模板隔热工程劳务分包

模板隔热工程劳务分包合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成文件1.4分包合同的生效与解释权第二章双方权益与义务2.1分包商的权益与义务2.2总包方的权益与义务2.3双方的分包与协调第三章工程进度与质量要求3.1工程进度计划与安排3.2工程质量标准与要求3.3工程验收与保修第四章工程价款与支付4.1工程合同价格4.2工程价款的支付方式与时间4.3工程价款的调整第五章工程材料与设备5.1分包商提供的材料与设备5.2总包方提供的材料与设备5.3材料与设备的质量与验收第六章人员与管理6.1分包商的人员配置与管理6.2分包商的管理制度与要求6.3总包方的监督与协调第七章安全与环境保护7.1分包商的安全管理制度7.2工程安全事故的处理7.3环境保护与文明施工第八章违约责任8.1分包商的违约责任8.2总包方的违约责任8.3违约责任的免除第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁与诉讼9.3争议解决的时效第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章附则11.1合同的有效期11.2合同的保密条款11.3合同的签订与备案第十二章附件12.1工程图纸与技术资料12.2分包工程量清单12.3合同价的详细计算第十三章其他条款13.1双方约定的其他事项13.2合同的补充与修改第十四章签字盖章14.1分包商的签字盖章14.2总包方的签字盖章合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的术语和定义，如有未尽事宜，应由双方协商确定。1.2分包工程的范围与内容1.2.1乙方分包的工程范围包括但不限于模板制作、安装、拆除，以及隔热材料的施工等工作。1.2.2乙方向甲方提供的工程内容应符合甲方的技术要求和质量标准。1.3分包合同的组成文件1.3.1本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。1.3.2合同文件的解释顺序如下：合同、附件、双方协商一致的其他文件。1.4分包合同的生效与解释权1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同的解释权归双方共同所有。第二章双方权益与义务2.1分包商的权益与义务2.1.1乙方有权按照合同约定获得劳务报酬。2.1.2乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程，并保证工程质量。2.2总包方的权益与义务2.2.1甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬。2.2.2甲方应提供乙方施工所需的现场条件和技术要求，并协助乙方解决施工过程中的问题。2.3双方的分包与协调2.3.1乙方应按照甲方的要求进行分包工程的施工，并接受甲方的监督和管理。2.3.2甲方应协调乙方与总包工程其他分包商之间的关系，确保分包工程的顺利进行。第三章工程进度与质量要求3.1工程进度计划与安排3.1.1乙方应按照甲方的要求制定工程进度计划，并提交甲方审批。3.1.2乙方应按照审批后的进度计划进行施工，如有变更，应提前通知甲方。3.2工程质量标准与要求3.2.1乙方应按照甲方的技术要求和质量标准进行施工，保证工程质量。3.2.2乙方应接受甲方的质量检查，对检查中发现的问题进行及时整改。3.3工程验收与保修3.3.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收。3.3.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供保修服务。第四章工程价款与支付4.1工程合同价格4.1.1本合同的工程合同价格为人民币【】元（大写：【】元整）。4.1.2工程合同价格包含乙方施工的人工费、材料费、设备费等所有费用。4.2工程价款的支付方式与时间4.2.1甲方应按照乙方的工程进度，分阶段支付工程价款。4.2.2每阶段工程价款的支付比例为：【】%，支付时间为：【】。4.3工程价款的调整4.3.1工程价款的调整应由双方协商确定，并签订补充协议。第五章工程材料与设备5.1分包商提供的材料与设备5.1.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的材料和设备。5.1.2乙方应对提供的材料和设备的质量负责，并承担相应的售后服务。5.2总包方提供的材料与设备5.2.1甲方应按照乙方的施工要求，提供必要的材料和设备。5.2.2甲方应对提供的材料和设备的质量负责。5.3材料与设备的质量与验收5.3.1乙方应对甲方向其提供的材料和设备进行验收，并签字确认。5.3.2乙方应对施工过程中使用的材料和设备进行妥善保管。第六章人员与管理6.1分包商的人员配置与管理6.1.1乙方应按照甲方的要求，配置合格的施工人员。6.1.2乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训。6.2分包商的管理制度与要求6.2.1乙方应建立健全施工管理制度，确保施工过程中的安全与质量。6.第八章违约责任8.1分包商的违约责任8.1.1乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延误的工程进度等。8.1.2乙方未按照约定提供材料或设备的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延误的工程进度等。8.2总包方的违约责任8.2.1甲方未按照约定支付劳务报酬的，应承担违约责任，包括但不限于支付乙方违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。8.2.2甲方未按照约定提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失、延误的工程进度等。8.3违约责任的免除8.3.1因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。8.3.2对方应在收到通知后及时采取措施减轻损失，并协商解决合同履行问题。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁与诉讼9.2.1诉讼时效期间为三年，自一方知道或应当知道其权利受到侵害之日起计算。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3争议解决的时效9.3.1任何一方在争议发生之日起三个月内未采取行动解决争议的，对方有权解除合同。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.1.1双方同意变更合同的，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。10.1.2变更协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.2合同解除的条件与程序10.2.1发生不可抗力导致合同无法履行的，双方应立即协商解除合同。10.2.2解除合同的协议应书面签署，并经双方签字盖章确认。第十一章附则11.1合同的有效期11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。11.1.2本合同期满前，双方未书面提出终止合同的，本合同自动续约一年。11.2合同的保密条款11.2.1双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.2.2保密义务在本合同终止后继续有效，直至双方书面同意解除保密义务。11.3合同的签订与备案11.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.3.2本合同签订后，双方应按照约定进行备案手续。第十二章附件12.1工程图纸与技术资料12.2分包工程量清单12.3合同价的详细计算第十三章其他条款13.1双方约定的其他事项13.2合同的补充与修改第十四章签字盖章14.1分包商的签字盖章14.2总包方的签字盖章多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对乙方的监督与检查甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，以确保工程质量符合甲方的要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。2.甲方对工程进度的控制甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，并要求乙方按时完成分包工程。乙方应在接到甲方调整通知后，及时调整施工计划，并通知甲方。3.甲方对工程质量的控制甲方有权对分包工程的施工质量进行控制，包括但不限于对材料和设备的选择、施工工艺的采用、施工人员的操作等进行检查和指导。乙方应严格遵守甲方的质量要求，并接受甲方的检查。4.甲方对安全与环境保护的要求甲方要求乙方在施工过程中遵守国家和地方的安全生产法规，采取有效措施保障施工安全，并保护环境，防止污染。乙方应制定并执行安全环保管理制度，确保施工过程中的安全与环保。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工方案与技术措施乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工方案和技术措施，并提交甲方审批。施工方案应包括施工工艺、施工组织、施工进度计划等内容。2.乙方的施工人员与管理乙方应按照甲方的要求，配置合格的施工人员，并建立健全施工管理制度，确保施工过程中的安全与质量。乙方还应提供施工负责人的相关资料，以便甲方进行监督和管理。3.乙方的材料与设备供应乙方应按照甲方的要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量。乙方应对提供的材料和设备进行验收，并接受甲方的检查。4.乙方的工程进度与质量保证乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程，并保证工程质量。乙方应接受甲方的监督与检查，对甲方的合理建议和要求应予以采纳和改进。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的角色与职责第三方中介作为合同的协调者和监督者，应负责监督乙方的施工过程，确保工程质量符合甲方的要求。第三方中介还应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题，并提供必要的咨询服务。2.第三方中介的监督与检查第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督与检查，包括但不限于对材料和设备的选择、施工工艺的采用、施工人员的操作等进行检查和指导。乙方应严格遵守第三方中介的监督要求。3.第三方中介的协调与沟通第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的沟通与联系，确保合同履行过程中的信息传递畅通。第三方中介还应定期向甲方报告工程进展情况，并及时处理甲乙双方的诉求。4.第三方中介的违约责任如果第三方中介未能履行其监督职责，导致工程质量不符合要求或工程进度延误，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权向第三方中介追究违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸与技术资料2.分包工程量清单3.合同价的详细计算4.施工方案与技术措施5.施工人员与管理制度6.材料与设备供应清单7.工程进度计划与质量保证8.安全与环境保护措施9.第三方中介的服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的，视为违约。2.乙方未按照约定提供材料或设备的，视为违约。3.甲方未按照约定支付劳务报酬的，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同其他条款的，视为违约。6.第三方中介未能履行其监督职责，导致工程质量不符合要求或工程进度延误的，视为违约。三、法律名词及解释：1.违约：一方未能履行合同约定的义务。2.分包商：承担分包工程的施工单位。3.总包方：承担总包工程的施工单位。4.劳务报酬：乙方因施工所获得的报酬。5.工程进度：工程完成的期限和步骤。6.工程质量：工程满足规定要求的标准。7.第三方中介：协助甲方和乙方履行合同的协调者和监督者。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通原因，调整进度计划，必要时协商延长合同期限。2.工程质量问题：