2025篮球场体育设施工程施工合同

合同编号：鉴于甲方为篮球场的投资者和使用者，乙方为具备篮球场体育设施工程施工资质和经验的施工单位，双方为了共同合作完成篮球场体育设施工程施工项目，经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1乙方根据甲方的要求，按照相关法律法规、工程图纸、技术规范和标准，完成篮球场体育设施工程的施工。1.2工程包括但不限于：篮球场地面铺设、灯光设备安装、围网建设、看台建设等。第二条工程质量2.1乙方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能，达到国家及行业相关标准。2.2工程验收合格后，乙方应承担相应的保修责任。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。3.2若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程费用4.1乙方向甲方提供的工程报价为含税价，包括工程材料、人工、设备、运输、安装、调试等费用。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。4.3工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款项。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，若乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。5.2合同履行完成后，双方签署验收合格证书，合同即告终止。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.工程质量问题：在施工过程中，乙方应严格按照相关法律法规、工程图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，必要时可委托第三方检测机构进行检测。整改合格后，方可继续施工。2.工程进度延误：乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。3.工程款项支付：甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。如甲方逾期支付，应承担逾期付款的违约责任，向乙方支付逾期付款金额的利息。4.合同解除和终止：在合同履行过程中，如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。合同履行完成后，双方签署验收合格证书，合同即告终止。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.篮球场体育设施工程：指新建、改建、扩建篮球场及相关配套设施的工程，包括篮球场地面、灯光、围网、看台等。2.甲方：指篮球场的投资者和使用者，具有篮球场体育设施工程的决策权和管理权。3.乙方：指具备篮球场体育设施工程施工资质和经验的施工单位，负责篮球场体育设施工程的施工。4.工程质量：指工程的安全、环保、节能及功能等方面是否符合国家及行业相关标准。5.工程进度：指工程按照施工计划进行的速度和进度。6.工程款项：指甲方支付给乙方的施工费用，包括材料、人工、设备等费用。7.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.新建篮球场体育设施工程。2.改建篮球场体育设施工程。3.扩建篮球场体育设施工程。4.篮球场体育设施工程的维修和保养。补充条款：1.乙方应在施工过程中遵守国家及地方政府的法律法规，确保施工安全。2.乙方应负责施工期间的环境保护工作，严格按照环保法规进行施工。3.乙方应保证施工人员的人身安全，为其购买相应的保险。4.乙方在施工过程中如需变更设计，应提前征得甲方同意，并办理相关手续。5.乙方应保证施工材料和设备的质量，提供相关质量证明文件。6.乙方在施工过程中应确保工程质量，不得偷工减料。7.乙方应按约定时间完成工程，如延期需提前通知甲方，并协商解决。8.乙方在工程验收合格后，应按照约定提供保修服务。附件列表：1.篮球场体育设施工程施工图纸。2.篮球场体育设施工程施工技术