建设工程发包转让合同范例

建设工程发包转让合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.发包方拟在__________地区进行建设工程项目，项目名称为：__________。

2.承包方具备履行本合同所需的技术、资金和人力资源，愿意承担该建设工程项目的施工任务。

3.双方经友好协商，就建设工程的发包转让事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.工期：__________

二、发包方责任

1.发包方负责办理项目审批、规划、土地、环保等相关手续。

2.发包方提供项目所需的设计图纸、技术资料、工程量清单等。

3.发包方负责协调与项目相关的政府部门、周边单位及居民的关系。

4.发包方在施工过程中，对承包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

三、承包方责任

1.承包方按照发包方提供的设计图纸、技术资料、工程量清单等，进行施工。

2.承包方负责施工现场的安全生产、文明施工和环境保护。

3.承包方按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程质量。

4.承包方在施工过程中，如遇特殊情况，应及时向发包方报告，并经发包方同意后方可调整施工计划。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：__________

2.支付方式：__________

3.付款进度：__________

五、工期延误及违约责任

1.因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期，并按合同约定进行索赔。

2.因承包方原因导致工期延误，发包方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、工程质量及验收

1.承包方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收合格后，发包方应在__________日内向承包方支付合同价款。

3.工程验收不合格，承包方应按照发包方要求进行整改，直至合格。

七、合同解除及终止

1.双方协商一致，可解除本合同。

2.发生以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方催告后，未在合理期限内履行义务；

（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；

（3）法律法规规定的其他情形。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.项目审批、规划、土地、环保等相关手续的证明文件；

2.设计图纸、技术资料、工程量清单等；

3.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.发包方拟在__________地区进行建设工程项目，项目名称为：__________。

2.承包方具备履行本合同所需的技术、资金和人力资源，愿意承担该建设工程项目的施工任务。

3.监理方具备相关资质，愿意担任本项目的监理工作，对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。

4.发包方、承包方、监理方经友好协商，就建设工程的发包转让、施工、监理事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.工期：__________

二、发包方责任

1.发包方负责办理项目审批、规划、土地、环保等相关手续。

2.发包方提供项目所需的设计图纸、技术资料、工程量清单等。

3.发包方负责协调与项目相关的政府部门、周边单位及居民的关系。

4.发包方在施工过程中，对承包方、监理方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

三、承包方责任

1.承包方按照发包方提供的设计图纸、技术资料、工程量清单等，进行施工。

2.承包方负责施工现场的安全生产、文明施工和环境保护。

3.承包方按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程质量。

4.承包方在施工过程中，如遇特殊情况，应及时向发包方报告，并经发包方同意后方可调整施工计划。

四、监理方责任

1.监理方对承包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查，确保工程质量符合国家标准和合同约定。

2.监理方对施工过程中发现的问题，应及时通知承包方整改，并监督整改措施的落实。

3.监理方对施工过程中的争议，应及时协调解决，如协商不成，可向发包方报告。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：__________

2.支付方式：__________

3.付款进度：__________

六、工期延误及违约责任

1.因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期，并按合同约定进行索赔。

2.因承包方原因导致工期延误，发包方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.因监理方原因导致工期延误，监理方应承担相应的违约责任。

七、工程质量及验收

1.承包方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收合格后，发包方应在__________日内向承包方支付合同价款。

3.工程验收不合格，承包方应按照发包方要求进行整改，直至合格。

八、合同解除及终止

1.双方协商一致，可解除本合同。

2.发生以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方催告后，未在合理期限内履行义务；

（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；

（3）法律法规规定的其他情形。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

附件：

1.项目审批、规划、土地、环保等相关手续的证明文件；

2.设计图纸、技术资料、工程量清单等；

3.其他与本合同相关的文件。

第三方介入的意义和目的在于确保工程项目的顺利进行，提高工程质量，降低风险。监理方的加入，使甲方在施工过程中有了更可靠的监督和保障，有利于维护甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为项目的投资方和业主，对项目具有最终决策权。通过主导合同条款，甲方能够更好地保障自身权益，确保项目按计划、高质量、低成本地完成。同时，甲方对合同条款的制定和执行，有助于提高承包方和监理方的责任意识，促进工程项目的顺利实施。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“服务提供方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

甲方（以下简称“服务接受方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下简称“咨询服务方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.服务接受方拟在__________地区开展一项服务项目，项目名称为：__________。

2.服务提供方具备提供该服务项目所需的专业技术和服务能力，愿意承担项目服务任务。

3.咨询服务方具备相关资质，愿意担任本项目的咨询服务工作，为服务提供方提供专业指导和监督。

4.服务提供方、服务接受方、咨询服务方经友好协商，就服务项目的提供、接受、咨询等事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目内容：__________

4.项目总投资：__________

5.服务期限：__________

二、服务提供方责任

1.服务提供方根据项目需求，提供符合标准的服务，确保服务质量。

2.服务提供方按照服务接受方的要求，按时完成服务任务，并保证服务的连续性和稳定性。

3.服务提供方负责对服务过程中产生的数据和信息进行保密。

三、咨询服务方责任

1.咨询服务方对服务提供方的服务过程进行监督，确保服务提供方按照服务接受方的要求执行。

2.咨询服务方提供专业咨询服务，包括但不限于项目规划、风险评估、进度管理等。

3.咨询服务方对服务提供方提供的技术支持，确保服务提供方能够及时解决技术难题。

四、服务接受方责任

1.服务接受方负责提供项目所需的基本条件，如场地、设施等。

2.服务接受方在项目实施过程中，对服务提供方和咨询服务方提供必要的支持与配合。

3.服务接受方负责对服务提供方的服务质量进行评估，并在服务完成后支付相应款项。

五、服务条款及支付方式

1.服务条款：__________

2.支付方式：__________

3.付款进度：__________

六、违约责任

1.服务提供方未按时完成服务任务或服务质量不符合约定的，应向服务接受方支付违约金。

2.咨询服务方未履行监督职责或提供不实咨询意见的，应承担相应责任。

3.服务接受方未按时支付服务款项的，应向服务提供方支付滞纳金。

七、合同解除及终止

1.双方协商一致，可解除本合同。

2.发生以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方催告后，未在合理期限内履行义务；

（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；

（3）法律法规规定的其他情形。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

附件：

1.项目需求说明书；

2.服务提供方资质证明；

3.咨询服务方资质证明；

4.其他与本合同相关的文件。

乙方为主导的目的和意义在于，乙方作为服