放心装修专业质量

放心装修专业质量合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2双方的权利和义务1.3合同的有效性和终止第二章装修项目及要求2.1装修项目明细2.2装修设计要求2.3装修材料要求2.4装修质量标准第三章工期与进度3.1工期计划3.2工期延误3.3进度报告第四章装修费用4.1装修预算4.2费用支付方式4.3费用调整第五章质量保证5.1质量监督5.2质量问题的处理5.3保修条款第六章变更与调整6.1变更程序6.2变更费用6.3变更对工期的影响第七章双方人员及职责7.1装修公司人员7.2业主代表7.3职责分配第八章安全管理8.1安全管理措施8.2安全事故处理8.3安全生产培训第九章合同的转让与分包9.1合同转让9.2分包条款第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁条款第十一章违约责任11.1违约行为11.2违约责任第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的修订13.3附件第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的终止14.3双方签字盖章合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（业主）与乙方（装修公司）就装修项目所达成的协议。1.1.2装修项目指的是甲方提供的装修场地以及乙方在此基础上进行的装修活动。1.2双方的权利和义务1.2.1甲方有权按照合同约定获得合格的装修成果，并按照约定支付装修费用。1.2.2乙方有权按照合同约定进行装修活动，并按照约定获得装修费用。1.3合同的有效性和终止1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2在合同约定的装修完成后，本合同自动终止。第二章装修项目及要求2.1装修项目明细2.1.1装修项目包括房屋内部装修、水电改造、墙面刷漆等。2.2装修设计要求2.2.1乙方应根据甲方的需求提供装修设计方案，并经甲方确认后执行。2.3装修材料要求2.3.1乙方应使用符合国家标准的装修材料，并保证装修材料的质量。2.4装修质量标准2.4.1装修质量应符合国家相关标准和甲方的合理要求。第三章工期与进度3.1工期计划3.1.1乙方向甲方提供详细的工期计划，并按照计划进行施工。3.2工期延误3.2.1因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3进度报告3.3.1乙方应定期向甲方报告装修进度，确保甲方了解装修情况。第四章装修费用4.1装修预算4.1.1乙方根据装修项目提供详细的装修预算，并经甲方确认后执行。4.2费用支付方式4.2.1甲方按照乙方的进度报告支付相应的装修费用。4.3费用调整4.3.1因甲方原因导致的费用增加，甲方应承担相应的费用。第五章质量保证5.1质量监督5.1.1乙方应自行对装修质量进行监督，确保装修质量符合合同约定。5.2质量问题的处理5.2.1如甲方发现质量问题，应立即通知乙方，乙方应在约定的时间内予以修复。5.3保修条款5.3.1乙方对装修工程提供一定期限的保修服务，具体保修期限和内容详见附件。第六章变更与调整6.1变更程序6.1.1如甲方需对装修项目进行变更，应提前书面通知乙方。6.2变更费用6.2.1变更费用根据实际情况进行协商确定。6.3变更对工期的影响6.3.1因变更导致的工期延误，双方应协商解决。第七章双方人员及职责7.1装修公司人员7.1.1乙方指派具备相关资质的项目经理负责装修项目的日常管理工作。7.2业主代表7.2.1甲方指派一名代表负责与乙方进行沟通和协调。7.3职责分配7.3.1乙方负责装修项目的施工和质量控制。7.3.2甲方负责提供装修场地和支付装修费用。第八章安全管理8.1安全管理措施8.1.1乙方应制定并执行施工现场的安全管理措施，确保施工现场的安全。8.2安全事故处理8.2.1如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并通知甲方。8.3安全生产培训8.3.1乙方应对施工现场的工作人员进行定期的安全生产培训。第九章合同的转让与分包9.1合同转让9.1.1未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。9.2分包条款9.2.1乙方不得将本合同项下的主体工程分包给第三方。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁条款10.2.1如选择仲裁，仲裁地点和仲裁机构由双方协商确定。第十一章违约责任11.1违约行为11.1.1乙方未按照合同约定完成装修项目或装修质量不符合约定的，应承担违约责任。11.2违约责任11.2.1乙方应向甲方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。第十二章其他条款12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致乙方无法履行合同的，乙方不承担违约责任。12.2合同的修订12.2.1合同的修订应由双方书面签署，修订部分取代原合同相应内容。12.3附件12.3.1本合同的附件包括装修设计方案、装修预算、保修条款等。第十三章合同的生效、终止和签字13.1合同的生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止13.2.1在合同约定的装修完成后，本合同自动终止。第十四章双方签字盖章14.1甲方（业主）：（签字）_________，（盖章）_________14.2乙方（装修公司）：（签字）_________，（盖章）_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方变更权甲方有权在合同签订后，根据实际情况变更装修项目的内容、规模、材料等。如甲方需进行变更，应提前书面通知乙方，并经乙方确认后执行。变更费用根据实际情况进行协商确定。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保装修质量符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工现场进行查验。3.甲方解除权如乙方未按照合同约定完成装修项目或装修质量不符合约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。4.甲方索赔权如乙方原因导致工期延误、装修质量问题等，甲方有权向乙方提出索赔，并要求乙方支付相应的赔偿金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证乙方应对装修工程的质量承担责任。如装修质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担修复费用。2.乙方工期保证乙方应按照约定的工期完成装修项目。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方保密义务乙方应对在装修过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。4.乙方违约金如乙方未按照合同约定完成装修项目或装修质量不符合约定的，乙方应向甲方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方与乙方之间的关系，确保装修项目的顺利进行。中介方应公正、中立地处理双方之间的争议。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方支付。中介费用应在合同中明确约定。3.第三方中介的解除权如第三方中介未能履行协调职责，导致装修项目无法顺利进行，甲方有权解除中介服务合同，并要求第三方中介承担相应的赔偿责任。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对在装修过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.装修预算3.保修条款4.工期计划5.装修材料明细6.装修质量标准7.安全管理制度8.安全事故应急预案9.乙方工作人员资质证明10.合同变更协议11.违约金计算公式12.仲裁协议13.诉讼法院选择协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成装修项目或装修质量不符合约定的，视为违约。2.乙方未按照约定的工期完成装修项目的，视为违约。3.乙方未按照约定的材料要求进行装修的，视为违约。4.乙方未按照约定的设计要求进行装修的，视为违约。5.乙方未按照约定的质量标准进行装修的，视为违约。6.乙方未按照约定的安全标准进行施工的，视为违约。7.甲方未按照约定的时间支付装修费用的，视为违约。8.甲方未按照约定的时间提供装修场地的，视为违约。9.第三方中介未按照约定的职责进行协调的，视为违约。10.第三方中介未按照约定的保密义务进行保密的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.装修：对房屋内部进行改造、装饰、翻新等活动，以提高居住舒适度或美观度。3.工期：完成装修项目所需的时间。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当支付给对方的一种经济补偿。5.保修：在一定期限内，对装修工程的质量问题进行修复或更换。6.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.仲裁：由仲裁机构对争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。8.诉讼：通过法院对争议进行审理，并作出具有法律约束力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付装修费用。解决办法：甲方应及时支付装修费用，违约金按合同约定计算。2.问题：乙方未按约定时间完成装修项目。解决办法：乙方应按时完成装修项目，违约金按合同约定计算。3.问题：装修质量不符合约定。解决办法：乙方应修复不符合约定的部分，必要时支付违约金。4.问题：工期延误。解决办法：乙方应承担因工期延误产生的违约金，并采取措施加快进度。5.问题：安全事故发生。解决办法：乙方应立即报告事故，采取措施防止扩大损失，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.场景：住宅装修说明：适用于