




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度生物质发电厂土方施工合同补充协议范本本合同目录一览1.协议签订依据及背景1.1国家相关法律法规1.2行业标准和规范1.3双方签订的2024年度生物质发电厂土方施工合同2.协议目的和适用范围2.1协议目的2.2协议适用范围3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.工程变更及调整4.1工程变更的范围和条件4.2工程变更的程序4.3工程变更的审批权限5.工程质量及验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3验收不合格的处理6.工程进度及工期调整6.1工程进度安排6.2工期调整的条件6.3工期调整的程序7.工程款项及支付7.1工程款项构成7.2工程款项支付方式7.3工程款项支付时间8.保险及安全管理8.1保险责任范围8.2保险金额及期限8.3安全生产责任制9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同终止的处理11.其他约定事项11.1双方合作原则11.2保密条款11.3通知与送达12.协议生效及终止12.1协议生效条件12.2协议终止条件13.协议附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:工程验收报告14.协议签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条协议签订依据及背景1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及《生物质发电厂土方施工及验收规范》(GB/T503302013)等国家标准和行业标准签订。1.3本协议旨在对主合同中未明确或需补充的条款进行约定,以完善合同内容,确保双方在施工过程中的合法权益。第二条协议目的和适用范围2.1本协议的目的是明确双方在施工过程中的权利、义务,确保工程顺利进行,保证工程质量达到设计要求。2.2本协议适用于主合同约定的生物质发电厂土方施工项目,包括但不限于场地平整、基础开挖、土方运输等。第三条工程概况3.1工程名称:生物质发电厂土方施工3.2工程地点:省市县生物质发电厂3.3工程规模:土方开挖约100万立方米,土方填筑约80万立方米3.4工程进度:自2024年2月1日起至2024年11月30日止第四条工程变更及调整4.1工程变更的范围和条件:因设计变更、地质条件变化、不可抗力等原因导致工程量、施工方案等发生变化时,可进行工程变更。4.2工程变更的程序:变更前,需经双方协商一致,由设计单位出具变更通知,并经甲方确认后,乙方方可进行变更施工。4.3工程变更的审批权限:工程变更的审批权限归甲方所有,乙方需在变更前向甲方提交变更申请,甲方在收到申请后5个工作日内予以回复。第五条工程质量及验收5.1工程质量标准:本工程应符合《生物质发电厂土方施工及验收规范》(GB/T503302013)等相关标准,确保工程质量达到设计要求。5.2工程验收程序:工程完工后,乙方应向甲方提交验收报告,甲方应在收到验收报告后15个工作日内组织验收。5.3验收不合格的处理:如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。第六条工程进度及工期调整6.1工程进度安排:按照主合同约定的工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。6.2工期调整的条件:因设计变更、地质条件变化、不可抗力等原因导致工期延误时,可进行工期调整。6.3工期调整的程序:工期调整前,需经双方协商一致,并由甲方出具工期调整通知,乙方应按照调整后的工期计划进行施工。第七条工程款项及支付7.1工程款项构成:工程款项包括工程结算款、进度款、违约金等。7.2工程款项支付方式:工程款项采用银行转账方式支付,甲方应在收到乙方提交的发票及结算资料后15个工作日内支付。7.3工程款项支付时间:工程款项支付时间按照工程进度计划及合同约定进行。第八条保险及安全管理8.1保险责任范围:乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,保险金额不低于每人50万元。甲方应为其施工设备投保财产保险,保险金额不低于设备价值的80%。8.2保险金额及期限:保险期限自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。保险金额应按照实际发生风险进行评估,并经双方确认。8.3安全生产责任制:双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,确保施工安全。第九条违约责任及争议解决9.1违约责任:任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。9.3争议解决机构:仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》和仲裁规则进行仲裁。第十条合同解除及终止10.1合同解除的条件:发生不可抗力、一方严重违约、合同目的无法实现等情形时,任何一方可解除合同。10.2合同解除的程序:合同解除前,应书面通知对方,并经双方协商一致。第十一条其他约定事项11.1双方合作原则:双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则,共同完成工程任务。11.2保密条款:双方对本协议内容及工程信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3通知与送达:任何一方通知对方,应以书面形式进行,并通过双方约定的联系方式送达。第十二条协议生效及终止12.1协议生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。12.2协议终止条件:本协议履行完毕或根据约定解除、终止后,协议终止。第十三条协议附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:工程验收报告第十四条协议签署及生效日期14.1签署日期:本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期:本协议自2024年2月1日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十四条(一)第三方定义及介入条件14.1.1第三方定义:在本协议中,第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险公司、仲裁机构等,以及任何被甲乙双方认可的与合同履行相关的独立第三方。1.双方协商一致,认为第三方介入有利于合同的履行和争议的解决;2.法律法规规定或合同约定需要第三方介入;3.不可抗力或意外事件导致合同履行需要第三方协助。第十四条(二)第三方责任限额14.2.1第三方责任限额:第三方在本协议项下的责任,不得超过其合同约定或法律法规规定的责任限额。14.2.2责任限额的确定:1.若第三方与甲乙双方签订有单独的合同,则以该合同中约定的责任限额为准;2.若第三方未与甲乙双方签订单独合同,则以相关法律法规规定的责任限额为准。第十四条(三)第三方责权利14.3.1第三方权利:1.第三方有权根据合同约定或法律法规规定,独立行使监督、检测、咨询等职责;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责;3.第三方有权对甲乙双方的违约行为提出警告或建议采取补救措施。14.3.2第三方义务:1.第三方应按照合同约定或法律法规规定,公正、客观地履行职责;2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;3.第三方应按时提交报告或提出建议。第十四条(四)第三方与其他各方的划分说明14.4.1第三方与甲方的关系:1.第三方对甲方负责,应按照合同约定或法律法规规定,向甲方提供相关服务;2.第三方与甲方的任何争议,由第三方自行解决,不得影响甲乙双方的权利和义务。14.4.2第三方与乙方的关系:1.第三方对乙方负责,应按照合同约定或法律法规规定,向乙方提供相关服务;2.第三方与乙方的任何争议,由第三方自行解决,不得影响甲乙双方的权利和义务。14.4.3第三方与甲乙双方的关系:1.第三方作为独立的第三方,在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;2.第三方与甲乙双方的权利和义务,应通过合同约定或法律法规规定进行界定;3.第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应向甲乙双方提出,并由甲乙双方自行解决。第十四条(五)第三方介入的流程14.5.1第三方介入的申请:甲乙双方任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的原因和预期效果。14.5.2第三方介入的确认:对方在收到申请后,应在5个工作日内给予答复,确认是否同意第三方介入。14.5.3第三方介入的实施:双方确认第三方介入后,由第三方按照合同约定或法律法规规定,独立开展相关工作。第十四条(六)第三方介入的费用承担14.6.1第三方介入的费用,由甲乙双方根据实际情况和合同约定分摊。14.6.2若合同未明确费用分摊方式,则由甲乙双方协商确定。第十四条(七)第三方介入的终止14.7.1第三方介入结束后,由第三方向甲乙双方提交工作报告或结论性意见。14.7.2甲乙双方应在收到工作报告或结论性意见后5个工作日内,对第三方的工作进行确认,并对第三方介入的效果进行评价。14.7.3第三方介入的终止,不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单应详细列明所有施工项目的工程量,作为工程结算和支付依据。2.附件二:工程进度计划详细要求:包括施工阶段、开始时间、结束时间、关键节点等。说明:工程进度计划应明确各施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的完成时间,确保工程按期完成。3.附件三:工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程验收报告应详细记录验收过程和结果,对存在的问题提出整改措施,确保工程质量。4.附件四:工程变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的合同价款等。说明:工程变更记录应详细记录变更原因、变更内容以及变更后的工程量和合同价款,作为工程结算和支付依据。5.附件五:施工日志详细要求:包括施工日期、施工内容、施工人员、施工设备、天气情况等。说明:施工日志应详细记录施工过程中的各项信息,作为施工过程管理和质量控制依据。6.附件六:安全生产记录详细要求:包括安全生产会议记录、安全生产检查记录、安全事故记录等。说明:安全生产记录应详细记录安全生产相关活动,确保施工过程中的安全生产。7.附件七:施工图纸及技术文件详细要求:包括施工图纸、设计变更通知、技术规范等。说明:施工图纸及技术文件是施工过程中必须遵守的依据,确保工程质量。8.附件八:工程结算报告详细要求:包括工程结算金额、结算依据、结算程序等。说明:工程结算报告应详细记录工程结算金额和结算依据,确保工程结算的准确性。9.附件九:工程竣工报告详细要求:包括竣工时间、竣工人员、竣工质量等。说明:工程竣工报告应详细记录工程竣工时间和竣工质量,作为工程竣工验收依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:甲方应在每月月底前支付当月工程进度款,如未支付,则应支付每日万分之五的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方应在合同约定的工期内完成工程,如未按时完成,则应支付每日万分之五的违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方未按合同约定履行职责,应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:监理单位未按合同约定进行工程监理,则应支付每日万分之五的违约金。4.违约行为:一方泄露对方商业秘密。责任认定标准:一方泄露对方商业秘密,应承担违约责任,支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。示例:乙方泄露甲方商业秘密,则应支付每日万元的违约金。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。示例:因地震导致工程无法继续施工,双方均不承担责任。全文完。2024年度生物质发电厂土方施工合同补充协议范本1本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议生效时间1.4协议终止条件2.定义与解释2.1生物质发电厂2.2土方施工2.3相关术语3.工程范围与内容3.1工程概述3.2施工地点3.3施工内容3.4施工标准4.施工进度与工期4.1施工计划4.2工期安排4.3工期延误责任5.质量要求与标准5.1质量标准5.2质量检测5.3质量验收6.材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付时间7.3工程款支付条件8.保险与安全8.1保险责任8.2安全责任8.3安全措施9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.协议变更与解除11.1协议变更条件11.2协议解除条件11.3解除程序12.协议终止与清算12.1终止条件12.2清算程序12.3清算责任13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理14.其他约定事项14.1其他条款14.2附件第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议名称:本协议名称为“2024年度生物质发电厂土方施工合同补充协议”。1.2协议目的:明确双方在原合同基础上,就生物质发电厂土方施工的相关事宜进行补充约定,以确保工程顺利进行。1.3协议生效时间:自双方签字盖章之日起生效。1.4协议终止条件:如原合同终止,本补充协议亦同时终止。2.定义与解释2.1生物质发电厂:指利用生物质能进行发电的工厂。2.2土方施工:指在生物质发电厂建设中,对场地进行挖掘、平整、回填等土方工程。2.3相关术语:在协议中涉及的其他专业术语,按照国家标准或行业规范进行解释。3.工程范围与内容3.1工程概述:本次土方施工工程包括生物质发电厂场地的挖掘、平整、回填等。3.2施工地点:生物质发电厂建设地点。3.3施工内容:包括但不限于场地平整、基础开挖、土方运输、回填等。3.4施工标准:按照国家相关标准和规范执行。4.施工进度与工期4.1施工计划:根据工程实际情况,制定详细的施工计划,包括施工进度安排、关键节点等。4.2工期安排:本次土方施工工期为个月,具体开工时间和竣工时间见附件。4.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。5.质量要求与标准5.1质量标准:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量符合要求。5.2质量检测:乙方应按照规定进行质量检测,确保施工质量。5.3质量验收:工程完成后,由双方共同进行质量验收,合格后方可交付使用。6.材料与设备6.1材料供应:乙方负责提供施工所需的各类材料,包括但不限于土方、混凝土等。6.2设备租赁:如需租赁设备,由双方协商确定租赁方案。6.3材料与设备质量:乙方提供的材料与设备必须符合国家相关标准和规范。7.工程款支付7.1工程款支付方式:采用分期支付的方式,具体支付比例和时间见附件。7.2工程款支付时间:根据工程进度,按照双方约定的时间节点支付工程款。7.3工程款支付条件:工程进度达到约定节点,且质量合格。8.保险与安全8.1保险责任:乙方应为其施工人员及设备投保相关保险,包括但不限于意外伤害险、财产险等。8.2安全责任:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全,防止事故发生。8.3安全措施:乙方应制定详细的安全施工方案,包括安全操作规程、应急预案等。9.违约责任与争议解决9.1违约责任:任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交协议约定的仲裁机构仲裁。9.3争议解决机构:双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。10.保密条款10.1保密内容:双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限:自本协议签订之日起至协议终止后年。10.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。11.协议变更与解除11.1协议变更条件:任何一方提出变更本协议内容,应提前天书面通知对方,经双方协商一致后生效。1.对方严重违约;2.发生不可抗力事件,导致本协议无法履行;3.经双方协商一致解除。11.3解除程序:一方提出解除本协议,应提前天书面通知对方,并说明解除原因。12.协议终止与清算12.1终止条件:本协议因约定的终止条件成就或双方协商一致而终止。12.2清算程序:协议终止后,双方应进行清算,包括但不限于工程款结算、设备归还等。12.3清算责任:双方应按照协议约定,各自承担清算责任。13.不可抗力13.1不可抗力事件:指自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致本协议无法履行。13.2不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应相互理解,并采取合理措施减轻损失。14.其他约定事项14.1其他条款:本协议未尽事宜,按国家有关法律法规和双方协商一致的原则处理。14.2附件:本协议附件包括但不限于施工计划、工程款支付时间表、保险单等。附件与本协议具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本协议中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本协议提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、技术咨询、设备采购咨询等。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。15.3.2双方共同选择合适的第三方,并签订相应的服务协议。15.3.3第三方根据服务协议的规定,履行其职责。16.甲乙双方责任16.1甲方责任:16.1.1提供必要的资料和信息,协助第三方进行工作。16.1.2按时支付第三方服务费用。16.1.3对第三方的工作成果进行验收。16.2乙方责任:16.2.1按照合同约定,配合第三方的工作。16.2.2提供必要的场地和条件,确保第三方工作的顺利进行。16.2.3对第三方的工作成果提出合理意见。17.第三方责任17.1第三方责任限额:17.1.1第三方对其提供的服务承担相应的法律责任。17.1.2第三方因自身原因导致的服务失误,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其收取服务费用的%。17.1.3第三方在提供服务过程中,如因不可抗力等原因导致的服务中断,不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方应独立于甲方,甲方不得干预第三方的独立判断和决策。18.2第三方与乙方的关系:第三方应独立于乙方,乙方不得干预第三方的独立判断和决策。18.3第三方与其他第三方的关系:如存在多个第三方参与同一项目,各方应保持独立,相互尊重,避免利益冲突。19.第三方介入的变更与解除19.1变更:如需变更第三方介入的事项或第三方,甲乙双方应协商一致,并通知第三方。19.2解除:如因第三方原因导致其无法继续履行服务,甲乙双方有权解除与第三方的服务协议,并要求第三方承担相应的责任。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式:第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交协议约定的仲裁机构仲裁。20.2争议解决机构:双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。21.第三方介入的保密条款21.1保密内容:第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。21.2保密期限:自本协议签订之日起至协议终止后年。21.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工计划表详细要求:包括施工进度安排、关键节点、资源配置等。说明:施工计划表应明确施工顺序、时间节点、人员安排和设备使用情况。2.工程款支付时间表详细要求:列出每个支付阶段的金额、时间节点和支付条件。说明:支付时间表应与工程进度相匹配,确保资金按时到位。3.保险单详细要求:包括保险类型、保险金额、保险期限等。说明:保险单应覆盖施工期间可能发生的意外伤害、财产损失等风险。4.质量检测报告详细要求:包括检测项目、检测方法、检测结果等。说明:质量检测报告应确保施工质量符合国家相关标准和规范。5.安全施工方案详细要求:包括安全操作规程、应急预案、安全培训等。说明:安全施工方案应确保施工现场的安全,预防事故发生。6.第三方服务协议详细要求:包括服务内容、服务费用、服务期限等。说明:第三方服务协议应明确第三方的职责和权利,确保其服务质量。7.清算报告详细要求:包括工程款结算、设备归还、债权债务等。说明:清算报告应确保双方权益得到妥善处理。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、仲裁机构等。说明:争议解决协议应确保双方在发生争议时能够迅速、公正地解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款。提供的资料和信息不准确或不完整。未按约定提供场地和条件。乙方违约:工程进度延误。施工质量不符合标准。未按时提供材料和设备。第三方违约:服务质量不符合约定。未按时完成服务任务。提供的信息不准确或不完整。2.责任认定标准:甲方违约责任:未按时支付工程款:按逾期付款金额的%支付违约金。提供的资料不准确:承担由此产生的损失。未按约定提供场地:承担由此造成的工期延误和额外费用。乙方违约责任:工程进度延误:按延误天数支付违约金。施工质量不符合标准:承担修复费用,并支付违约金。未按时提供材料和设备:按约定支付违约金。第三方违约责任:服务质量不符合约定:按约定支付违约金。未按时完成服务任务:按约定支付违约金。提供的信息不准确:承担由此产生的损失。示例说明:甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的%作为违约金。乙方施工质量不符合标准,甲方有权要求乙方进行修复,并支付修复费用及违约金。全文完。2024年度生物质发电厂土方施工合同补充协议范本2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.生物质发电厂土方施工项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期要求4.3施工进度控制措施5.施工质量保证措施5.1质量目标5.2质量控制体系5.3质量检验与验收6.施工安全与环保措施6.1安全生产目标6.2安全生产责任制6.3环境保护措施7.材料设备供应与验收7.1材料设备供应要求7.2材料设备验收标准7.3材料设备质量保证8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3支付时间9.付款条件及违约责任9.1付款条件9.2违约责任10.施工变更与索赔10.1施工变更程序10.2索赔程序10.3索赔范围11.争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约责任种类13.2违约责任承担方式14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同附件14.3合同签署第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称(1)甲方:生物质发电厂(2)乙方:土方施工有限公司1.2协议双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式2.生物质发电厂土方施工项目概述2.1项目名称生物质发电厂土方施工项目2.2项目地点省市县生物质发电厂2.3项目规模土方开挖量:100000立方米土方回填量:50000立方米2.4项目工期总工期:6个月,自合同签订之日起计算3.施工范围与内容3.1施工范围(1)生物质发电厂厂区内土方开挖与回填(2)厂区周边道路、广场及绿化带土方平整3.2施工内容(1)土方开挖:包括但不限于场地平整、边坡支护、排水设施等(2)土方回填:包括但不限于基础回填、路基回填等(3)其他相关工作3.3施工标准(1)符合国家相关施工规范和质量标准(2)确保施工安全,防止事故发生4.施工进度安排4.1施工阶段划分(1)准备阶段:1个月(2)施工阶段:4个月(3)验收阶段:1个月4.2各阶段工期要求(1)准备阶段:完成施工图纸会审、施工方案编制、人员及设备进场等(2)施工阶段:按照施工计划,确保各阶段工程按时完成(3)验收阶段:完成工程验收,确保工程质量满足要求4.3施工进度控制措施(1)建立进度控制体系,明确各阶段进度要求(2)定期召开施工进度协调会,及时解决施工过程中出现的问题(3)采用信息化手段,实时掌握施工进度情况5.施工质量保证措施5.1质量目标(1)确保工程质量达到国家相关质量标准(2)杜绝质量问题,降低施工过程中的安全隐患5.2质量控制体系(1)建立健全质量管理体系,明确各岗位质量责任(2)严格执行施工工艺和质量检验制度5.3质量检验与验收(1)按照施工图纸和相关规范进行质量检验(2)建立质量验收记录,确保工程质量合格6.施工安全与环保措施6.1安全生产目标(1)确保施工过程中不发生重大安全事故(2)保障施工人员生命财产安全6.2安全生产责任制(1)明确各级安全责任,加强安全教育培训(2)严格执行安全生产规章制度6.3环境保护措施(1)减少施工过程中对环境的影响(2)严格执行环保法规,确保环保设施正常运行8.合同价款及支付方式8.1合同价款(1)合同总价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)(2)分阶段付款:根据施工进度和工程量,分四个阶段支付,具体如下:a.预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同价款的10%b.进度款:每个施工阶段完成后,支付该阶段合同价款的30%c.质量保证金:合同总价款的5%,在工程验收合格后30日内无息退还d.结算款:工程竣工验收合格后,支付剩余合同价款的55%8.2支付方式(1)甲方应按照约定的支付时间,将款项支付至乙方指定的银行账户。(2)支付凭证:乙方应在收到款项后3个工作日内,向甲方提供支付凭证。9.付款条件及违约责任9.1付款条件(1)乙方提交的工程量清单和进度款申请经甲方确认无误。(2)工程进度达到约定的支付节点。(3)乙方提供的发票、收据等凭证符合要求。9.2违约责任(1)若甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)若乙方未按约定完成工程,甲方有权扣除相应工程款项。10.施工变更与索赔10.1施工变更程序(1)任何施工变更需经双方协商一致。(2)变更内容需以书面形式提出,并经双方签字确认。10.2索赔程序(1)索赔申请需在事件发生后14日内提出。(2)索赔申请需提供相关证据,包括但不限于施工记录、合同文件等。10.3索赔范围(1)因设计变更、工程量增加等原因造成的费用增加。(2)因不可抗力等原因导致的工期延误。11.争议解决方式11.1争议解决原则(1)优先通过友好协商解决。(2)协商不成,提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决方式(1)双方应尽最大努力通过协商解决争议。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方通知后,30日内未采取补救措施。(2)因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件(1)合同约定的工程验收合格。(2)合同约定的付款条件全部履行完毕。13.违约责任13.1违约责任种类(1)违约金(2)赔偿损失(3)强制履行13.2违约责任承担方式(1)违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。(2)双方应协商确定违约责任的承担方式。14.其他约定事项14.1合同生效(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.2合同附件(1)施工图纸(2)施工方案(3)其他相关文件14.3合同签署(1)本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章。(2)签字盖章后,本合同即具有法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等,具体指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或根据合同约定选定的,为合同履行提供专业服务或监督的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保工程项目的顺利进行,维护甲乙双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定(1)甲乙双方应共同协商确定第三方,并签署相关协议。(2)第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担其职责。16.2第三方职责(1)第三方应根据合同约定,对工程项目的质量、进度、安全等方面进行监督和管理。(2)第三方应定期向甲乙双方报告工作情况,并提出建议和意见。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失,应当承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定(1)责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量、合同金额等因素综合考虑。(2)责任限额应在第三方协议中明确约定,并经甲乙双方确认。18.第三方与其他各方的划分18.1职责划分(1)甲方负责工程项目的整体管理,包括但不限于资金、进度、质量、安全等方面的控制。(2)乙方负责具体施工任务的执行,包括但不限于人员、设备、材料等方面的调配。(3)第三方负责对施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 设备设施包保管理制度
- 设计公司内控管理制度
- 设计单位现场管理制度
- 设计项目人员管理制度
- 诊所医疗器械管理制度
- 诊断试剂风险管理制度
- 试验示范基地管理制度
- 财务资金收支管理制度
- 货仓搬运安全管理制度
- 货物海关代理管理制度
- 职业病知识培训课件
- 2025届高考英语复习读后续写练习:纸报停刊后少年开启邻里简报之路+课件
- 《宠物美容与护理》课件-宠物的美容保定
- 2025年考研政治全套复习题库及答案(全册完整版)
- 2024年06月北京华夏银行金融租赁社会招考笔试历年参考题库附带答案详解
- 学校食堂食品安全风险分级“三色”管控清单
- 2024年山东省滨州市初中学业水平考试生物试题含答案
- 基层安全员岗位安全职责(2篇)
- 舞台机械系统工程栅顶钢结构施工方案
- 电气设备点检员习题(附参考答案)
- 美团配送站长述职报告
评论
0/150
提交评论