外墙砖饰面劳务分包约

外墙砖饰面劳务分包约合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同宗旨1.4合同效力第二章劳务分包范围与要求2.1劳务分包范围2.2劳务分包要求2.3分包工程的施工标准第三章分包合同价格3.1合同价格的确定3.2价格调整机制3.3支付方式与支付时间第四章工期与进度4.1合同工期4.2工程进度要求4.3工期延误的责任第五章质量与验收5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3工程验收程序第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求与措施第七章劳务分包商的管理7.1分包商人员管理7.2培训与教育7.3分包商现场管理第八章违约责任8.1分包商违约责任8.2发包人违约责任8.3违约赔偿方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁条款第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密责任第十二章合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除程序第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3附则第十四章合同附件14.1附件清单14.2附件效力14.3附件修订合同编号：_______第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：指合同约定的外墙砖饰面工程项目的业主或其合法代表。1.1.2承包人：指合同约定的承担外墙砖饰面劳务分包的施工单位。1.2合同标的1.2.1工程名称：_______1.2.2工程地点：_______1.2.3工程内容：外墙砖饰面施工。1.3合同宗旨1.3.1双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同，共同完成工程。1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出，方为有效。第二章劳务分包范围与要求2.1劳务分包范围2.1.1承包人应按合同约定完成外墙砖饰面工程的施工。2.2劳务分包要求2.2.1承包人应按照发包人提供的设计图纸、施工规范及标准进行施工。2.2.2承包人应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。2.3分包工程的施工标准2.3.1工程质量标准应符合国家及行业相关标准和要求。第三章分包合同价格3.1合同价格的确定3.1.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2价格调整机制3.2.1合同价格不因任何市场价格波动而调整。3.3支付方式与支付时间3.3.1发包人应按合同约定的付款节点支付款项。3.3.2支付方式为银行转账。第四章工期与进度4.1合同工期4.1.1合同约定的工期为_______天。4.2工程进度要求4.2.1承包人应按照施工组织设计的要求完成工程进度。4.2.2承包人应每月向发包人报告工程进度。4.3工期延误的责任4.3.1承包人原因造成工期延误的，应承担相应的违约责任。第五章质量与验收5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业相关质量标准。5.2质量保证措施5.2.1承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3工程验收程序5.3.1工程完工后，承包人应向发包人提交验收申请，发包人组织验收。第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.1.1承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2安全防护措施6.2.1承包人应制定并落实安全防护措施，防止安全事故的发生。6.3环保要求与措施6.3.1承包人应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。第七章劳务分包商的管理7.1分包商人员管理7.1.1承包人应保证分包商人员具备相应的技能和资质。7.2培训与教育7.2.1承包人应对分包商人员进行施工技能和安全教育。7.3分包商现场管理7.3.1承包人应负责分包商现场的管理工作，确保施工现场的秩序和安全生产。第八章违约责任8.1分包商违约责任8.1.1承包人违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担违约责任。8.2发包人违约责任8.2.1发包人未按合同约定支付款项，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应按照合同约定或国家相关法律法规的规定，向守约方支付违约金。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2诉讼管辖法院9.2.1双方约定，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁条款9.3.1双方同意，如有仲裁事项，应提交至约定的仲裁机构进行仲裁。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.1.1双方同意，合同变更应书面签署，并经双方确认。10.2合同解除条件10.2.1合同解除应符合国家相关法律法规的规定，并经双方协商一致。10.3合同终止条件10.3.1合同终止应符合国家相关法律法规的规定，并经双方协商一致。第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起_______年。11.3违约保密责任11.3.1如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二章其他约定12.1知识产权保护12.1.1双方同意，合同涉及的知识产权，应遵守国家知识产权法律法规的规定。12.2不可抗力12.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方应按国家相关法律法规的规定处理。12.3附则12.3.1本合同附件与具有同等法律效力。第十三章合同附件13.1附件清单13.1.1附件清单包括但不限于设计图纸、施工规范、验收标准等。13.2附件效力13.2.1附件经双方确认后，成为合同不可分割的一部分。13.3附件修订13.3.1附件的修订应经双方协商一致，并以书面形式作出。第十四章合同附件14.1附件清单14.1.1附件清单应详细列明合同附件的内容。14.2附件效力14.2.1附件经双方确认后，与合同具有同等法律效力。14.3附件修订14.3.1附件的修订应经双方协商一致，并以书面形式作出。甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________签订日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指派工程师甲方指派一名工程师负责监督和管理工程的施工过程，以确保工程质量和进度符合合同要求。工程师有权对施工过程进行指导和监督，并要求乙方按照合同约定进行施工。1.2甲方对工程进度的影响如甲方原因导致工程进度受到影响，如设计变更、甲方设备供应延迟等，乙方有权要求甲方延长合同工期，并按照实际延长天数支付相应的违约金。1.3甲方对工程质量的控制甲方有权对工程的施工质量进行监督检查，并要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。如乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方及时整改，并承担由此产生的费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方的施工义务乙方应按照合同约定的施工范围和工程内容，自行负责施工过程中的所有工作，包括人员配置、材料采购、施工设备等。乙方应确保施工过程中的安全和质量。2.2乙方的工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如每月提交一次工程进度报告。如工程进度出现延误，乙方应提前向甲方说明原因，并制定相应的整改措施。2.3乙方的质量保证乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准。如工程质量出现问题时，乙方应承担整改责任和相应的经济损失。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。中介应公正、中立地处理双方的事务，并维护双方的合法权益。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的支付方式和支付时间。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权要求中介赔偿因此造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工规范3.验收标准4.材料供应清单5.施工设备清单6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.人员资质证明9.施工组织设计10.工程进度计划11.质量保证措施12.安全生产责任书13.保密协议14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未提供施工场地或施工条件设计变更导致工程延期未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合标准未按照安全规范进行施工未履行合同约定的其他义务3.违约行为的认定违约行为应根据合同条款和国家相关法律法规进行认定。违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此遭受的损失。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.保密义务：双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。5.安全生产：在施工过程中，采取措施防止事故发生，保障人员安全。6.环保措施：在施工过程中，遵守国家环保法律法规，保护环境。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法：根据合同约定协商延长工期或采取补救措施。2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格等。解决办法：要求乙方整改，必要时采取补救措施，并根据合同约定追究违约责任。3.安全事故发生原因：违反安全生产规定、操作不当等。解决办法：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并根据合同约定追究责任。4.合同争议原因：对合同条款理解不一致、履行过程中出现分歧等。解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，