2024停工补偿及工程风险分担协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工补偿及工程风险分担协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专有名词解释2.补偿条款2.1停工原因2.2补偿计算方法2.3补偿支付方式2.4补偿期限3.工程风险分担3.1风险识别3.2风险分担比例3.3风险管理措施3.4风险事件处理4.补偿申请与审核4.1补偿申请流程4.2补偿申请材料4.3补偿审核程序4.4补偿审核期限5.争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决费用6.合同生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件6.3合同解除条件7.合同履行与变更7.1合同履行义务7.2合同变更程序7.3合同变更效力8.违约责任8.1违约行为类型8.2违约责任承担8.3违约责任免除9.保密条款9.1保密范围9.2保密期限9.3保密义务10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决地点10.3争议解决方式11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.合同附件12.1附件一：补偿计算公式12.2附件二：风险事件清单12.3附件三：其他相关文件13.合同签署与生效13.1签署程序13.2生效日期13.3生效条件14.其他14.1合同份数14.2合同保管14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“停工”指因不可抗力、政府行为、工程变更等原因导致工程无法按原定计划进行施工。1.1.2“补偿”指因停工给一方造成的经济损失，另一方应予以补偿。1.1.3“工程风险”指在工程建设过程中可能发生的自然灾害、安全事故、质量事故等风险。1.2专有名词解释1.2.1“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等。1.2.2“政府行为”指政府颁布的政策、法规、命令等对工程造成的影响。1.2.3“工程变更”指在工程建设过程中，因设计、技术、管理等原因导致的工程调整。第二条补偿条款2.1停工原因2.1.1因不可抗力、政府行为、工程变更等原因导致的停工，甲方应向乙方支付补偿。2.1.2因乙方原因导致的停工，乙方应自行承担损失，甲方不承担补偿责任。2.2补偿计算方法2.2.1补偿金额根据停工期间的实际损失计算，包括但不限于人工费、材料费、机械租赁费等。2.2.2补偿金额按日计算，每日补偿金额为停工期间实际损失的平均值。2.3补偿支付方式2.3.1甲方应在收到乙方提交的补偿申请及相关证明材料后十个工作日内支付补偿。2.3.2补偿款项通过银行转账方式支付至乙方指定账户。2.4补偿期限2.4.1乙方应在停工发生后十个工作日内向甲方提交补偿申请。2.4.2甲方应在收到补偿申请后十个工作日内完成审核并支付补偿。第三条工程风险分担3.1风险识别3.1.1双方应共同识别工程建设过程中可能存在的风险。3.1.2双方应在合同签订前对风险进行评估，并制定相应的风险管理措施。3.2风险分担比例3.2.1不可抗力风险：由双方各承担50%。3.2.2政府行为风险：由甲方承担。3.2.3工程变更风险：由双方按实际损失比例分担。3.3风险管理措施3.3.1双方应采取必要措施，尽量避免和减轻风险损失。3.3.2双方应定期对风险进行监测和评估，及时调整风险管理措施。3.4风险事件处理3.4.1发生风险事件后，双方应及时采取措施，尽量减少损失。3.4.2双方应共同协商处理风险事件，达成一致意见。第四条补偿申请与审核4.1补偿申请流程4.1.1乙方应在停工发生后十个工作日内向甲方提交补偿申请。4.1.2补偿申请应包括停工原因、损失金额、相关证明材料等。4.2补偿申请材料4.2.1乙方应提供停工原因的相关证明材料。4.2.2乙方应提供损失金额的计算依据。4.3补偿审核程序4.3.1甲方应在收到补偿申请后十个工作日内完成审核。4.3.2甲方应在审核过程中与乙方沟通，确保补偿金额的准确性。4.4补偿审核期限4.4.1甲方应在收到补偿申请后十个工作日内完成审核。第五条争议解决5.1争议解决方式5.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。5.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构5.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。5.3争议解决费用5.3.1争议解决费用由败诉方承担。第六条合同生效与终止6.1合同生效条件6.1.1双方签署本合同，且本合同经双方签字盖章后生效。6.2合同终止条件6.2.1合同约定的终止条件实现。6.3合同解除条件6.3.1双方协商一致解除本合同。第七条合同履行与变更7.1合同履行义务7.1.1双方应按照合同约定履行各自的义务。7.2合同变更程序7.2.1双方协商一致，可对本合同进行变更。7.2.2变更后的合同应经双方签字盖章后生效。7.3合同变更效力7.3.1变更后的合同与本合同具有同等法律效力。第八条违约责任8.1违约行为类型8.1.1甲方未按约定支付补偿的。8.1.2乙方未按约定履行工程风险的识别和管理的。8.1.3双方未按约定履行合同变更程序的。8.2违约责任承担8.2.1甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付补偿金额的1%。8.2.2乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失金额的1%。8.3违约责任免除8.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。8.3.2因第三方原因导致违约的，违约方不承担责任，但应采取措施减少损失。第九条保密条款9.1保密范围9.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限9.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密义务9.3.1双方应对保密信息采取保密措施，不得泄露给任何第三方。9.3.2双方不得利用保密信息从事任何损害对方利益的行为。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。10.3争议解决方式10.3.1双方应友好协商解决争议。10.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条通知与送达11.1通知方式双方可通过书面形式、电子邮件、传真等方式进行通知。11.2送达地址11.2.1甲方送达地址：________________________。11.2.2乙方送达地址：________________________。11.3送达方式11.3.1书面通知：通过挂号信、特快专递等方式送达。11.3.2电子邮件：通过双方确认的电子邮箱发送。第十二条合同附件12.1附件一：补偿计算公式12.2附件二：风险事件清单12.3附件四：其他相关文件第十三条合同签署与生效13.1签署程序双方代表在本合同上签字盖章后，本合同即生效。13.2生效日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.3生效条件本合同经双方代表签字盖章，且双方均无异议后生效。第十四条其他14.1合同份数本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。14.2合同保管本合同由双方各自妥善保管。14.3合同解释权本合同的解释权归双方共同享有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，基于本合同的约定或双方一致同意，介入合同关系中的独立第三方。1.2第三方可以是但不限于中介方、评估机构、监理方、咨询方等。1.3第三方的介入应遵循公平、公正、自愿的原则。第二条第三方责任限额2.1第三方在本合同中的责任限额由双方在合同中约定，并应在合同中明确列出。2.2第三方的责任限额包括但不限于对合同履行过程中的错误、疏忽、违法行为所造成的损失。2.3第三方的责任限额应在合同中明确为固定金额或按照一定比例计算。第三条第三方责权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合同约定和职责要求，对合同履行情况进行监督和检查。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以履行其监督和检查职责。3.2第三方的义务3.2.1第三方应按照合同约定和职责要求，公正、客观地履行监督和检查职责。3.2.2第三方应确保其提供的监督和检查结果真实、准确。3.3第三方的责任3.3.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3.2第三方的责任限额按照合同约定执行。第四条第三方介入程序4.1第三方介入的申请4.1.1甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请。4.1.2申请应包括第三方介入的原因、目的、职责和预期效果。4.2第三方介入的同意4.2.1双方应在收到第三方介入申请后十个工作日内给予答复。4.2.2双方同意第三方介入的，应签订第三方介入协议。4.3第三方介入协议4.3.1第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。4.3.2第三方介入协议应经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方对甲方负责，但甲方对第三方的指示和决策具有最终决定权。5.1.2第三方在履行职责过程中，如需与甲方沟通，应通过甲方指定的联系人进行。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方对乙方负责，但乙方对第三方的指示和决策具有最终决定权。5.2.2第三方在履行职责过程中，如需与乙方沟通，应通过乙方指定的联系人进行。5.3第三方与双方的划分5.3.1第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.3.2第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在争议，应协助双方协商解决。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。6.2第三方介入后的合同变更，应签订变更协议，并经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议解决，应遵循本合同约定的争议解决方式。7.2第三方介入后的争议，如涉及第三方责任，应先由第三方承担责任，再由甲乙双方按照合同约定解决争议。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后，如合同约定的终止条件成就，合同应终止。8.2第三方介入后的合同终止，应签订终止协议，并经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：补偿计算公式要求：详细列出停工补偿的计算公式，包括人工费、材料费、机械租赁费等计算方法和标准。2.附件二：风险事件清单要求：详细列出可能发生的风险事件，包括自然灾害、安全事故、质量事故等。说明：本附件用于甲乙双方识别和评估工程风险。3.附件三：第三方介入协议要求：详细规定第三方介入的原因、目的、职责、权利、义务和责任限额。说明：本附件用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。4.附件四：合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、日期和双方签字盖章。说明：本附件用于记录合同变更的正式文件。5.附件五：争议解决记录要求：详细记录争议解决的过程、结果和双方签字盖章。说明：本附件用于记录争议解决的正式文件。6.附件六：违约金计算标准要求：详细列出违约金的计算方法和标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付补偿。乙方未按约定履行工程风险的识别和管理。双方未按约定履行合同变更程序。第三方在履行职责过程中故意或重大过失造成损失。2.责任认定标准：甲方违约：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付补偿金额的1%。乙方违约：乙方应向甲方支付违约金，违约金为实际损失金额的1%。第三方违约：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同约定的责任限额。示例说明：甲方未在约定的时间内支付停工补偿，乙方提出违约金请求。经核实，甲方违约行为成立，应支付乙方违约金，金额为停工补偿总额的1%。全文完。2024停工补偿及工程风险分担协议书1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2术语解释2.适用范围2.1工程项目范围2.2地区适用性3.停工补偿3.1停工原因3.2停工补偿计算方法3.3停工补偿支付方式4.工程风险分担4.1风险类型4.2风险分担比例4.3风险处理程序5.责任与义务5.1甲方责任5.2乙方责任5.3第三方责任6.合同期限6.1合同起始日期6.2合同终止日期7.付款条款7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.税务规定8.1税务责任8.2税务支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同变更10.1变更程序10.2变更生效条件11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件13.1附件一：工程风险评估报告13.2附件二：停工补偿计算表13.3附件三：其他相关文件14.其他条款14.1法律适用14.2语言版本14.3通知与送达14.4合同签署与生效14.5合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“甲方”指本合同中指明的工程业主或委托方。1.1.2“乙方”指本合同中指明的工程承包方或执行方。1.1.3“工程”指本合同约定的具体工程项目。1.1.4“停工”指因不可抗力、甲方原因或其他约定原因导致工程暂停施工。1.1.5“风险”指工程实施过程中可能发生的各种风险事件。1.2术语解释1.2.1不可抗力指自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.适用范围2.1工程项目范围本合同适用于甲方委托乙方实施的工程项目的停工补偿及工程风险分担。2.2地区适用性本合同适用于中华人民共和国境内。3.停工补偿3.1停工原因停工原因包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、甲方原因、乙方原因等。3.2停工补偿计算方法停工补偿按实际停工天数计算，每日补偿金额为合同总价的千分之五。3.3停工补偿支付方式停工补偿在停工结束后十个工作日内支付。4.工程风险分担4.1风险类型风险类型包括但不限于自然灾害、设计缺陷、材料缺陷、施工缺陷等。4.2风险分担比例甲方承担60%的风险责任，乙方承担40%的风险责任。4.3风险处理程序发生风险事件后，乙方应在二十四小时内通知甲方，并采取必要措施进行处理。5.责任与义务5.1甲方责任甲方应按合同约定支付工程款项，提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。5.2乙方责任乙方应按照合同约定完成工程，确保工程质量，承担相应的风险责任。5.3第三方责任第三方责任由其自行承担，但甲方和乙方应互相配合，共同处理。6.合同期限6.1合同起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同终止日期本合同至工程竣工验收合格之日终止。8.付款条款8.1付款方式8.1.1甲方应按照合同约定，分阶段支付工程进度款。8.1.2付款方式为银行转账，具体账户信息由乙方提供。8.2付款期限8.2.1工程进度款支付期限为工程进度达到合同约定节点后的十个工作日内。8.2.2竣工验收合格后的三十个工作日内支付尾款。8.3付款条件8.3.1乙方提交完整的工程进度报告和付款申请。8.3.2甲方对工程进度和工程质量进行审核，确认无误后支付款项。9.税务规定9.1税务责任9.1.1乙方应依法缴纳所有与工程相关的税费。9.1.2甲方应依法提供相关税务证明文件。9.2税务支付9.2.1乙方应在收到甲方支付款项时，扣除应缴纳的税费。9.2.2乙方应在规定时间内将已扣除税费的款项支付给甲方。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后，双方应立即停止争议行为，并指定专人负责协商。10.2.2协商期间，双方应保持沟通，寻求共同解决方案。11.合同变更11.1变更程序11.1.1任何一方提出合同变更请求，应书面通知对方。11.1.2双方应在收到变更请求后的十个工作日内进行协商。11.2变更生效条件11.2.1双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。11.2.2变更协议经双方签字盖章后生效。12.合同解除12.1解除条件12.1.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行。12.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正。12.2解除程序12.2.1提出解除方应书面通知对方。12.2.2双方应在收到解除通知后的十个工作日内确认解除事宜。13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同约定的期限届满。13.1.2合同解除。13.2终止程序13.2.1双方应在合同终止后十个工作日内办理相关手续。13.2.2双方应相互退还已支付的款项。14.其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言版本14.3通知与送达14.3.1通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.3.2送达地址以合同中约定的地址为准。14.4合同签署与生效14.4.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.4.2合同份数不足时，可由双方协商增加。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中，由甲方或乙方邀请或委托介入合同事务的独立实体，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲方和乙方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方的责任限额不得低于合同总价的5%，且不得超过合同总价。15.3第三方介入条件15.3.1甲方或乙方认为有必要引入第三方介入时，应提前三十日书面通知对方。15.3.2第三方介入需经双方同意，并由双方共同签订第三方介入协议。15.4第三方介入范围15.4.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、合同履行情况评估等。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入前，甲方或乙方应向对方提供第三方的基本信息，包括但不限于资质证明、业绩等。15.5.2第三方介入后，应按照合同约定和第三方介入协议的要求，独立开展工作。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，并承担相应的责任。16.1.2甲方应配合第三方的工作，并提供必要的协助和支持。16.1.3甲方应承担第三方因工作需要而产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定和第三方介入协议的要求，接受第三方的监督和评估。16.2.2乙方应提供第三方所需的工程资料和相关信息。16.2.3乙方应承担因第三方介入工作而导致的工期延误责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方受甲方委托，对工程进行监督和评估。17.1.2第三方的工作结果应对甲方负责。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方受乙方委托，对工程进行监督和评估。17.2.2第三方的工作结果应对乙方负责。17.3第三方与合同其他方的划分17.3.1第三方不参与合同的具体执行，其工作内容仅限于监督和评估。18.第三方介入协议18.1.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。18.1.2第三方介入的范围和职责。18.1.3第三方的责任限额。18.1.4第三方介入的工作期限。18.1.5第三方介入的费用及支付方式。18.1.6双方对第三方工作的监督和评估机制。18.1.7争议解决方式。18.2第三方介入协议的签署18.2.1第三方介入协议应由甲方、乙方和第三方共同签署。18.2.2第三方介入协议经三方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程风险评估报告详细要求和说明：由乙方提供，需包括工程项目的风险评估、风险等级划分、风险应对措施等内容。报告应于合同签订前提交甲方审核。2.附件二：停工补偿计算表详细要求和说明：由乙方提供，需根据实际停工情况计算停工补偿金额，并附上计算依据。表格应包括停工原因、停工天数、每日补偿金额、总补偿金额等。3.附件三：第三方介入协议详细要求和说明：由甲方、乙方和第三方共同签署，明确第三方介入的范围、职责、责任限额等。协议应包括双方的权利和义务，以及争议解决机制。4.附件四：工程进度报告详细要求和说明：由乙方定期提供，需包括工程进度、已完成工作内容、下一阶段工作计划等。报告应于每月底前提交甲方审核。5.附件五：工程验收报告详细要求和说明：由第三方提供，需包括工程验收结果、验收意见、验收日期等。报告应于工程竣工验收合格后五个工作日内提交甲方。6.附件六：税务证明文件详细要求和说明：由乙方提供，需包括税务登记证、完税证明等文件。文件应于合同签订前提交甲方审核。7.附件七：合同变更协议详细要求和说明：由甲方和乙方共同签署，明确合同变更的内容、生效日期等。协议应包括双方的权利和义务，以及争议解决机制。8.附件八：合同解除协议详细要求和说明：由甲方和乙方共同签署，明确合同解除的原因、生效日期等。协议应包括双方的权利和义务，以及争议解决机制。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。乙方未按合同约定支付工程款项。甲方未按合同约定提供施工条件。甲方未按合同约定支付工程款项。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约责任的大小根据违约行为对合同履行的影响程度确定。3.示例说明：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误三十天，甲方有权要求乙方赔偿因工期延误造成的损失，并支付违约金。甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期付款的利息。第三方未按合同约定履行职责，导致工程验收不合格，第三方应承担相应的责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024停工补偿及工程风险分担协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1当事人信息2.2联系方式3.停工补偿3.1停工原因3.2停工通知3.3停工期限3.4停工补偿计算方法3.5停工补偿支付4.工程风险分担4.1风险定义4.2风险识别4.3风险评估4.4风险分担原则4.5风险分担比例5.保险责任5.1保险类型5.2保险范围5.3保险金额5.4保险费用6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.法律适用与争议管辖10.1法律适用10.2争议管辖11.其他约定11.1通知方式11.2附件12.合同签署12.1签署日期12.2签署人13.合同份数13.1正式合同份数13.2复印件份数14.合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“停工”指因不可抗力、政府行为、合同一方违约或其他合同约定原因导致的工程暂停或延期。（2）“工程风险”指在工程建设过程中可能发生的各种风险，包括但不限于自然灾害、技术风险、市场风险等。（3）“保险”指为减轻工程风险而购买的保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。1.2解释对本合同中的术语解释如下：（1）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等。（2）政府行为指政府颁布的法律法规、政策调整等对工程造成的直接影响。（3）违约指合同一方未履行合同约定的义务。第二条双方当事人2.1当事人信息甲方（工程所有人）：[甲方全称]乙方（工程承包商）：[乙方全称]2.2联系方式甲方联系方式：地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方联系方式：地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]第三条停工补偿3.1停工原因因不可抗力、政府行为、合同一方违约或其他合同约定原因导致的工程停工。3.2停工通知停工原因发生后，一方当事人应在24小时内以书面形式通知另一方。3.3停工期限停工期限根据停工原因及影响程度确定，最长不超过[停工期限]天。3.4停工补偿计算方法停工补偿按实际停工天数计算，每天补偿金额为[补偿金额]元。3.5停工补偿支付停工补偿由甲方在停工结束后[支付期限]日内支付给乙方。第四条工程风险分担4.1风险定义本合同中的“工程风险”指在工程建设过程中可能发生的各种风险，包括但不限于自然灾害、技术风险、市场风险等。4.2风险识别双方应共同识别工程建设过程中的风险，并制定相应的风险应对措施。4.3风险评估双方应定期对工程风险进行评估，并调整风险分担比例。4.4风险分担原则风险分担应遵循公平、合理、自愿的原则。4.5风险分担比例双方协商确定风险分担比例，并在合同中明确。第五条保险责任5.1保险类型本合同涉及的保险类型包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。5.2保险范围保险范围包括但不限于工程建设过程中可能发生的自然灾害、意外事故等。5.3保险金额保险金额由双方协商确定，并在合同中明确。5.4保险费用保险费用由双方承担，并在合同中明确分摊比例。第六条争议解决6.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。6.2争议解决机构如协商不成，争议应提交[争议解决机构名称]进行仲裁。6.3争议解决程序争议解决机构应按照其规定程序进行仲裁。第七条违约责任7.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）一方故意拖延或拒绝履行合同；（4）一方违反保密条款；（5）一方违反争议解决条款。7.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确。第八条合同生效与终止8.1合同生效条件（1）双方签署本合同；（2）合同已送达所有相关方；（3）合同已获得所有必要批准。8.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）双方协商一致同意终止；（3）一方严重违约，经另一方书面通知后[违约方应予改正的期限]内未予改正；（4）合同目的实现或无法实现；（5）因不可抗力导致合同无法履行。8.3合同解除（1）双方协商一致；（2）一方违约，且违约行为构成根本违约；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第九条保密条款9.1保密内容双方对本合同内容以及工程相关信息负有保密义务，包括但不限于技术数据、商业计划、财务信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。9.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。第十条法律适用与争议管辖10.1法律适用本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议管辖因本合同产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1通知方式（1）通过挂号信或特快专递邮寄至对方提供的地址；（2）通过电报、电传、传真或电子邮件发送至对方提供的联系方式。11.2附件本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于：（1）工程详细设计图纸；（2）工程量清单；（3）工程进度计划；（4）其他双方约定的文件。第十二条合同签署12.1签署日期本合同自双方代表签字之日起生效，签署日期为[签署日期]。12.2签署人甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]第十三条合同份数13.1正式合同份数本合同一式[正式合同份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份。13.2复印件份数本合同副本[副本份数]份，具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件清单（1）工程合同；（2）设计合同；（3）施工合同；（4）其他与本合同相关的文件。14.2附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、保险代理方、调解方等。1.2第三方范围（1）监理工程进度和质量；（2）提供专业咨询意见；（3）评估工程风险；（4）协助解决合同履行中的争议；（5）其他甲乙双方约定的服务。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议或服务合同。2.2第三方介入通知第三方被选中后，甲乙双方应向对方发出书面通知，明确第三方的介入事项、期限和责任。2.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于现场检查、报告提交、会议参与等。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中，“责任限额”指第三方因履行职责过程中产生的责任，其赔偿金额不超过[责任限额]元。3.2责任限额适用范围责任限额适用于第三方因提供专业意见、评估、监理等服务过程中产生的直接责任。3.3责任限额计算责任限额的计算方法如下：（1）根据第三方提供服务的性质和范围；（3）考虑工程项目的规模和复杂程度。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利（1）根据合作协议或服务合同，享有相应的服务费用；（2）在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助；（3）有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。4.2第三方义务（1）按照合作协议或服务合同，履行相应的服务职责；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）遵守相关法律法规和行业标准；（4）在履行职责过程中，确保自身行为符合合同约定。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合作协议或服务合同，甲方应按照约定支付相关费用，并协助第三方履行职责。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合作协议或服务合同，乙方应按照约定支付相关费用，并协助第三方履行职责。5.3第三方与甲乙双方的关系第