版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度生态环保型公墓建设与绿化养护承包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1承包方信息2.2甲方信息3.合同标的3.1生态环保型公墓建设3.2绿化养护4.合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期5.工程范围与内容5.1建设工程范围5.2绿化养护工程范围6.工程质量与标准6.1建设工程质量标准6.2绿化养护质量标准7.工程进度与工期7.1工程进度安排7.2工期要求8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度9.甲方权利与义务9.1甲方权利9.2甲方义务10.承包方权利与义务10.1承包方权利10.2承包方义务11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“生态环保型公墓”指采用环保材料、符合绿色建筑标准,且在规划、设计、施工、运营等方面均体现生态环保理念的公墓设施。1.1.2“绿化养护”指对公墓范围内的植物进行种植、修剪、施肥、病虫害防治等维护工作。1.1.3“合同期限”指本合同生效之日起至约定的终止日期止的期间。1.1.4“工程范围”指本合同约定的生态环保型公墓建设和绿化养护的具体范围。1.1.5“工程质量”指生态环保型公墓建设和绿化养护达到的预定标准。1.1.6“工期”指完成生态环保型公墓建设和绿化养护所需的时间。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释,如无特殊说明,均按照国家相关法律法规和行业规范执行。2.合同双方信息2.1承包方信息2.1.1承包方名称:____________________2.1.2承包方地址:____________________2.1.3承包方联系人:____________________2.1.4承包方联系电话:____________________2.2甲方信息2.2.1甲方名称:____________________2.2.2甲方地址:____________________2.2.3甲方联系人:____________________2.2.4甲方联系电话:____________________3.合同标的3.1生态环保型公墓建设3.1.1公墓建设地点:____________________3.1.2公墓建设规模:____________________3.1.3公墓建设内容:____________________3.2绿化养护3.2.1绿化养护范围:____________________3.2.2绿化养护植物种类:____________________3.2.3绿化养护周期:____________________4.合同期限4.1合同起始日期:____________________4.2合同终止日期:____________________5.工程范围与内容5.1建设工程范围5.1.1土地平整5.1.2建筑物建设5.1.3公共设施建设5.2绿化养护工程范围5.2.1植物种植5.2.2修剪5.2.3施肥5.2.4病虫害防治6.工程质量与标准6.1建设工程质量标准6.1.1符合国家相关建设标准6.1.2环保材料使用6.1.3施工工艺规范6.2绿化养护质量标准6.2.1植物生长状况良好6.2.2绿化景观美观6.2.3病虫害控制有效7.工程进度与工期7.1工程进度安排7.1.1土地平整:____________________7.1.2建筑物建设:____________________7.1.3公共设施建设:____________________7.1.4绿化养护:____________________7.2工期要求7.2.1土地平整:____________________7.2.2建筑物建设:____________________7.2.3公共设施建设:____________________7.2.4绿化养护:____________________8.付款方式与进度8.1付款方式8.1.1甲方按照合同约定的时间和比例支付工程款项。8.1.2付款方式包括:预付款、进度款和竣工结算款。8.2付款进度8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的20%作为预付款。8.2.2进度款:按工程进度分期支付,每完成工程量的10%,甲方支付相应比例的工程款。8.2.3竣工结算款:工程验收合格后,甲方在15个工作日内支付剩余工程款的80%。8.2.4质保金:工程验收合格后,甲方保留合同总价款的5%作为质保金,质保期结束后无质量问题,无息退还。9.甲方权利与义务9.1甲方权利9.1.1甲方有权对承包方的施工质量、进度和安全生产进行监督检查。9.1.2甲方有权要求承包方按照合同约定进行施工,确保工程质量。9.1.3甲方有权在合同约定的范围内调整工程范围和内容。9.2甲方义务9.2.1甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款项。9.2.2甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于土地、水源、电源等。9.2.3甲方应配合承包方进行工程验收。10.承包方权利与义务10.1承包方权利10.1.1承包方有权要求甲方按合同约定提供施工条件。10.1.2承包方有权在工程实施过程中根据实际情况提出合理化建议。10.2承包方义务10.2.1承包方应按照合同约定完成生态环保型公墓建设和绿化养护工作。10.2.2承包方应确保施工质量和安全,遵守国家相关法律法规。10.2.3承包方应按时提交工程进度报告和竣工结算报告。11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程或未达到约定的质量标准。11.1.2甲方未按合同约定支付工程款项。11.2违约责任11.2.1承包方未按合同约定完成工程或未达到约定的质量标准,甲方有权要求承包方进行整改,并承担由此产生的费用。11.2.2甲方未按合同约定支付工程款项,承包方有权要求甲方支付逾期付款违约金,并有权暂停施工。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方同意将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方违约,另一方有权解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满,合同自动终止。13.2.2合同解除后,合同终止。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3其他约定事项三14.3.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同中除甲乙双方以外的其他参与方,包括但不限于监理单位、审计机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行职责过程中产生的责任,其责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方责任限额应包括但不限于因第三方过错导致的工程延误、质量问题、安全事故等。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任:15.3.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.1.2第三方应对其提供的咨询、监理、审计等服务承担相应的责任。15.3.1.3第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致损失,应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的权利:15.3.2.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行监督检查。15.3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。15.3.2.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方对甲方负责,提供的服务和报告应直接提交给甲方。15.4.1.2甲方有权要求第三方提供相关服务,并对第三方的工作进行监督和评估。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方对乙方负责,执行乙方的指令,并对乙方的施工质量进行监督。15.4.2.2乙方有权要求第三方提供相关服务,并对第三方的工作进行监督和评估。15.4.3第三方与甲乙双方的共同责任:15.4.3.1第三方在履行职责过程中,若发现甲乙双方存在违约行为,应立即通知双方,并要求其改正。15.4.3.2甲乙双方应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持和协助。16.第三方介入协议16.1第三方介入协议的签订16.1.1.1第三方的名称、地址、联系人及联系方式。16.1.1.2第三方的职责和权限。16.1.1.3第三方的责任限额。16.1.1.4第三方的服务费用及支付方式。16.1.1.5第三方介入的时间安排。16.1.1.6双方对第三方的监督和评估机制。16.2第三方介入协议的生效16.2.1第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效。16.2.2第三方介入协议与本合同具有同等法律效力。16.3第三方介入协议的变更16.3.1若需变更第三方介入协议,双方应协商一致,并签订书面变更协议。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件17.1.1合同终止。17.1.2第三方完成其职责,无未了事项。17.1.3双方协商一致。17.2第三方介入的终止程序17.2.1双方应书面通知第三方终止介入。17.2.2第三方应在接到终止通知后,完成其未了事项,并提交相关报告。17.2.3第三方介入终止后,双方应根据合同约定进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:生态环保型公墓建设与绿化养护承包协议详细要求:本协议文本应清晰、完整,包括所有条款和附件。说明:附件一为本合同的主体文件,是双方权利义务的依据。2.附件二:第三方介入协议详细要求:协议内容应明确第三方的职责、权利、责任限额等。说明:附件二为本合同中第三方介入的详细约定,是第三方参与合同履行的依据。3.附件三:工程进度计划详细要求:计划应包括各阶段工程的时间节点、工作量等。说明:附件三用于指导工程进度,确保工程按时完成。4.附件四:工程款支付计划详细要求:计划应包括各阶段工程款的支付时间、金额等。说明:附件四用于规范工程款支付,确保双方权益。5.附件五:工程验收报告详细要求:报告应包括工程质量、进度、安全等方面的评估。说明:附件五用于证明工程已按合同约定完成,是工程结算的依据。6.附件六:质保金退还申请详细要求:申请应包括质保金退还的原因、金额等。说明:附件六用于申请质保金退还,需在质保期满且无质量问题后提交。7.附件七:违约金支付证明详细要求:证明应包括违约行为、违约金金额等。说明:附件七用于证明违约行为及违约金的支付。8.附件八:争议解决相关文件详细要求:文件应包括争议解决的方式、结果等。说明:附件八用于记录争议解决的过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为未按合同约定支付工程款项。未按合同约定提供施工条件。未按合同约定进行工程验收。1.2乙方违约行为未按合同约定完成工程或未达到约定的质量标准。未按合同约定进行绿化养护。未按合同约定提交工程进度报告和竣工结算报告。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任逾期支付工程款项的,应支付违约金。未提供施工条件的,应承担相应的赔偿责任。未进行工程验收的,应承担相应的赔偿责任。2.2乙方违约责任未进行绿化养护的,应承担相应的赔偿责任。未提交报告的,应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明:3.1甲方逾期支付工程款项甲方应在合同约定的时间内支付工程款项,若逾期支付,应支付每日万分之五的违约金。全文完。2024年度生态环保型公墓建设与绿化养护承包协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.承包范围3.1绿化养护3.2环保设施建设3.3环保技术应用4.工程质量要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量检验标准5.工程进度安排5.1项目建设周期5.2各阶段进度要求5.3验收标准6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2费用支付方式6.3支付时间节点7.生态环保要求7.1环保设施建设要求7.2环保技术应用要求7.3环保运营管理要求8.违约责任8.1双方违约责任8.2违约处理方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定11.1保密条款11.2不可抗力11.3合同附件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署代表13.合同附件13.1设计图纸13.2技术规范13.3其他相关文件14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方:生态环保有限公司乙方:园林绿化工程公司1.2双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称2024年度生态环保型公墓建设与绿化养护项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积:平方米绿化面积:平方米2.4项目建设内容建设内容包括但不限于:(1)墓区绿化设计、种植及养护;(2)环保设施建设,如污水处理、垃圾处理等;(3)环保技术应用,如太阳能、风力发电等。3.承包范围3.1绿化养护(1)对墓区绿化进行定期修剪、施肥、浇水等养护工作;(2)对绿化植物进行病虫害防治;(3)确保绿化植物生长良好,绿化效果达到设计要求。3.2环保设施建设(1)按照设计要求完成污水处理、垃圾处理等环保设施的建设;(2)确保环保设施正常运行,达到环保排放标准。3.3环保技术应用(1)在项目范围内推广应用太阳能、风力发电等环保技术;(2)确保环保技术应用效果,降低项目能源消耗。4.工程质量要求4.1设计要求(1)设计符合国家相关法律法规及行业标准;(2)设计合理,施工方便,便于维护。4.2施工要求(1)严格按照设计图纸进行施工;(2)施工过程中,确保工程质量,不得降低标准。4.3质量检验标准(1)工程验收前,对施工质量进行全面检验;(2)检验合格后方可进行验收。5.工程进度安排5.1项目建设周期自合同签订之日起,项目总工期为12个月。5.2各阶段进度要求(1)第一阶段:绿化设计及环保设施设计,2个月内完成;(2)第二阶段:绿化种植及环保设施建设,6个月内完成;(3)第三阶段:绿化养护及环保设施运行,4个月内完成。5.3验收标准(1)绿化养护达到设计要求,绿化效果良好;(2)环保设施运行正常,达到环保排放标准。6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成(1)绿化养护费用;(2)环保设施建设费用;(3)环保技术应用费用。6.2费用支付方式(1)按工程进度分阶段支付;(2)每阶段支付比例根据工程进度及验收情况确定。6.3支付时间节点(1)第一阶段设计完成,支付20%;(2)第二阶段建设完成,支付50%;(3)第三阶段养护及运行稳定,支付30%。8.违约责任8.1双方违约责任(1)甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付工程款的千分之五,自应付之日起计算;(2)乙方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之一;(3)若因甲方原因导致工程停工,甲方应承担停工期间的人工费、材料费等损失。8.2违约处理方式(1)双方应友好协商解决违约问题;(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)提交争议的书面材料;(2)人民法院受理后,依法进行审理;(3)人民法院作出判决,双方应自觉履行。10.合同生效及终止10.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同内容完整、清晰;(3)合同已按法定程序审查批准。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成并验收合格;(2)合同约定的服务期限届满;(3)双方协商一致解除合同;(4)因不可抗力导致合同无法履行。11.其他约定11.1保密条款(1)双方对本合同内容及项目信息负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2不可抗力(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;(2)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。11.3合同附件(1)设计图纸;(2)技术规范;(3)工程量清单;(4)其他相关文件。12.合同签署12.1签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署地点合同签署地点:市区路号。12.3签署代表甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)13.合同附件13.1设计图纸设计图纸包括但不限于:(1)墓区绿化设计图;(2)环保设施设计图;(3)其他相关设计图。13.2技术规范技术规范包括但不限于:(1)绿化养护技术规范;(2)环保设施建设技术规范;(3)环保技术应用技术规范。13.3其他相关文件其他相关文件包括但不限于:(1)工程量清单;(2)施工组织设计;(3)合同履行过程中产生的其他文件。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份。14.2合同保管责任双方应妥善保管合同原件,确保合同安全。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方以外的任何个人或机构,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入的范围(1)监理:对合同执行过程中的工程进度、质量、安全等进行监督和检查;(2)审计:对工程款项支付、成本控制等进行审计;(3)检测:对工程材料、设备、工艺等进行检测;(4)咨询:提供专业咨询服务,如设计优化、技术指导等;(5)保险:提供工程保险,如建筑工程一切险、第三者责任险等。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方由甲乙双方协商选定,或由甲方或乙方单方指定。16.2第三方介入的协议甲乙双方应与第三方签订独立的协议,明确第三方的责任、权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额的设定第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、合同约定以及风险评估等因素确定。17.2责任限额的约定(1)在第三方介入协议中,应明确第三方的责任限额,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失;(2)责任限额应在合同中明确,并在第三方介入协议中予以确认。18.第三方权利与义务18.1第三方的权利(1)根据合同约定,第三方有权获得相应的报酬;(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;(3)第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议。18.2第三方的义务(1)第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责;(2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;(3)第三方应承担因自身原因造成的违约责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分(1)甲方应向第三方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供工作场所、资料等;(2)甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。19.2第三方与乙方的划分(1)乙方应向第三方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供工作场所、资料等;(2)乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。19.3第三方与监理方的划分(1)监理方应负责对工程进行全面监督,第三方的工作应接受监理方的监督;(2)监理方和第三方应就监督工作达成一致,避免重复监督。20.第三方介入的变更与终止20.1变更(1)甲乙双方可协商变更第三方介入的内容、范围和责任;(2)变更应经第三方同意,并在合同中予以明确。20.2终止(1)第三方介入的终止应经甲乙双方和第三方协商一致;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:图纸应详细标注设计尺寸、材料、工艺要求,并附有设计说明。说明:设计图纸是施工的依据,应确保准确无误。2.技术规范要求:技术规范应包括工程材料、设备、施工工艺等方面的标准。说明:技术规范是确保工程质量的重要依据。3.工程量清单要求:工程量清单应详细列出各项工程的工程量、单价、总价。说明:工程量清单是工程款支付的基础。4.施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。5.工程进度报告要求:工程进度报告应定期提交,包括工程进度、存在问题及解决措施。说明:工程进度报告是监督工程进度的重要手段。6.质量检验报告要求:质量检验报告应包括检验项目、检验结果、不合格项处理措施。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要依据。7.环保设施运行记录要求:记录环保设施的运行数据,包括排放指标、设备运行状态等。说明:环保设施运行记录是确保环保设施正常运行的重要依据。8.第三方介入协议要求:协议应明确第三方的责任、权利和义务,以及甲乙双方与第三方的合作方式。说明:第三方介入协议是明确第三方角色和责任的重要文件。9.争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、程序和期限。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。10.合同履行过程中的其他相关文件要求:其他相关文件应根据实际情况进行归档,包括但不限于会议纪要、通讯记录等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项。乙方未按合同约定完成工程。第三方未按协议履行职责。双方未按照合同约定履行保密义务。2.责任认定标准:违约行为发生时,应立即通知对方。双方应友好协商解决违约问题。协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.违约责任示例说明:甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付工程款的千分之五,自应付之日起计算。乙方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之一。第三方未按协议履行职责,应承担因其违约行为导致的损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。全文完。2024年度生态环保型公墓建设与绿化养护承包协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式1.3双方注册地址2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.承包范围3.1建设工程承包内容3.2绿化养护承包内容3.3其他相关服务4.项目费用及支付方式4.1总承包费用4.2分阶段费用4.3支付方式及时间4.4付款条件及违约责任5.工程进度及节点5.1工程进度安排5.2工程节点时间表5.3进度调整及违约责任6.质量要求及标准6.1建设工程质量要求6.2绿化养护质量要求6.3质量验收及标准6.4质量违约责任7.安全生产责任7.1安全生产要求7.2安全责任划分7.3安全事故处理7.4安全生产违约责任8.环境保护及生态保护8.1环境保护要求8.2生态保护措施8.3环境监测及报告8.4环境违约责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止程序10.4解除或终止后的责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除后的效力14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同附件14.3合同份数及保管14.4合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式1.3双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号2.项目概述2.1项目名称本项目名称为“2024年度生态环保型公墓建设与绿化养护项目”。2.2项目地点项目地点位于省市区。2.3项目规模项目占地面积为亩,建筑面积为平方米。2.4项目期限项目建设期限为自合同签订之日起个月,绿化养护期限为年。3.承包范围3.1建设工程承包内容乙方负责本项目的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等全部建设工程的施工。3.2绿化养护承包内容乙方负责本项目的绿化种植、养护、管理等工作。3.3其他相关服务乙方负责项目施工期间的安全文明施工,确保施工质量、安全和环保。4.项目费用及支付方式4.1总承包费用本项目总承包费用为人民币万元整。4.2分阶段费用项目分阶段费用为:1)土建工程:人民币万元;2)装饰装修工程:人民币万元;3)给排水工程:人民币万元;4)电气工程:人民币万元;5)绿化养护:人民币万元。4.3支付方式及时间1)合同签订后,甲方支付乙方项目总费用的%作为预付款;2)工程进度达到%时,甲方支付乙方已完工程费用的%;3)工程进度达到%时,甲方支付乙方已完工程费用的%;4)工程进度达到%时,甲方支付乙方已完工程费用的%;5)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余工程费用的%。4.4付款条件及违约责任乙方应在每个付款节点前向甲方提交付款申请及相关证明材料,甲方应在收到乙方申请后个工作日内完成付款。如甲方未按时付款,应向乙方支付%的违约金。5.工程进度及节点5.1工程进度安排本项目分五个阶段进行,具体进度安排如下:1)土建工程:个月;2)装饰装修工程:个月;3)给排水工程:个月;4)电气工程:个月;5)绿化养护:个月。5.2工程节点时间表1)土建工程节点:月日;2)装饰装修工程节点:月日;3)给排水工程节点:月日;4)电气工程节点:月日;5)绿化养护节点:月日。5.3进度调整及违约责任如因甲方原因导致工程进度延误,乙方有权要求甲方支付%的进度延误违约金。如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。6.质量要求及标准6.1建设工程质量要求本项目工程质量应符合国家现行相关标准和规范的要求。6.2绿化养护质量要求1)绿化植物成活率不低于%;2)绿化养护工作应保证绿化植物的生长环境,确保绿化效果;3)绿化养护工作应定期进行,保持绿化区域的整洁、美观。6.3质量验收及标准1)工程质量验收应按照国家现行相关标准和规范进行;2)绿化养护质量验收应参照绿化养护质量要求进行。6.4质量违约责任如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿等。7.安全生产责任7.1安全生产要求1)乙方应严格遵守国家安全生产法律法规及行业标准;2)乙方应建立健全安全生产管理制度,落实安全生产责任制;3)乙方应加强施工现场安全管理,确保施工安全。7.2安全责任划分1)甲方负责施工现场周边环境的协调和保护;2)乙方负责施工现场的安全生产管理。7.3安全事故处理1)发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大;2)乙方应在事故发生后小时内向甲方报告事故情况;3)甲方应协助乙方调查事故原因,追究相关责任。7.4安全生产违约责任如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、追究刑事责任等。8.环境保护及生态保护8.1环境保护要求1)乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取措施减少对环境的影响;2)乙方应按照甲方的要求,对施工现场产生的废水、废气、固体废弃物等进行处理,确保符合排放标准。8.2生态保护措施1)乙方应采取有效措施保护施工现场及其周边的生态环境,包括土壤、植被、水源等;2)乙方应在施工过程中,尽量减少对野生动物的干扰,保护生物多样性。8.3环境监测及报告1)乙方应定期对施工现场的环境进行监测,并将监测结果报告给甲方;2)如监测结果显示环境指标超过规定标准,乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方提交整改报告。8.4环境违约责任1)如因乙方原因导致环境污染,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、整改措施等;2)甲方有权要求乙方立即停止违规行为,并采取有效措施恢复环境。9.保密条款9.1保密内容1)本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等;2)甲方和乙方在合作过程中知悉的对方商业秘密和敏感信息。9.2保密期限保密期限自本协议生效之日起至协议终止后年。9.3违约责任1)任何一方违反保密义务,泄露保密信息,应承担相应的法律责任;2)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的经济损失。10.合同解除及终止10.1合同解除条件1)甲方或乙方单方面违约,经另一方书面通知后日内未采取补救措施或补救措施无效;2)不可抗力事件导致合同无法履行;3)法律法规规定的其他解除合同的情形。10.2合同终止条件1)合同约定的工程竣工验收合格;2)合同约定的绿化养护期限届满;3)双方协商一致同意终止合同。10.3解除或终止程序1)任何一方要求解除或终止合同,应提前日书面通知对方;10.4解除或终止后的责任1)合同解除或终止后,双方应按照协议约定结算已发生的费用;2)因解除或终止合同给对方造成的损失,由责任方承担。11.违约责任11.1违约情形1)未按约定时间、质量、数量完成工程或养护工作;2)未按约定支付费用;3)泄露对方商业秘密;4)违反保密条款;5)其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金;2)违约方应立即采取补救措施,消除或减轻违约行为的影响。11.3违约赔偿1)违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。12.争议解决12.1争议解决方式1)双方应友好协商解决争议;2)协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会。12.3争议解决程序1)仲裁申请应在争议发生后日内提出;2)仲裁庭应在收到仲裁申请后日内组成;3)仲裁庭应在组成后日内做出仲裁裁决。4)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。13.合同生效及变更13.1合同生效条件1)双方签字盖章;2)合同经双方法定代表人或授权代表签字;3)合同约定的其他生效条件。13.2合同变更程序1)任何一方要求变更合同,应提前日书面通知对方;2)双方应就变更内容达成一致意见,并签署书面变更协议。13.3合同解除后的效力1)合同解除后,尚未履行的义务终止;2)合同解除不影响已履行部分的效力。14.其他约定事项14.1通知方式1)本合同项下的通知应以书面形式进行;2)通知应送达至对方在合同中指定的地址或联系方式。14.2合同附件1)本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工图纸、设备清单、质量保证书等;2)合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数及保管1)本合同一式肆份,双方各执贰份;2)合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同附件及补充协议1)合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力;2)合同附件及补充协议的签署、生效及变更均应遵循本合同的相关规定。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、保险机构等,其在合同中的作用和责任将根据具体情况另行约定。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中各方的权益,确保工程质量和安全,提高合同履行的效率。16.第三方介入程序16.1第三方选择1)甲方有权自行选择第三方,并与其签订相应的合作协议;2)乙方有权对甲方选择的第三方提出异议,并在收到异议后日内提出。16.2第三方资质要求1)第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担其职责;2)第三方应提供其资质证明文件,供甲方和乙方审核。17.第三方职责与权利17.1第三方职责1)监理单位负责监督工程进度、质量、安全,并提出监理意见;2)设计单位负责提供设计图纸和技术指导;3)检测机构负责对工程质量进行检测;4)咨询公司负责提供专业咨询意见;5)保险机构负责提供工程保险,并在保险范围内承担赔偿责任。17.2第三方权利1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;2)第三方有权对甲方和乙方的行为进行监督和评价;3)第三方有权根据合同约定向甲方和乙方收取费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分1)甲方和乙方对第三方的行为承担责任,但第三方因自身原因造成的损失,由第三方自行承担;2)第三方在履行职责过程中,如因甲方或乙方的配合不当造成的损失,由相应方承担。18.2权利义务1)甲方和乙方应尊重第三方的独立性和专业性,为其提供必要的支持和配合;2)第三方应遵守合同约定,不得超越其职责范围。19.第三方责任限额19.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论