船舶工程劳务分包合同格式

船舶工程劳务分包合同格式合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同文件的优先顺序1.3合同的生效和解除1.4合同的争议解决第二章劳务分包范围2.1劳务分包工程的描述2.2劳务分包工程的规模和数量2.3劳务分包工程的质量和标准2.4劳务分包工程的进度和时间表第三章劳务分包价格3.1劳务分包价格的确定3.2价格调整的条件和方式3.3价格支付的期限和方式3.4价格支付的凭证和记录第四章劳务分包方的义务4.1分包方的资质和能力要求4.2分包方的施工组织和人员配置4.3分包方的施工质量和安全责任4.4分包方的材料和设备供应第五章总包方的义务5.1总包方的支持和协调5.2总包方的技术支持和指导5.3总包方的工程变更和调整5.4总包方的工程验收和结算第六章工期和进度6.1合同工期的确定6.2进度计划的编制和批准6.3工期延误的责任和处理6.4提前完成工期的奖励和补偿第七章质量和标准7.1质量标准的确定7.2质量控制和检验的程序7.3质量问题的处理和修复7.4质量合格的验收和认可第八章安全和环境保护8.1安全措施和应急预案的制定8.2安全事故的处理和报告8.3环境保护的要求和措施8.4健康安全和职业病防护第九章材料和设备9.1材料和设备的供应责任9.2材料和设备的质量标准9.3材料和设备的验收和检验9.4材料和设备的保管和使用第十章沟通协调10.1沟通协调的组织和程序10.2会议和报告的安排和提交10.3信息共享和资料交换10.4变更和调整的协商和决定第十一章违约责任11.1违约行为的定义和认定11.2违约责任的形式和计算11.3违约责任的免除和减轻11.4违约纠纷的解决和赔偿第十二章争议解决12.1争议解决的途径和方式12.2仲裁的申请和程序12.3仲裁裁决的执行和强制12.4法院诉讼的选择和程序第十三章合同的变更和解除13.1合同变更的条件和程序13.2合同解除的条件和程序13.3合同变更和解除的法律后果13.4合同变更和解除的赔偿责任第十四章附则14.1合同的适用法律和管辖法院14.2合同的附件和补充协议14.3合同的签署和盖章14.4合同的解释和修改合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1分包方名称：_________1.1.2分包方地址：_________1.1.3分包方负责人：_________1.1.4总包方名称：_________1.1.5总包方地址：_________1.1.6总包方负责人：_________1.2合同文件的优先顺序1.2.1合同协议书1.2.2投标书及其附件1.2.3专用条款1.2.4通用条款1.2.5规范和其他技术文件1.2.6图纸1.2.7工程量清单1.2.8其他双方约定的文件1.3合同的生效和解除1.3.1合同的生效条件1.3.2合同的解除条件1.3.3合同解除的程序1.3.4合同解除后的权利义务处理1.4合同的争议解决1.4.1争议解决的途径1.4.2协商解决1.4.3调解解决1.4.4仲裁解决1.4.5诉讼解决第二章劳务分包范围2.1劳务分包工程的描述2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程内容：_________2.2劳务分包工程的规模和数量2.2.1工程规模：_________2.2.2工程数量：_________2.3劳务分包工程的质量和标准2.3.1工程质量标准：_________2.3.2工程质量验收标准：_________2.4劳务分包工程的进度和时间表2.4.1工程开工日期：_________2.4.2工程竣工日期：_________2.4.3工程进度计划：_________第三章劳务分包价格3.1劳务分包价格的确定3.1.1价格构成：_________3.1.2价格计算：_________3.2价格调整的条件和方式3.2.1价格调整的条件：_________3.2.2价格调整的方式：_________3.3价格支付的期限和方式3.3.1支付期限：_________3.3.2支付方式：_________3.4价格支付的凭证和记录3.4.1支付凭证：_________3.4.2支付记录：_________第四章劳务分包方的义务4.1分包方的资质和能力要求4.1.1分包方资质证明：_________4.1.2分包方能力要求：_________4.2分包方的施工组织和人员配置4.2.1施工组织设计：_________4.2.2人员配置要求：_________4.3分包方的施工质量和安全责任4.3.1施工质量责任：_________4.3.2施工安全责任：_________4.4分包方的材料和设备供应4.4.1材料和设备供应要求：_________4.4.2材料和设备质量标准：_________第五章总包方的义务5.1总包方的支持和协调5.1.1总包方支持事项：_________5.1.2协调程序：_________5.2总包方的技术支持和指导5.2.1技术支持内容：_________5.2.2技术指导程序：_________5.3总包方的工程变更和调整5.3.1工程变更程序：_________5.3.2工程调整方式：_________5.4总包方的工程验收和结算5.4.1工程验收程序：_________5.4.2工程结算方式：_________第六章工期和进度6.1合同工期的确定6.1.1合同工期：_________6.1.2工期顺延条件：_________6.2进度计划的编制和批准6.2.1进度第八章安全和环境保护8.1安全措施和应急预案的制定8.1.1安全措施计划8.1.2应急预案编制8.2安全事故的处理和报告8.2.1安全事故报告程序8.2.2安全事故调查和处理8.3环境保护的要求和措施8.3.1环境保护标准8.3.2环保措施实施8.4健康安全和职业病防护8.4.1职业健康检查8.4.2职业病防护措施第九章材料和设备9.1材料和设备的供应责任9.1.1材料设备供应清单9.1.2材料设备质量要求9.2材料和设备的质量标准9.2.1材料质量标准9.2.2设备质量标准9.3材料和设备的验收和检验9.3.1验收程序9.3.2检验标准9.4材料和设备的保管和使用9.4.1保管要求9.4.2使用规定第十章沟通协调10.1沟通协调的组织和程序10.1.1沟通协调机构10.1.2沟通协调程序10.2会议和报告的安排和提交10.2.1会议安排10.2.2报告提交10.3信息共享和资料交换10.3.1信息共享内容10.3.2资料交换方式10.4变更和调整的协商和决定10.4.1变更协商10.4.2调整决定第十一章违约责任11.1违约行为的定义和认定11.1.1违约行为定义11.1.2违约行为认定11.2违约责任的形式和计算11.2.1违约责任形式11.2.2违约责任计算11.3违约责任的免除和减轻11.3.1免责条件11.3.2减轻责任方式11.4违约纠纷的解决和赔偿11.4.1违约纠纷解决11.4.2违约赔偿金额第十二章争议解决12.1争议解决的途径和方式12.1.1争议解决途径12.1.2争议解决方式12.2仲裁的申请和程序12.2.1仲裁申请12.2.2仲裁程序12.3仲裁裁决的执行和强制12.3.1仲裁裁决执行12.3.2仲裁裁决强制12.4法院诉讼的选择和程序12.4.1诉讼选择12.4.2诉讼程序第十三章合同的变更和解除13.1合同变更的条件和程序13.1.1变更条件13.1.2变更程序13.2合同解除的条件和程序13.2.1解除条件13.2.2解除程序13.3合同变更和解除的法律后果13.3.1变更解除法律后果13.3.2合同权利义务处理13.4合同变更和解除的赔偿责任13.4.1变更解除赔偿责任13.4.2赔偿责任限制第十四章附则14.1合同的适用法律和管辖法院14.1.1适用法律14.1.2管辖法院14.2合同的附件和补充协议14.2.1附件清单14.2.2补充协议内容14.3合同的签署和盖章14.3.1签署程序14.3.2盖章要求14.4合同的解释和修改14.4.1解释原则14.4.2修改程序________________________总包方授权代表签字：________________________分包方授权代表签字：________________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程项目的管理和监督权甲方对工程项目的管理和监督权包括但不限于对工程进度、质量、安全等方面的全面监督和控制。乙方应严格按照甲方的要求和标准进行施工，确保工程项目的顺利推进。1.2甲方对工程变更的权力甲方有权根据工程项目的需要对工程范围、工程量、工程设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.3甲方对工程进度的控制权甲方有权对工程进度进行控制和调整。乙方应按照甲方的要求，制定并提交详细的施工进度计划，并在甲方同意后按照计划进行施工。1.4甲方对工程质量的验收权甲方有权对工程质量进行验收。乙方应在工程完成后，向甲方提交工程验收申请，并按照甲方的要求进行工程质量的检验和验收。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的施工技术和质量保证乙方应具备相应的施工技术和质量保证能力，确保工程项目的顺利进行和工程质量的达到甲方的要求。乙方应承担因施工质量问题引起的全部责任。2.2乙方的工程进度承诺乙方应按照合同约定的工期完成工程项目。乙方应制定详细的施工进度计划，并在合同约定的工期内完成施工。如乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。2.3乙方的材料和设备供应乙方应按照合同约定的质量和标准供应材料和设备。乙方应对供应的材料和设备的质量和性能负责，并承担因材料和设备问题引起的全部责任。2.4乙方的安全和环保责任乙方应严格按照国家有关安全生产和环境保护的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全和环保。乙方应对因施工原因导致的安全事故和环境污染负责。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的纠纷，并保密合同履行过程中的商业信息。3.2第三方中介的费用和支付第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式和时间进行支付。第三方中介的费用包括但不限于中介服务费、差旅费、住宿费等。3.3第三方中介的违约责任第三方中介如违反合同约定，导致甲乙双方的损失，应承担相应的违约责任。第三方中介应按照甲乙双方的要求，及时解决合同履行过程中的问题，并采取措施消除违约影响。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投标书及其附件2.专用条款3.通用条款4.规范和其他技术文件5.图纸6.工程量清单7.分包方资质证明8.分包方能力证明9.施工组织设计10.人员配置要求11.材料质量标准12.设备质量标准13.安全措施计划14.应急预案编制15.环境保护标准16.职业健康检查17.材料设备供应清单18.材料设备验收和检验标准19.沟通协调程序20.会议和报告安排21.信息共享和资料交换22.变更和调整协商程序23.仲裁申请和程序24.仲裁裁决执行和强制25.法院诉讼程序26.合同变更和解除的条件和程序27.违约纠纷解决和赔偿28.附件清单二、违约行为及认定：2.违约行为认定：违约行为的认定应基于合同条款和相关法律，由违约方承担相应的违约责任。3.违约责任形式：违约责任形式包括但不限于继续履行、支付违约金、损害赔偿等。4.违约责任计算：违约责任的计算应根据合同约定和实际损失情况进行确定。5.免责条件：免责条件包括但不限于不可抗力、对方违约等。6.减轻责任方式：减轻责任方式包括但不限于及时采取补救措施、减少损失等。三、法律名词及解释：1.合同：合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.分包方：分包方是指与总包方签订合同，承担总包合同中部分工程或工作的一方。3.总包方：总包方是指与分包方签订合同，负责整个工程项目的管理和协调的一方。4.劳务分包：劳务分包是指分包方将其所承担的工程中的劳务工作分包给其他单位或个人进行。5.工期：工期是指合同约定的工程完成的时间。6.质量：质量是指工程符合合同约定的技术标准和质量要求。7.安全：安全是指工程施工过程中人员安全和设施安全。8.环境保护：环境保护是指在工程施工过程中，对环境进行保护，防止污染和破坏。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法包括协商延期、调整施工计划、增派人力等。2.工程质量问题：解决办法包括修复不合格工程、重新施工