水电站建设招标条件

水电站建设招标条件合同目录第一章总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同签订主体第二章招标条件2.1投标人资格要求2.2投标资格证明文件2.3投标报名及购买招标文件2.4招标文件的组成2.5招标文件的澄清与修改第三章投标文件要求3.1投标文件的编制3.2投标文件的提交3.3投标文件的递交时间及地点3.4投标文件的保密第四章投标评审4.1评审委员会组成4.2评审标准和方法4.3评审过程中的特殊情况处理4.4评审结果公示第五章合同签订5.1合同签订主体5.2合同谈判与签订5.3合同生效条件5.4合同文件的组成第六章合同履行6.1承包人的主要义务6.2发包人的主要义务6.3合同履行过程中的变更6.4合同履行过程中的解除第七章合同价款及支付7.1合同价款的确定7.2支付方式及支付时间7.3价款调整的条件及方法7.4预付款及履约保证金第八章违约责任8.1承包人的违约行为及责任8.2发包人的违约行为及责任8.3违约赔偿金额的计算8.4违约纠纷的处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁委员会的选定9.3仲裁裁决的执行9.4诉讼管辖法院第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件及程序10.2合同解除的条件及程序10.3合同终止的条件及程序10.4合同终止后的处理事项第十一章合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序11.3转让合同的生效条件11.4转让合同的履行及违约责任第十二章合同的权利义务继承12.1继承条件12.2继承程序12.3继承合同的履行及违约责任第十三章附则13.1合同的解释13.2合同的生效13.3合同的终止日期13.4其他事项第十四章附件14.1附件清单14.2附件的效力14.3附件的补充说明14.4附件的更新及替换合同编号：_______第一章总则1.1合同背景：为实现水电站建设的招标条件，确保招标过程的公开、公平、公正，特制定本合同。1.2合同目的：明确水电站建设招标过程中各方的权利、义务和责任，确保招标工作的顺利进行。1.3合同适用范围：本合同适用于水电站建设招标条件的制定、执行、监督和管理。第二章招标条件2.1投标人资格要求：乙方应具备国家规定的从事水电站建设相关业务的资质和能力。2.2投标资格证明文件：乙方应提交相关资质证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等证明材料。2.3投标报名及购买招标文件：乙方应在规定时间内完成投标报名并购买招标文件。2.4招标文件的组成：招标文件包括招标公告、招标文件、答疑文件等。2.5招标文件的澄清与修改：甲方有权在招标过程中对招标文件进行澄清、修改，并通知乙方。第三章投标文件要求3.1投标文件的编制：乙方应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证文件的真实性、完整性。3.2投标文件的提交：乙方应在规定时间内将投标文件递交至指定地点。3.3投标文件的递交时间及地点：详见招标文件规定。3.4投标文件的保密：乙方应确保投标文件的保密，不得泄露给第三方。第四章投标评审4.1评审委员会组成：评审委员会由甲方及相关专家组成，负责对投标文件进行评审。4.2评审标准和方法：评审委员会将按照招标文件规定的评审标准和方法对投标文件进行评审。4.3评审过程中的特殊情况处理：评审委员会有权根据实际情况对评审过程进行调整。4.4评审结果公示：评审结果将在规定时间内进行公示。第五章合同签订5.1合同签订主体：甲方与乙方为合同的签订主体。5.2合同谈判与签订：双方就合同条款达成一致后，签订合同。5.3合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。5.4合同文件的组成：合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同条款等。第八章违约责任8.1承包人的违约行为及责任：承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于延迟履行、工程质量不符合约定等。8.2发包人的违约行为及责任：发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于延迟支付价款、提供的施工条件不符合约定等。8.3违约赔偿金额的计算：违约方应根据违约程度和合同约定承担相应的赔偿责任。8.4违约纠纷的处理：违约纠纷应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2仲裁委员会的选定：合同双方应事先约定仲裁委员会，未约定的，可共同选择一个仲裁委员会。9.3仲裁裁决的执行：仲裁裁决具有法律约束力，双方均应按照仲裁裁决履行义务。9.4诉讼管辖法院：如选择向人民法院提起诉讼，双方应事先约定诉讼管辖法院，未约定的，可按照合同履行地或者被告所在地人民法院管辖。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件及程序：合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件及程序：合同解除需符合合同约定或法律规定，双方应协商确定解除后的处理事项。10.3合同终止的条件及程序：合同终止需符合合同约定或法律规定，双方应协商确定终止后的处理事项。10.4合同终止后的处理事项：合同终止后，双方应按照合同约定或公平原则处理善后事宜，包括但不限于工程交接、价款结算等。第十一章合同的转让11.1合同转让的条件：合同转让应取得对方的书面同意。11.2合同转让的程序：合同转让应签订书面转让协议，并办理相关手续。11.3转让合同的生效条件：转让合同需经对方书面同意，并符合合同约定或法律规定。11.4转让合同的履行及违约责任：转让合同各方应按照合同约定履行义务，违约方应承担相应的违约责任。第十二章合同的权利义务继承12.1继承条件：合同的权利义务继承应符合合同约定或法律规定。12.2继承程序：合同的权利义务继承应经双方协商一致，并签订书面继承协议。12.3继承合同的履行及违约责任：继承合同各方应按照合同约定履行义务，违约方应承担相应的违约责任。第十三章附则13.1合同的解释：本合同的解释应符合合同文本的词义，不得曲解合同意图。13.2合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的终止日期：合同的终止日期应符合合同约定或法律规定。13.4其他事项：本合同未涉及的事项，可由双方协商确定。第十四章附件14.1附件清单：附件清单应详细列明附件的名称、数量、版本等信息。14.2附件的效力：附件与合同具有同等效力，除非合同有相反规定。14.3附件的补充说明：附件如有补充说明，应与附件一并提交。14.4附件的更新及替换：附件如有更新或替换，应及时通知对方，并提交更新或替换的文件。合同编号：_______甲方（签字）：______________________日期：_______年_______月_______日乙方（签字）：______________________日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权对合同履行过程中的重要事项进行决策，包括但不限于工程设计变更、施工进度的调整等。1.2甲方应按照合同约定及时支付合同价款，否则乙方有权暂停施工，并且甲方应支付违约金。1.3甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保证基础设施的稳定运行。1.4甲方应对乙方提供的技术资料和施工图纸进行审查，并在合理时间内提出审查意见。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照合同约定完成工程建设，并保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。2.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担延期违约金。2.3乙方应负责工程的安全管理，确保工程建设过程中的安全生产。2.4乙方应按照甲方提供的技术资料和施工图纸进行施工，如有疑问，乙方有权要求甲方进行澄清和解释。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介应按照合同约定负责招标、评标和合同管理等工作，并保证招标过程的公开、公平、公正。3.2第三方中介应对甲乙双方的合同履行进行监督和管理，确保合同的顺利执行。3.3第三方中介应提供必要的协助和服务，包括但不限于合同解释、争议调解等。3.4第三方中介应按照合同约定收取中介费用，并开具合法的发票。附件及其他补充说明一、附件列表：1.资质证书2.企业法人营业执照3.组织机构代码证4.招标公告5.招标文件6.答疑文件7.投标文件8.合同协议书9.中标通知书10.施工图纸11.技术资料12.安全生产管理措施13.延期违约金计算公式14.仲裁委员会确认书15.诉讼管辖法院确认书二、违约行为及认定：1.承包人未能按照合同约定履行义务，如延迟履行、工程质量不符合约定等。2.发包人未能按照合同约定履行义务，如延迟支付价款、提供的施工条件不符合约定等。3.违约方的认定：违约方指未能履行合同约定的一方或多方。4.违约行为的认定：违约行为指违反合同约定的行为。5.违约责任的认定：违约责任指违约方应承担的法定责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现特定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约：违反合同约定的一种行为。3.违约方：违反合同约定的一方或多方。4.违约责任：违约方应承担的法定责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。5.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁委员会进行审理。6.诉讼：通过法院对争议进行解决的途径。7.合同履行：合同各方按照约定履行各自的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并按约定支付延期违约金。2.工程质量问题：及时整改，并承担相应的修复费用。3.价款支付纠纷：核对合同价款，按照约定支付，必要时可通过仲裁或诉讼解决。4.施工条件不符：要求发包人及时提供符合约定的施工条件，否则乙方有权暂停施工。5.合同条款争议：协商解决，必要时可通过仲裁或诉讼解决。五、所