2024年版基础设施建设合同索赔协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年版基础设施建设合同索赔协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和范围1.3合同双方基本信息2.索赔原则和条件2.1索赔定义2.2索赔申请条件2.3索赔时效3.索赔流程3.1索赔申请3.2索赔审核3.3索赔谈判3.4索赔决定4.索赔证据要求4.1索赔事件记录4.2相关合同文件4.3施工记录和报告4.4其他相关证据5.索赔金额计算5.1直接损失计算5.2间接损失计算5.3误期损失计算6.索赔争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更和解除的程序8.合同履行与监督8.1合同履行责任8.2合同履行进度8.3合同履行监督9.合同违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3违反保密义务的处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除和终止的程序12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效和终止的程序14.其他条款14.1合同附件14.2合同附件说明14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和范围本合同旨在明确甲方与乙方在基础设施建设过程中的权利、义务及责任，确保项目建设顺利进行，达成双方共同利益。1.3合同双方基本信息甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]合同编号：[合同编号]签订日期：[签订日期]2.索赔原则和条件2.1索赔定义索赔是指因不可抗力、甲方原因或合同约定事项导致乙方遭受损失，乙方根据本合同约定向甲方提出索赔请求。2.2索赔申请条件乙方在发现损失后应及时通知甲方，并在合同约定的索赔时效内提出索赔申请。2.3索赔时效索赔时效自乙方发现损失之日起计算，最长不超过合同履行期限届满后一年。3.索赔流程3.1索赔申请乙方应在索赔时效内向甲方提出书面索赔申请，并附具相关证据材料。3.2索赔审核甲方应在收到索赔申请之日起15个工作日内对索赔申请进行审核，并给予答复。3.3索赔谈判甲方和乙方应就索赔事项进行友好协商，争取达成和解。3.4索赔决定如协商不成，甲方应在索赔谈判结束后15个工作日内作出索赔决定，并通知乙方。4.索赔证据要求4.1索赔事件记录乙方应详细记录索赔事件发生的时间、地点、原因及损失情况。4.2相关合同文件包括但不限于合同文本、技术规范、设计文件等。4.3施工记录和报告乙方应提供施工过程中的记录和报告，以证明索赔事件的真实性。4.4其他相关证据5.索赔金额计算5.1直接损失计算依据实际发生的直接损失，按照合同约定的计算方法进行计算。5.2间接损失计算间接损失计算应考虑合同约定和实际情况，按照合理原则进行计算。5.3误期损失计算误期损失计算应依据合同约定，结合实际延误时间进行计算。6.索赔争议解决6.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。6.2争议解决程序争议解决程序应严格按照争议解决机构的有关规定执行。6.3争议解决机构本合同争议解决机构为[争议解决机构名称]。7.合同变更与解除7.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除条件合同解除需符合合同约定的解除条件，并签订书面解除协议。7.3合同变更和解除的程序合同变更和解除的程序应严格按照本合同约定及法律规定执行。8.合同履行与监督8.1合同履行责任甲方负责项目的整体规划和协调，乙方负责具体施工任务的执行。双方应严格按照合同约定履行各自职责。8.2合同履行进度双方应按照合同约定的进度计划进行项目实施，确保项目按时完成。8.3合同履行监督甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合，确保施工质量符合合同要求。9.合同违约责任9.1违约行为定义违约行为包括但不限于未按时完成施工任务、施工质量不达标、违反合同约定等。9.2违约责任承担发生违约行为时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额应根据违约行为的严重程度及造成的损失进行计算。10.合同保密条款10.1保密信息定义保密信息是指合同履行过程中双方知悉的、具有商业秘密性质的信息。10.2保密义务双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违反保密义务的处理违反保密义务的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.合同解除与终止11.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于甲方或乙方违反合同约定、项目终止等。11.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。11.3合同解除和终止的程序合同解除和终止的程序应严格按照本合同约定及法律规定执行。12.合同争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。12.2争议解决程序争议解决程序应严格按照争议解决机构的有关规定执行。12.3争议解决机构本合同争议解决机构为[争议解决机构名称]。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。13.3合同生效和终止的程序合同生效和终止的程序应严格按照本合同约定及法律规定执行。14.其他条款14.1合同附件14.2合同附件说明合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同签署日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲乙双方之外的，因合同履行需要介入的任何个人、企业或其他组织。1.2第三方类型第三方可能包括但不限于监理方、设计方、咨询方、保险方、仲裁机构等。2.第三方介入的情形2.1监理方介入甲方有权聘请监理方对乙方施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。2.2设计方介入甲方或乙方在项目实施过程中，如需调整设计，可聘请设计方进行设计变更。2.3咨询方介入双方在项目实施过程中，如遇技术难题，可聘请咨询方提供专业意见。2.4保险方介入甲方或乙方可自愿投保相关保险，以降低项目风险。2.5仲裁机构介入双方在合同履行过程中发生争议，可提交仲裁机构仲裁。3.第三方责任限额3.1第三方责任定义第三方责任是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，依法应承担的责任。3.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、合同约定及行业标准等因素确定。3.3责任限额条款本合同约定，第三方责任限额为人民币[责任限额]元。4.第三方责权利划分4.1第三方权利第三方有权根据合同约定和行业标准，行使自己的权利，包括但不限于提出意见、建议、要求等。4.2第三方义务第三方应按照合同约定和行业标准，履行自己的义务，包括但不限于提供专业服务、确保服务质量等。4.3第三方与其他方的关系第三方与甲乙双方的关系为委托与被委托、服务与接受服务的关系。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方协商一致，签订书面协议。5.2第三方费用第三方费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方在协议中约定。5.3第三方责任第三方在合同履行过程中，如因自身原因造成损失，应依法承担相应的责任。5.4第三方变更如需变更第三方，甲乙双方应重新协商并签订书面协议。6.第三方介入的合同附件6.1第三方协议本合同附件包括第三方协议，第三方协议与本合同具有同等法律效力。6.2第三方资质证明第三方协议中应包含第三方资质证明，以证明其具备相应服务能力。6.3第三方责任保险第三方协议中应约定第三方责任保险，以保障合同履行过程中的风险。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方协议详细要求：协议应包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任限额、保密条款等内容。附件说明：第三方协议是本合同的重要组成部分，需双方及第三方共同签署。2.第三方资质证明详细要求：包括第三方营业执照、相关许可证、专业资质证书等。附件说明：资质证明用于证明第三方具备提供相关服务的资格和能力。3.第三方责任保险详细要求：保险合同、保险单、保险条款等。附件说明：责任保险用于保障合同履行过程中的风险，减轻双方损失。4.施工图纸及变更通知详细要求：包括原始图纸、变更通知、设计变更说明等。附件说明：图纸及变更通知是施工过程中不可或缺的文件，确保施工质量。5.施工进度计划及实际进度报告详细要求：包括进度计划表、实际进度报告、变更记录等。附件说明：进度报告用于监督施工进度，确保项目按时完成。6.施工记录及报告详细要求：包括施工日志、材料验收报告、质量检查报告等。附件说明：施工记录及报告用于证明施工过程的真实性，为索赔提供依据。7.索赔申请及审核报告详细要求：包括索赔申请表、索赔证据、审核报告等。附件说明：索赔申请及审核报告用于证明索赔事项的真实性和合理性。8.违约通知及处理意见详细要求：包括违约通知、处理意见、整改措施等。附件说明：违约通知及处理意见用于明确违约行为及处理方式。9.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。附件说明：合同变更协议用于记录合同变更情况，确保合同有效性。10.合同解除协议详细要求：包括解除原因、解除生效日期、双方责任等。附件说明：合同解除协议用于明确合同解除的原因和双方责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按时完成施工任务施工质量不达标违反合同约定未按规定提供相关文件和资料未履行保密义务2.责任认定标准违约行为的严重程度对项目造成的损失违约行为的持续时间双方在合同中的约定3.违约责任认定示例乙方未按时完成施工任务，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。乙方施工质量不达标，甲方有权要求乙方返工，并承担返工费用。乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。乙方未按规定提供相关文件和资料，甲方有权要求乙方及时提供，并承担由此造成的损失。乙方未履行保密义务，泄露合同相关保密信息，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。全文完。2024年版基础设施建设合同索赔协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义与解释2.合同双方2.1发包方2.2承包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容4.索赔事项4.1索赔范围4.2索赔条件5.索赔程序5.1索赔通知5.2索赔调查5.3索赔处理6.索赔金额6.1索赔计算方法6.2索赔支付方式7.索赔期限7.1索赔时效7.2索赔延期8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1不可抗力12.2法律适用13.合同附件13.1附件一：索赔清单13.2附件二：索赔证据14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指本索赔协议；1.1.2“发包方”指委托进行基础设施建设项目的单位；1.1.3“承包方”指承担基础设施建设项目的施工单位；1.1.4“项目”指本合同约定的具体基础设施建设项目；1.1.5“索赔”指因不可抗力、设计变更、合同条款变更等原因导致的额外费用或工期延误；1.1.6“索赔通知”指承包方在发生索赔事件后向发包方发出的书面通知；1.2定义与解释1.2.1本合同中使用的其他术语，除非上下文另有规定，均应具有通常的含义。2.合同双方2.1发包方发包方名称：____________________发包方地址：____________________2.2承包方承包方名称：____________________承包方地址：____________________3.项目概况3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目内容：____________________4.索赔事项4.1索赔范围4.1.1因设计变更、工程量增加等原因导致的额外费用；4.1.2因不可抗力导致的工期延误；4.1.3因发包方责任导致的工程中断或返工；4.2索赔条件4.2.1索赔事件发生时，承包方应立即通知发包方；4.2.2索赔事件发生后，承包方应在规定时间内提交索赔申请及相关证据。5.索赔程序5.1索赔通知5.1.1承包方应在索赔事件发生后7日内向发包方发出书面索赔通知；5.1.2索赔通知应包括索赔事件的基本情况、索赔金额和依据。5.2索赔调查5.2.1发包方收到索赔通知后，应在7日内进行调查，必要时可委托第三方进行；5.2.2调查结果应在收到索赔通知后14日内通知承包方。5.3索赔处理5.3.1发包方应在收到索赔通知后30日内作出处理决定；5.3.2发包方作出的处理决定应通知承包方，并附上处理依据。6.索赔金额6.1索赔计算方法6.1.1索赔金额应根据实际情况，按照合同约定的计算方法和标准确定；6.1.2索赔金额的计算应包括直接费用和间接费用。6.2索赔支付方式6.2.1索赔金额应在发包方确认后30日内支付给承包方；6.2.2支付方式为银行转账或现金。7.索赔期限7.1索赔时效7.1.1索赔时效自索赔事件发生之日起计算，最长不得超过合同期限届满后6个月；7.2索赔延期7.2.1因承包方原因导致的索赔延期，承包方应承担相应责任；7.2.2因发包方原因导致的索赔延期，发包方应给予合理期限。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；8.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1在争议解决过程中，双方应保持合作态度，继续履行合同义务；8.2.2诉讼程序应遵循相关法律法规的规定，并尊重法院的最终判决。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程；9.1.2发包方未按合同约定支付工程款或提供必要条件；9.2违约责任9.2.1发生违约情形，违约方应承担相应的违约责任；9.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金或解除合同。10.合同解除10.1解除条件10.1.1合同双方协商一致，决定解除合同；10.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行；10.1.3一方违约，另一方依法解除合同；10.2解除程序10.2.1解除合同需书面通知对方，并说明解除原因；11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1合同双方签字盖章；11.1.2发包方收到承包方提交的履约保证金；11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期或工程量完成；11.2.2合同解除；11.2.3双方协商一致终止合同。12.其他约定12.1不可抗力12.1.1不可抗力指因自然原因或社会原因导致合同无法履行的事件；12.1.2发生不可抗力，双方应尽力采取措施减轻损失，并及时通知对方。12.2法律适用12.2.1本合同适用中华人民共和国法律；12.2.2合同解释和争议解决均应遵循中华人民共和国法律的规定。13.合同附件13.1附件一：索赔清单13.1.1详细列出索赔事件、索赔金额和依据；13.2附件二：索赔证据13.2.1包括但不限于工程量清单、设计变更通知、现场照片等。14.合同签署与生效14.1签署日期合同自双方签字盖章之日起生效；14.2生效日期合同自签署之日起30日后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方的责权利15.2.1责任：第三方应根据合同约定和实际情况，承担相应的责任，包括但不限于提供专业服务、协助履行合同、保证服务质量等。15.2.2权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并享有合同约定的权利，如知识产权、商业秘密保护等。15.2.3利益：第三方在履行合同过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的共同利益。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订三方协议。15.3.2三方协议应明确第三方的角色、责任、权利和利益。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1第三方介入的合同条款16.1.1甲乙双方在合同中增加关于第三方介入的条款，明确第三方介入的条件、程序和责任。16.1.2合同中应规定第三方介入的具体事项，如设计、监理、咨询等。16.2第三方介入的说明16.2.1甲乙双方应向第三方明确说明合同的主要内容、双方的权利和义务，以及第三方在合同中的角色和责任。16.2.2第三方应了解合同履行过程中可能出现的风险，并采取措施规避风险。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致的损失，甲乙双方同意第三方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、服务范围、合同金额等因素综合考虑确定。17.2.2第三方责任限额应在三方协议中明确约定。17.3责任限额的执行17.3.1在合同履行过程中，若第三方因自身原因导致损失，甲乙双方应按照责任限额进行赔偿。17.3.2若损失超过责任限额，甲乙双方可要求第三方承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供合同约定的服务，甲方有权对第三方的服务进行监督和验收。18.1.2第三方在提供服务的过中，应遵守甲方的相关规定和标准。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供合同约定的服务，乙方有权对第三方的服务进行监督和验收。18.2.2第三方在提供服务的过中，应遵守乙方的相关规定和标准。18.3第三方与甲乙方共同利益的保护18.3.1第三方在履行合同过程中，应维护甲乙双方的共同利益，不得损害甲乙双方的合法权益。18.3.2第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和行业规范，确保合同履行合法合规。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订确认书详细要求：双方签字盖章的合同签订确认书，证明合同已正式生效。附件说明：此附件作为合同生效的初步证据，应妥善保存。2.附件二：项目概况说明书详细要求：包括项目名称、地点、内容、设计要求、工期等信息。附件说明：此附件用于明确项目的基本信息，为合同履行提供依据。3.附件三：索赔清单详细要求：详细列出索赔事件、索赔金额和依据。附件说明：此附件用于记录索赔的具体情况，为索赔处理提供依据。4.附件四：索赔证据详细要求：包括工程量清单、设计变更通知、现场照片等。附件说明：此附件作为索赔的支持材料，需真实、完整。5.附件五：第三方协议详细要求：包括第三方角色、责任、权利和利益等。附件说明：此附件用于明确第三方在合同中的地位和职责。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、程序和期限等。附件说明：此附件用于明确争议解决机制，保障双方权益。7.附件七：违约通知详细要求：包括违约行为描述、违约方信息、违约责任认定等。附件说明：此附件用于记录违约情况，为违约责任认定提供依据。8.附件八：合同解除协议详细要求：包括合同解除原因、解除程序、双方责任等。附件说明：此附件用于明确合同解除的条件和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定完成工程或提供不合格工程；发包方未按合同约定支付工程款或提供必要条件；承包方未按合同约定进行施工或擅自变更设计；第三方未按合同约定提供服务或违反保密协议；任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约方应根据违约行为的严重程度、影响范围、损失金额等因素承担相应的责任；违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接损失；违约方应承担违约金或赔偿金；违约方可能被解除合同，并承担合同解除后的相应责任。3.违约示例说明示例一：承包方未按工期完成工程，导致项目延期，甲方要求承包方承担违约金10万元。示例二：发包方未按时支付工程款，导致承包方施工中断，甲方要求发包方支付违约金5万元。示例三：第三方泄露甲方商业秘密，甲方要求第三方承担赔偿责任，并支付违约金20万元。全文完。2024年版基础设施建设合同索赔协议2本合同目录一览1.索赔依据与范围1.1索赔依据概述1.2索赔范围界定1.3索赔事项分类2.索赔程序与期限2.1索赔提出流程2.2索赔审查程序2.3索赔期限规定3.索赔金额计算方法3.1直接费用索赔计算3.2间接费用索赔计算3.3人工费用索赔计算4.索赔证据与证明责任4.1索赔证据种类4.2索赔证据提交要求4.3证明责任分配5.索赔争议解决机制5.1争议解决方式选择5.2争议解决程序5.3争议解决期限6.索赔处理结果与支付6.1索赔处理结果认定6.2索赔支付方式6.3索赔支付时间7.合同变更与索赔调整7.1合同变更条件7.2索赔调整程序7.3索赔调整依据8.违约责任与赔偿8.1违约行为认定8.2违约责任承担8.3赔偿金额计算9.保密条款9.1保密内容范围9.2保密期限9.3违反保密责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效、期限及变更12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同变更程序13.合同附件与补充条款13.1附件清单13.2补充条款说明13.3附件与补充条款效力14.其他约定事项14.1适用法律14.2合同语言14.3合同签署与生效第一部分：合同如下：1.索赔依据与范围1.1索赔依据概述1.1.1本合同基于《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。1.1.2索赔依据包括但不限于合同条款、工程变更令、设计变更通知、法律法规、行业标准等。1.2索赔范围界定1.2.1索赔范围包括但不限于工程延期、设计变更、材料设备价格波动、不可抗力等因素导致的直接费用索赔。1.2.2索赔范围还包括因索赔事项导致的间接费用索赔，如利润损失、管理费用等。1.3索赔事项分类1.3.1直接费用索赔：包括人工费、材料费、机械费、设备费等。1.3.2间接费用索赔：包括管理费、利润损失费等。2.索赔程序与期限2.1索赔提出流程2.1.1发包人应在索赔事项发生后7日内向承包人提出索赔。2.1.2承包人应在收到索赔通知后15日内提交索赔报告。2.2索赔审查程序2.2.1发包人收到索赔报告后，应在15日内组织审查。2.2.2审查过程中，双方应提供相关证据材料。2.3索赔期限规定2.3.1索赔期限自索赔事项发生之日起计算，最长不超过2年。3.索赔金额计算方法3.1直接费用索赔计算3.1.1人工费：根据实际发生的人工费用，按合同约定的人工单价计算。3.1.2材料费：根据实际发生的材料费用，按合同约定的材料单价计算。3.1.3机械费：根据实际发生的机械费用，按合同约定的机械单价计算。3.1.4设备费：根据实际发生的设备费用，按合同约定的设备单价计算。3.2间接费用索赔计算3.2.1管理费：按实际发生的管理费用的一定比例计算。3.2.2利润损失费：按合同约定利润率计算。3.3人工费用索赔计算3.3.1人工费用索赔计算应包括加班费、误工费等。4.索赔证据与证明责任4.1索赔证据种类4.1.1工程量清单、工程变更令、设计变更通知等书面文件。4.1.2材料采购单、发票、运输单据等。4.1.3机械租赁合同、设备购置合同等。4.1.4人工费用相关证明材料。4.2索赔证据提交要求4.2.1索赔证据应真实、完整、合法。4.2.2索赔证据应与索赔报告一同提交。4.3证明责任分配4.3.1发包人承担索赔证据的提供责任。4.3.2承包人承担索赔证据的审核责任。5.索赔争议解决机制5.1争议解决方式选择5.1.1双方应优先选择协商解决争议。5.1.2协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决争议。5.2争议解决程序5.2.1协商解决：双方应在争议发生后30日内协商解决。5.2.2仲裁或诉讼解决：双方应按照相关法律法规的规定，提交仲裁机构或法院解决争议。5.3争议解决期限5.3.1协商解决期限：30日。5.3.2仲裁或诉讼解决期限：根据相关法律法规的规定执行。6.索赔处理结果与支付6.1索赔处理结果认定6.1.1发包人应在审查结束后15日内认定索赔处理结果。6.1.2索赔处理结果应书面通知承包人。6.2索赔支付方式6.2.1索赔支付应以合同约定的货币形式进行。6.2.2索赔支付应按照处理结果一次性支付或分期支付。6.3索赔支付时间6.3.1索赔支付时间应在索赔处理结果认定后的15日内完成。7.合同变更与索赔调整7.1合同变更条件7.1.1合同变更需经双方协商一致。7.1.2合同变更不得违反法律法规及合同约定。7.2索赔调整程序7.2.1索赔调整需经双方协商一致。7.2.2索赔调整应按照索赔程序进行。7.3索赔调整依据7.3.1索赔调整依据包括但不限于合同变更、法律法规、行业标准等。8.违约责任与赔偿8.1违约行为认定8.1.1承包人未按合同约定完成工程，或工程存在质量问题，构成违约。8.1.2发包人未按合同约定支付工程款，或未按时提供施工条件，构成违约。8.2违约责任承担8.2.1承包人违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿发包人因此遭受的损失。8.2.2发包人违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿承包人因此遭受的损失。8.3赔偿金额计算8.3.1赔偿金额应依据实际损失和合同约定计算。8.3.2若违约行为导致合同解除，赔偿金额应包括合同剩余部分的工程款及违约金。9.保密条款9.1保密内容范围9.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸、工程数据等均为保密内容。9.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、设计图纸、工程数据等，亦属于保密内容。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.2.2若合同提前终止，保密期限自合同终止之日起计算。9.3违反保密责任9.3.1任何一方违反保密义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程完成，合同自动终止。10.2.2合同解除后，合同终止。10.3解除或终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、已付款项、违约责任等。11.合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决争议。11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会。11.2.2诉讼法院：合同签订地人民法院。11.3争议解决费用11.3.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担，除非另有约定。12.合同生效、期限及变更12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同，并经发包人签字盖章后生效。12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起计算，至合同约定的工程完成之日止。12.3合同变更程序12.3.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.合同附件与补充条款13.1附件清单13.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等。13.2补充条款说明13.2.1本合同如有补充条款，其效力等同于合同。13.3附件与补充条款效力13.3.1本合同附件及补充条款为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同语言14.2.1本合同使用中文文本，具有同等法律效力。14.3合同签署与生效14.3.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的适用范围与类型15.1第三方介入的适用范围15.1.1第三方介入适用于合同履行过程中，需要专业机构或个人提供技术、咨询、评估、调解等服务的情形。15.1.2第三方介入包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询等。15.2第三方介入的类型15.2.1工程监理：负责监督工程进度、质量、安全等方面。15.2.2质量检测：对工程材料、设备、构件等进行检测，确保符合质量标准。15.2.3造价咨询：提供工程造价咨询、成本控制等服务。15.2.4法律咨询：提供法律意见、争议解决等服务。16.第三方介入的程序与责任16.1第三方介入的程序16.1.1双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜。16.1.2双方应签订第三方服务协议，明确服务内容、费用、期限等。16.2第三方责任16.2.1第三方应按照服务协议履行职责，确保服务质量。16.2.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。17.甲乙双方的责任划分17.1甲方的责任17.1.1负责支付第三方服务费用。17.1.2提供必要的资料和条件，协助第三方履行职责。17.1.3对第三方的工作进行监督和指导。17.2乙方的责任17.2.1配合甲方选择第三方，并提供相关资料。17.2.2接受第三方的工作成果，并对其提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是服务与被服务的关系。18.1.2第三方应服从甲方的监督和管理。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间是服务与被服务的关系。18.2.2第三方应服从乙方的监督和管理。18.3第三方与合同其他各方的关系18.3.1第三方应尊重合