利义务的重要依据。3.附件三:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权限、费用、责任限额等内容。说明:第三方介入协议是规范第三方介入行为,明确各方责任的协议。4.附件四:争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、程序、地点等内容。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。5.附件五:合同变更协议要求:协议应详细列明变更内容、双方签字(或盖章)等。说明:合同变更协议是双方协商一致后对合同内容进行变更的正式文件。6.附件六:合同解除协议要求:协议应明确解除原因、双方签字(或盖章)等。说明:合同解除协议是双方协商一致后解除合同的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按合同约定的时间和质量完成工程;1.2承包人未按合同约定使用材料或设备;1.3承包人未按合同约定支付工程款;1.4发包人未按合同约定提供工程场地或资料;1.5发包人未按合同约定支付工程款;1.6第三方未按协议履行职责。2.责任认定标准:2.1承包人违约,应支付违约金,违约金数额为合同约定;2.2发包人违约,应支付违约金,违约金数额为合同约定;2.3第三方违约,应承担相应责任,责任限额由合同约定。3.违约责任示例:3.1承包人未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,应支付工期延误赔偿金;3.2承包人使用不合格的材料,导致工程质量问题,应承担修复费用;3.3发包人未按合同约定提供工程场地,导致工程无法正常进行,应承担相应责任;3.4第三方未按协议履行职责,导致合同无法履行,应承担相应责任。全文完。2024版建筑给排水工程履约担保书1本合同目录一览1.担保人基本情况1.1担保人名称1.2担保人地址1.3担保人法定代表人1.4担保人联系方式2.被担保人基本情况2.1被担保人名称2.2被担保人地址2.3被担保人法定代表人2.4被担保人联系方式3.担保范围3.1担保项目名称3.2担保项目地点3.3担保项目规模3.4担保项目合同金额4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期5.担保金额5.1担保金额总额5.2分期担保金额5.3担保金支付方式6.担保责任6.1担保责任范围6.2担保责任免除6.3担保责任承担7.担保方式7.1现金担保7.2银行保函担保7.3其他担保方式8.担保金管理8.1担保金账户8.2担保金提取8.3担保金退还9.违约责任9.1担保人违约责任9.2被担保人违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.其他约定事项14.1通知送达方式14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条担保人基本情况1.1担保人名称:担保有限公司1.2担保人地址:省市区路号1.3担保人法定代表人:第二条被担保人基本情况2.1被担保人名称:建筑有限公司2.2被担保人地址:省市区路号2.3被担保人法定代表人:第三条担保范围3.1担保项目名称:市区住宅小区给排水工程3.2担保项目地点:市区路号3.3担保项目规模:建筑面积万平方米,总投资亿元3.4担保项目合同金额:万元第四条担保期限4.1担保起始日期:2024年1月1日4.2担保终止日期:2027年12月31日第五条担保金额5.1担保金额总额:万元5.2分期担保金额:5.2.1第一期:万元,于2024年1月1日支付5.2.2第二期:万元,于2024年7月1日支付5.2.3第三期:万元,于2025年1月1日支付5.2.4第四期:万元,于2025年7月1日支付5.2.5第五期:万元,于2026年1月1日支付5.2.6第六期:万元,于2026年7月1日支付5.3担保金支付方式:银行转账第六条担保责任6.1担保责任范围:本合同担保范围内,被担保人因履行合同而产生的债务、违约责任及因合同履行产生的其他法律责任。6.2担保责任免除:因不可抗力导致合同无法履行或被担保人违约,担保人免除担保责任。6.3担保责任承担:被担保人违约时,担保人应按照合同约定履行担保责任。第七条担保方式7.1现金担保:担保人承诺在担保期限内,将担保金额全额存入指定银行账户,以现金形式提供担保。7.2银行保函担保:担保人承诺在担保期限内,向被担保人提供银行保函,担保金额为合同金额的%。7.3其他担保方式:经双方协商一致,可采用其他担保方式。第八条担保金管理8.1担保金账户:担保人设立专用担保金账户,用于存放和管理担保金。8.2担保金提取:被担保人因履行合同产生的债务或违约责任,需提取担保金时,应向担保人提出书面申请,经担保人审核同意后,方可提取。8.3担保金退还:被担保人履行完毕合同义务,且无违约行为,担保人应在合同终止后7个工作日内,将剩余担保金无息退还给担保人。第九条违约责任9.1担保人违约责任:担保人未按约定提供担保或未履行担保责任的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2被担保人违约责任:被担保人未按合同约定履行义务或发生违约行为,导致担保人承担担保责任的,被担保人应向担保人支付相应的违约金,并赔偿担保人因此遭受的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一条合同解除11.1.1另一方严重违约;11.1.2不可抗力导致合同无法履行;11.1.3双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序:解除合同应书面通知对方,并自通知送达之日起解除合同。第十二条合同生效12.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同生效日期:2024年1月1日第十三条合同变更13.1合同变更条件:合同内容需变更时,双方应协商一致,并以书面形式签署变更协议。13.2合同变更程序:变更协议经双方签字(或盖章)后生效,作为本合同的补充部分。第十四条其他约定事项14.1通知送达方式:双方之间的通知应以书面形式发送,送达地址为合同中约定的地址。14.2合同份数:本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3.1担保人营业执照副本复印件14.3.2被担保人营业执照副本复印件14.3.3担保项目合同14.3.4其他双方认为必要的文件第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方介入的定义:本合同中所述第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、监督、评估或其他相关支持的个人或机构。15.2.1工程监理:对工程进度、质量、安全进行监督和管理。15.2.2质量检测:对工程材料、构件进行质量检测。15.2.3造价咨询:对工程预算、结算进行咨询。15.2.4法律、财务咨询:为甲乙双方提供法律、财务等方面的专业建议。第十六条第三方介入的选任及责任16.2第三方责任:第三方应按照其服务协议履行职责,对其提供的服务质量负责。16.3第三方责任限额:第三方责任限额应在其服务协议中明确,如无约定,则不超过本合同担保金额的%。第十七条第三方介入的沟通与协调17.1沟通机制:甲乙双方应与第三方建立有效的沟通机制,确保信息畅通。17.2协调职责:第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。17.3沟通记录:双方应记录与第三方沟通的内容,包括会议纪要、书面函件等。第十八条第三方介入的保密义务18.1保密义务:第三方在履行职责过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。18.2保密期限:保密期限自本合同生效之日起至合同终止后年。第十九条第三方介入的费用承担19.1费用承担:第三方服务费用由甲乙双方按服务协议约定承担。19.2费用支付:甲乙双方应按照服务协议约定的时间和方式支付第三方服务费用。第二十条第三方介入的合同解除20.1合同解除条件:第三方未能履行其服务协议的义务,或存在重大过失,导致合同无法履行时,甲乙双方有权解除与第三方的服务协议。20.2合同解除程序:甲乙双方应书面通知第三方解除服务协议,并按照服务协议约定处理相关事宜。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,应按照甲乙双方约定的争议解决方式解决。21.2争议解决机构:如甲乙双方未约定争议解决机构,则提交仲裁委员会仲裁。第二十二条第三方与其他各方的权利义务划分22.1第三方与甲方的权利义务:第三方应按照服务协议履行对甲方的义务,甲方应按照约定支付服务费用。22.2第三方与乙方的权利义务:第三方应按照服务协议履行对乙方的义务,乙方应按照约定支付服务费用。22.3第三方与担保人的权利义务:第三方与担保人的关系由服务协议约定,担保人有权要求第三方提供其服务协议的副本。第二十三条第三方介入的合同终止23.1合同终止条件:服务协议约定的服务期限届满,或因合同解除等原因终止。23.2合同终止程序:服务协议终止后,第三方应按照约定办理相关手续,包括但不限于退还预付款、解除合同等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.担保人营业执照副本复印件要求:复印件需加盖担保人公章,与原件一致。说明:用于证明担保人的合法经营资格。2.被担保人营业执照副本复印件要求:复印件需加盖被担保人公章,与原件一致。说明:用于证明被担保人的合法经营资格。3.担保项目合同要求:合同需经甲乙双方签字(或盖章)确认。说明:详细规定甲乙双方的权利义务,是担保合同的基础。4.银行保函要求:银行保函需由担保人开具,金额符合合同要求。说明:作为担保的一种方式,确保被担保人履行合同。5.工程监理合同要求:合同需经甲乙双方及监理方签字(或盖章)确认。说明:明确监理方的职责和甲乙双方的权利义务。6.质量检测报告要求:报告需由具有资质的检测机构出具,加盖公章。说明:证明工程材料、构件的质量符合标准。7.造价咨询报告要求:报告需由具有资质的造价咨询机构出具,加盖公章。说明:为工程预算、结算提供专业意见。8.法律、财务咨询报告要求:报告需由具有资质的法律、财务咨询机构出具,加盖公章。说明:为甲乙双方提供法律、财务等方面的专业建议。9.通知函、会议纪要要求:函件需加盖甲乙双方公章,会议纪要需经参会人员签字确认。说明:用于记录双方沟通内容和决策结果。10.第三方服务协议要求:协议需经甲乙双方及第三方签字(或盖章)确认。说明:明确第三方提供服务的范围、费用、期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.担保人违约行为:要求:担保人未按约定提供担保或未履行担保责任。责任认定:支付违约金,赔偿被担保人因此遭受的损失。2.被担保人违约行为:要求:被担保人未按合同约定履行义务或发生违约行为。责任认定:支付违约金,赔偿担保人因此遭受的损失。3.第三方违约行为:要求:第三方未按服务协议履行职责,或存在重大过失。责任认定:第三方承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.甲乙双方违约行为:要求:甲乙双方未按合同约定履行义务或发生违约行为。责任认定:支付违约金,赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:担保人未按约定在规定时间内提供担保,导致被担保人无法获得融资,被担保人因此遭受损失,担保人应支付违约金并赔偿损失。第三方在工程监理过程中,未发现质量问题,导致工程质量不合格,第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024版建筑给排水工程履约担保书2本合同目录一览1.定义与解释1.1履约担保书1.2建筑给排水工程1.3担保人1.4承包人1.5发包人1.6合同2.担保金额2.1担保金额的计算方法2.2担保金额的调整3.担保期限3.1担保期限的起止时间3.2担保期限的延长4.担保方式4.1担保方式的选择4.2担保方式的变更5.担保责任5.1担保责任的承担5.2担保责任的免除6.担保金的退还6.1担保金退还的条件6.2担保金退还的程序7.违约责任7.1违约责任的认定7.2违约责任的承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.法律适用9.1合同适用的法律9.2争议解决适用的法律10.通知与送达10.1通知的形式10.2送达的方式10.3送达的地址11.合同的生效与解除11.1合同的生效条件11.2合同的解除条件12.合同的修改与补充12.1合同修改的程序12.2合同补充的内容13.合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1履约担保书是指担保人为保证承包人按照合同约定履行合同义务而向发包人提供的担保文件。1.2建筑给排水工程是指按照合同约定,由承包人承担设计、施工、试运行等义务的给排水工程。1.3担保人是指根据合同约定,向发包人提供履约担保的自然人、法人或其他组织。1.4承包人是指根据合同约定,承担建筑给排水工程的设计、施工、试运行等义务的当事人。1.5发包人是指根据合同约定,委托承包人进行建筑给排水工程的当事人。1.6合同是指本《2024版建筑给排水工程履约担保书》。2.担保金额2.1担保金额为人民币壹佰万元整。2.2担保金额的计算方法:以合同总价款的百分之十为担保金额。3.担保期限3.1担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2担保期限的延长:如因特殊情况导致工程延期,经双方协商一致,可延长担保期限。4.担保方式4.1担保方式为银行保函。4.2担保方式的变更:如担保人要求变更担保方式,需提前三十日书面通知发包人,经发包人同意后方可变更。5.担保责任5.1担保人承担担保责任,如承包人未按合同约定履行义务,担保人应按照担保合同约定承担相应的赔偿责任。(1)承包人因不可抗力无法履行合同义务;(2)发包人未按照合同约定支付工程款;(3)承包人因自身原因导致的合同违约。6.担保金的退还6.1担保金退还的条件:工程竣工验收合格,承包人已按照合同约定履行完毕所有义务。6.2担保金退还的程序:承包人向担保人提出退还担保金申请,担保人核实后,在五个工作日内退还担保金至承包人指定的账户。8.争议解决8.1争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.法律适用9.1合同适用的法律:本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决适用的法律:争议解决过程中,如需适用国际法律,则应参照国际惯例。10.通知与送达10.1通知的形式:通知应以书面形式发出,包括但不限于信函、电报、传真、电子邮件等。10.2送达的方式:通知应通过挂号信或特快专递方式送达,或通过双方约定的其他方式送达。10.3送达的地址:通知的送达地址为合同双方在合同中指定的地址。11.合同的生效与解除11.1合同的生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(1)承包人严重违约,经发包人催告后仍未改正;(2)发包人严重违约,经承包人催告后仍未改正;(3)因不可抗力导致合同无法履行。12.合同的修改与补充12.1合同修改的程序:合同的任何修改或补充均应以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。12.2合同补充的内容:补充内容包括但不限于合同履行过程中的具体事项、权利义务的调整等。13.合同的终止13.1合同终止的条件:合同履行完毕或因上述第11.2条所述的解除条件之一而终止。13.2合同终止的程序:合同终止后,双方应进行合同终止确认,并办理相应的结算手续。14.其他约定14.1其他约定事项:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定条款:本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与合同履行或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入的同意:任何第三方介入合同履行前,必须获得甲乙双方的书面同意。15.3第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和执业许可,能够独立承担相应的法律责任。16.第三方职责16.1第三方职责范围:第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,包括但不限于监督、咨询、检测、评估等。16.2第三方权利:第三方有权根据合同约定获得报酬,并有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。16.3第三方义务:第三方应遵守合同约定,保证其工作符合相关法律法规和行业标准。17.第三方责任17.1责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其责任限额由合同约定,且不得超过合同总价款的百分之十。17.2责任承担:第三方责任的具体承担方式、赔偿范围和程序,由合同约定。18.第三方变更18.1第三方变更程序:如需更换第三方,甲乙双方应书面同意,并通知对方。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的责任划分:第三方与甲方之间的责任划分,以合同约定为准,甲方对第三方的指示不得违反合同约定。19.2第三方与乙方的责任划分:第三方与乙方之间的责任划分,以合同约定为准,乙方对第三方的指示不得违反合同约定。19.3第三方与其他各方的沟通:第三方应与甲乙双方保持沟通,及时报告工作进展和问题,确保合同履行。20.第三方介入的合同条款20.1第三方介入的合同条款:第三方介入的具体条
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年全球及中国冷冻广式点心行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球半导体旋涂玻璃行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国高分辨率盘式离心粒度分析仪行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025销售合同天津步思特科技有限公司货物与售后服务
- 家庭装修合同书
- 2025二期消防水炮火灾自动报警及联动控制系统供货维修项目施工合同
- 2025钢筋劳务用工合同全面版
- 预拌混凝土采购合同
- 提高污水处理效果的技术改进研究
- 民间借款合同示范文本
- SB-T 11238-2023 报废电动汽车回收拆解技术要求
- 旅游公司发展规划
- 新旧施工现场临时用电安全技术规范对照表
- 03轴流式压气机b特性
- 五星级酒店收入测算f
- 某省博物馆十大展陈评选项目申报书
- GB/T 9109.5-2017石油和液体石油产品动态计量第5部分:油量计算
- GB/T 16316-1996电气安装用导管配件的技术要求第1部分:通用要求
- GA/T 455-2021居民身份证印刷要求
- 邀请函模板完整
- 建设工程施工合同纠纷涉及的法律适用问题课件
评论
0/150
提交评论