建筑土建工程劳务分包流程

建筑土建工程劳务分包流程合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的签订与生效第二章分包商的义务与责任2.1分包商的基本义务2.2分包商对分包工程的质量责任2.3分包商对分包工程的安全责任2.4分包商对分包工程的进度责任第三章承包人的义务与责任3.1承包人对分包工程的支持与配合3.2承包人对分包商的监督与检查3.3承包人对分包工程的支付责任3.4承包人对分包工程的变更与调整第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2合同支付的方式与时间4.3合同价款的调整4.4合同价款的支付凭证第五章工程质量与验收5.1工程质量的标准与要求5.2工程验收的程序与方法5.3工程验收的结果与处理5.4工程质量的保修与维护第六章合同变更与解除6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序6.3合同变更与解除的法律后果第七章违约责任与赔偿7.1违约行为的认定与处理7.2违约责任的承担方式7.3赔偿金额的计算与支付第八章争议解决与法律适用8.1争议的解决方式8.2争议解决的地点与机构8.3法律适用与司法管辖第九章保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保护措施与期限9.3保密信息泄露的责任与处理第十章合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件第十一章其他条款11.1合同的转让11.2合同的附件11.3合同的修订与补充第十二章合同的签署与备案12.1合同签署的程序与要求12.2合同备案的程序与要求第十三章附件13.1分包工程详细设计图纸13.2分包工程施工组织设计13.3分包工程材料与设备清单第十四章合同正本与副本14.1合同正本与副本的内容一致性14.2合同正本与副本的使用与管理14.3合同正本与副本的效力与法律地位合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所涉及的词语，如“甲方”、“乙方”、“分包工程”等，除非文中另有定义，否则均按照本合同附件一《词语定义与解释》所述含义使用。1.2分包工程的范围与内容1.2.1乙方同意按照甲方提供的分包工程详细设计图纸、工程施工组织设计以及分包工程材料与设备清单等内容，完成分包工程的所有施工工作。1.2.2分包工程包括但不限于土方开挖、基础施工、主体结构施工、建筑防水、装饰装修等工程内容。1.3分包合同的签订与生效1.3.1本合同自双方签字盖章之日起成立，并于双方盖章后的五个工作日内生效。1.3.2本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二章分包商的义务与责任2.1分包商的基本义务2.1.1乙方应按照本合同约定的时间节点、工程质量标准和安全要求完成分包工程的施工。2.1.2乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保分包工程的质量、安全与进度符合甲方要求。2.2分包商对分包工程的质量责任2.2.1乙方应对分包工程的质量全面负责，确保分包工程的质量符合设计和规范要求。2.2.2乙方应承担因施工原因导致的质量问题所产生的修复、返工等费用。2.3分包商对分包工程的安全责任2.3.1乙方应严格按照甲方的安全管理制度和施工组织设计要求进行施工，确保施工过程中的安全。2.3.2乙方应对其施工过程中发生的安全事故承担全部责任，并负责事故的调查和处理。2.4分包商对分包工程的进度责任2.4.1乙方应按照合同约定的施工进度计划完成分包工程的施工。2.4.2若乙方因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方的要求支付相应的逾期违约金。第三章承包人的义务与责任3.1承包人对分包工程的支持与配合3.1.1甲方应向乙方提供分包工程所需的施工图纸、技术规范、施工组织设计等相关技术资料。3.1.2甲方应对乙方施工过程中遇到的技术问题提供必要的协助与支持。3.2承包人对分包商的监督与检查3.2.1甲方应按照本合同约定的时间节点对乙方施工过程进行监督与检查，确保乙方按照约定标准完成施工。3.2.2甲方对乙方的施工过程进行监督检查时，乙方应予以积极配合。3.3承包人对分包工程的支付责任3.3.1甲方按照本合同约定的支付条件和支付时间向乙方支付合同价款。3.3.2甲方应在乙方完成分包工程并经验收合格后，按照约定的支付比例支付合同价款。3.4承包人对分包工程的变更与调整3.4.1甲方如需要对分包工程进行变更或调整，应与乙方协商一致，并按照约定的变更程序进行。3.4.2因变更或调整导致的合同价款增减，双方应按照约定的方式进行相应的价款调整。第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.1.1本合同的合同价格详见附件二《分包工程价格明细表》。4.1.2乙方应按照附件二《分包工程价格明细表》的要求向甲方提交正式的工程决算报告。4.2合同支付的方式与时间4.2.1甲方根据乙方的工程进度和质量情况，按照约定的时间节点向乙方支付合同价款。4.2.2甲方支付合同价款的方式为转账支付，具体支付事宜详见附件三《合同价款支付条款》。4.3合同价款的调整4.3.1合同价款的调整应严格按照附件四《合同价款调整条款》执行。4.3.2乙方应在本合同约定的时间内向甲方提交合同价款调整的申请报告。4.4合同价款的支付凭证4.4.1甲方支付合同价款时，应向乙方出具相应的支付第八章争议解决与法律适用8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的地点与机构8.2.1双方同意将争议提交至合同签订地人民法院进行解决。8.2.2双方应遵守诉讼过程中的相关法律法规和法院的审判规则。8.3法律适用与司法管辖8.3.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.3.2本合同的司法管辖地为合同签订地人民法院。第九章保密条款9.1保密信息的范围与内容9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密信息。9.1.2保密信息包括但不限于合同内容、双方业务数据、客户信息等。9.2保密信息的保护措施与期限9.2.1双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。9.2.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止。9.3保密信息泄露的责任与处理9.3.1若一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的违约责任。9.3.2泄露方应赔偿因此给守约方造成的直接经济损失和名誉损害。第十章合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起成立，并于双方盖章后的五个工作日内生效。10.1.2本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.2合同的终止条件10.2.1本合同在双方履行完毕合同约定的全部义务后终止。10.2.2双方同意提前终止本合同的，应签订书面协议，并经双方盖章确认。10.3合同的解除条件10.3.1一方未履行本合同约定的义务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方有权解除本合同。10.3.2双方同意解除本合同的，应签订书面协议，并经双方盖章确认。第十一章其他条款11.1合同的转让11.1.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。11.1.2双方同意转让本合同时，应签订书面转让协议，并经双方盖章确认。11.2合同的附件11.2.1本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。11.2.2附件的内容如需修改，应经双方协商一致，并经双方盖章确认。11.3合同的修订与补充11.3.1本合同的修订和补充应采用书面形式，经双方盖章确认后成为本合同的一部分。11.3.2修订和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第十二章合同的签署与备案12.1合同签署的程序与要求12.1.1本合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效。12.1.2合同签署后，双方应按照约定履行合同义务。12.2合同备案的程序与要求12.2.1双方应在合同生效后三十日内，将合同副本报送相关备案部门进行备案。12.2.2备案部门对合同备案事项有异议的，双方应按照备案部门的要求进行修改和补充。第十三章附件13.1分包工程详细设计图纸13.2分包工程施工组织设计13.3分包工程材料与设备清单第十四章合同正本与副本14.1合同正本与副本的内容一致性14.1.1合同正本与副本的内容应一致，如有不一致之处，以正本为准。14.1.2合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同正本与副本的使用与管理14.2.1合同正本与多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对工程进度和质量的监督权甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，包括但不限于现场巡查、材料检验、工序验收等。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，确保施工过程符合甲方的要求。2.甲方对工程变更的权力甲方在合同约定的范围内，有权对分包工程进行变更，包括但不限于工程设计、施工方案、材料规格等。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划和报价，并提交相关的变更申请报告。3.甲方对工程进度的调整权甲方根据工程实际情况，有权对乙方的施工进度进行调整，包括但不限于延长或缩短工期、调整施工顺序等。乙方应按照甲方的调整通知，及时调整施工计划，并确保工程按期完成。4.甲方对工程质量的控制权甲方有权对乙方的工程质量进行控制，包括但不限于质量标准的设定、质量验收的程序、质量问题的处理等。乙方应按照甲方的要求，进行质量控制，并承担因质量问题导致的修复、返工等费用。5.甲方对工程安全的管理权甲方有权对乙方的施工安全进行管理，包括但不限于安全规章制度的制定、安全培训的开展、安全事故的处理等。乙方应遵守甲方的安全管理规定，确保施工过程中的安全。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的工程质量自保责任乙方应对分包工程的质量和安全负全责，确保分包工程的每一环节均符合设计和规范要求。如发生质量问题，乙方应立即修复并承担由此产生的费用。2.乙方的工程进度自控责任乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，并确保工程进度不受外界因素影响。如乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，并承担因延期产生的相关费用。3.乙方的材料和设备供应责任乙方应负责提供合同约定的材料和设备，并确保其质量、性能和安全符合工程要求。如乙方提供的材料和设备不合格，应承担更换、修复等费用。4.乙方的施工人员管理责任乙方应对其施工人员进行严格管理，确保施工人员具备相应的技能和资质，并遵守施工现场的规章制度。如乙方施工人员因操作不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。5.乙方的工程变更申请责任如乙方需对分包工程进行变更，应向甲方提交详细的变更申请报告，并按照甲方的要求进行报价和施工。未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程。附件三：有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责和权限第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行中的问题和争议。第三方中介的职责和权限应在合同中明确，并得到甲乙双方的认可。2.第三方中介的费用和支付第三方中介的费用应由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。甲乙双方应在合同约定的时间内支付第三方中介的费用。第三方中介的费用支付凭证应作为合同附件保存。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。4.第三方中介的争议调解如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应协助双方进行调解，促进争议的解决。如调解不成，双方可依法寻求其他解决途径。5.第三方中介的合同解除权在合同履行过程中，如第三方中介发现甲乙双方严重违反合同约定，严重影响合同履行，第三方中介有权提出解除合同的建议。解除合同的建议应提交甲乙双方书面确认。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程施工组织设计3.分包工程材料与设备清单4.词语定义与解释5.分包工程价格明细表6.合同价款支付条款7.合同价款调整条款8.合同价款支付凭证9.合同变更申请报告格式10.工程决算报告格式11.安全管理制度12.安全事故调查报告格式13.违约金支付通知书格式14.争议调解申请书格式二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的时间节点完成分包工程的施工，视为违约。2.乙方未能按照约定的质量标准完成分包工程的施工，视为违约。3.乙方未能按照约定的安全要求进行施工，导致安全事故的发生，视为违约。4.乙方擅自变更分包工程，未经甲方同意，视为违约。5.乙方未能按照约定的支付条件向甲方支付合同价款，视为违约。6.甲方未能按照约定的时间节点向乙方支付合同价款，视为违约。7.甲方擅自变更分包工程，未经乙方同意，视为违约。8.甲方未能按照约定的安全要求进行施工监督，导致安全事故的发生，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包商：指按照合同约定，负责完成分包工程施工的单位。2.承包人：指与分包商签订合同，负责监督和管理分包工程施工的单位。3.分包工程：指承包人与分包商约定的，由分包商负责施