2024年某污水处理厂扩建工程施工协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年某污水处理厂扩建工程施工协议版B版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程进度与工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程进度计划4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期5.工程造价与支付5.1工程总价5.2工程预付款5.3工程进度款5.4工程竣工结算5.5付款方式与时间6.承包人责任6.1施工组织与管理6.2工程材料与设备6.3工程安全与环保6.4工程变更处理7.发包人责任7.1施工条件保障7.2工程资料提供7.3现场管理7.4工程协调与支持8.违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收程序12.合同的生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同的附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单14.其他条款14.1合同的解释14.2合同的转让14.3合同的保密14.4法律适用与争议解决第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年某污水处理厂扩建工程1.2工程地点：某市区路号1.3工程规模：扩建污水处理厂一座，日处理能力达到万吨1.4工程内容：包括污水处理厂扩建工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。第二条合同主体2.1发包人：某市环保局2.2承包人：X建设工程有限公司第三条工程进度与工期3.1工程开工日期：2024年月日3.2工程竣工日期：2026年月日3.3工程进度计划：详见附件《工程进度计划》第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：符合《城市污水处理工程质量验收标准》（GB502422002）及国家其他相关法律法规的要求。4.2工程验收标准：详见附件《工程验收标准》4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年。第五条工程造价与支付5.1工程总价：人民币亿元（大写：玖拾亿元整）5.2工程预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付承包人工程总价款的30%。5.3工程进度款：按照工程进度计划，每完成一个阶段的工程，经发包人验收合格后，支付相应工程进度款的80%。5.4工程竣工结算：工程竣工验收合格后，按照实际完成工程量进行结算。5.5付款方式与时间：详见附件《付款方式与时间》第六条承包人责任6.1施工组织与管理：承包人应按照合同约定的工程内容和工程进度计划，组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。6.2工程材料与设备：承包人应按照设计文件和合同约定，采购合格的工程材料和设备。6.3工程安全与环保：承包人应严格按照国家有关安全生产和环境保护的法律法规，加强施工现场的安全环保管理。6.4工程变更处理：工程变更应按照合同约定的程序和权限进行，变更导致的费用增减按实际情况调整。第七条发包人责任7.1施工条件保障：发包人应保障施工现场的施工条件，包括提供施工用地、临时设施、施工用水电等。7.2工程资料提供：发包人应按照合同约定，及时提供设计文件、施工图纸等相关资料。7.3现场管理：发包人应负责施工现场的整体管理工作，确保施工顺利进行。7.4工程协调与支持：发包人应积极协调各方关系，为工程的顺利实施提供必要的支持。第八条违约责任8.1承包人违约（1）承包人未按照合同约定完成工程，应按照逾期完成部分工程造价的1%向发包人支付违约金。（2）承包人未按照合同约定采购合格的工程材料和设备，应承担由此导致的一切损失。（3）承包人未按照合同约定保障工程安全，造成发包人损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2发包人违约（1）发包人未按照合同约定支付预付款、进度款，应按照逾期支付部分金额的1%向承包人支付违约金。（2）发包人未按照合同约定提供施工条件，导致工程延期，应按照逾期完成部分工程造价的1%向承包人支付违约金。（3）发包人未按照合同约定提供设计文件、施工图纸等资料，导致工程无法顺利进行，应承担由此导致的一切损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：中华人民共和国省市区人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件（1）合同变更应征得双方同意，并签订书面变更协议。（2）合同变更不得影响工程质量和进度。10.2合同解除条件（1）双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件（1）合同约定的工程竣工日期届满，工程未能验收合格。（2）双方协商一致终止合同。11.2工程验收程序（1）工程竣工后，承包人应按照合同约定向发包人提交竣工验收申请。（2）发包人应在收到竣工验收申请后一个月内组织验收。（3）验收合格的，双方签署验收证书；验收不合格的，承包人应按照合同约定进行整改。第十二条合同的生效与终止12.1合同生效条件（1）双方签字盖章。（2）合同经的发包人上级主管部门批准。12.2合同终止条件（1）合同约定的工程竣工日期届满，工程验收合格。（2）双方协商一致终止合同。第十三条合同的附件13.1工程设计文件（1）污水处理厂扩建工程设计说明书。（2）污水处理厂扩建工程设计图纸。13.2施工图纸（1）污水处理厂扩建工程施工图纸。（2）污水处理厂扩建工程施工细节说明。13.3工程量清单（1）污水处理厂扩建工程量清单。（2）工程量清单详细说明。第十四条其他条款14.1合同的解释本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；合同文本为中文，如有歧义，以中文文本为准。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。14.3合同的保密双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.4法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律，双方发生的争议提交合同签订地的人民法院管辖。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1污水处理厂扩建工程设计说明书详细说明工程设计理念、处理工艺、设备选型、工程规模等内容。1.2污水处理厂扩建工程设计图纸包括污水处理厂的平面图、立面图、剖面图、设备安装图等详细图纸。附件二：施工图纸2.1污水处理厂扩建工程施工图纸包括施工细节、施工工艺、材料要求等内容的详细图纸。2.2污水处理厂扩建工程施工细节说明详细说明施工过程中的各项细节，包括施工顺序、施工方法、质量标准等。附件三：工程量清单3.1污水处理厂扩建工程量清单列出本工程所需的所有材料、设备、人工等的数量和规格。3.2工程量清单详细说明对工程量清单中的各项内容进行详细说明，包括材料品牌、设备型号、人工标准等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程，导致工程延期。2.承包人未按照合同约定采购合格的工程材料和设备，导致工程质量问题。3.承包人未按照合同约定保障工程安全，造成发包人损失。4.发包人未按照合同约定支付预付款、进度款，导致工程资金短缺。5.发包人未按照合同约定提供施工条件，导致工程延期。6.发包人未按照合同约定提供设计文件、施工图纸等资料，导致工程无法顺利进行。违约责任认定：1.承包人未按照合同约定完成工程，应按照逾期完成部分工程造价的1%向发包人支付违约金。2.承包人未按照合同约定采购合格的工程材料和设备，应承担由此导致的一切损失。3.承包人未按照合同约定保障工程安全，造成发包人损失的，应承担相应的赔偿责任。4.发包人未按照合同约定支付预付款、进度款，应按照逾期支付部分金额的1%向承包人支付违约金。5.发包人未按照合同约定提供施工条件，导致工程延期，应按照逾期完成部分工程造价的1%向承包人支付违约金。6.发包人未按照合同约定提供设计文件、施工图纸等资料，导致工程无法顺利进行，应承担由此导致的一切损失。示例说明：若承包人未按照合同约定在规定时间内完成工程，导致工程延期一个月，则承包人应向发包人支付违约金，计算方式为：工程总价款×1%×延期时间（月）。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同文本，包括及所有附件。2.发包人：指某市环保局，本合同的一方主体。3.承包人：指X建设工程有限公司，本合同的另一方主体。4.工程总价：指本工程合同约定的总造价，包括工程设计、施工、设备采购等所有费用。5.预付款：指发包人按照合同约定，在合同签订后七个工作日内支付给承包人的工程总价款的30%。6.进度款：指发包人按照