厂房自动化布线施工合同

厂房自动化布线施工合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方厂房自动化布线施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：甲方厂房自动化布线施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于自动化布线系统的设计、材料采购、安装、调试、验收等。二、甲乙双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应按照合同约定提供施工场地，保证乙方施工人员的安全，并为乙方施工提供必要的协助和配合。（2）甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。（3）甲方应按照合同约定对乙方施工的质量、进度、安全等方面进行监督和管理。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、进度和安全。（2）乙方应按照合同约定提供施工材料，并保证材料质量。（3）乙方应按照合同约定对施工过程中出现的问题进行及时整改。三、合同价格3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2甲方支付工程款的进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的40%。四、工程质量及验收4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：（1）符合国家相关法律法规和行业标准；（2）工程质量满足设计要求和功能需求；（3）甲方及相关部门的检查验收合格。五、工期5.1乙方应按照合同约定的工期完成施工，确保工程按时交付。5.2工期延误的违约责任：（1）乙方原因导致工期延误的，应按照合同约定向甲方支付违约金。（2）甲方原因导致工期延误的，应按照合同约定向乙方支付窝工费。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________一、附件列表：1.厂房自动化布线施工设计方案2.施工材料清单3.工程进度计划表4.工程质量验收标准5.保密协议6.施工安全防护措施方案7.违约金计算公式8.窝工费计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间和质量完成施工，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工，属于违约行为。3.乙方未按照合同约定的保密义务进行保密，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款，属于违约行为。5.甲方未按照合同约定的协助和配合义务提供施工条件，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的厂房所有权人或者使用权人。2.乙方：指合同约定的施工方。3.工程质量：指工程满足设计要求、功能需求和相关法律法规标准的状态。4.工期：指合同约定的乙方完成施工的时间。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。6.窝工费：指因甲方原因导致乙方施工人员不能正常施工，按照约定向乙方支付的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照合同约定提供施工场地或协助配合。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定的义务；如甲方拒不履行，可依法向甲方主张权利。2.问题：乙方施工质量不符合合同约定。解决办法：要求乙方及时整改，如乙方拒不整改，可依法向乙方主张权利。3.问题：工期延误。解决办法：按照合同约定的违约金或窝工费计算公式，向乙方主张违约责任。4.问题：甲方未按照约定支付工程款。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方支付工程款；如甲方拒不支付，可依法向甲方主张权利。5.问题：发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，严格按照施工安全防护措施方案进行处理；如因乙方原因导致安全事故，可依法向乙方主张责任。五、