油漆工分包合同模板

油漆工分包合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同范围1.4合同条件1.5合同生效第二章工作内容2.1分包工作2.2工作质量标准2.3工作进度2.4分包材料2.5工作安全保障第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4进度付款3.5竣工付款第四章合同履行4.1分包商义务4.2总包商义务4.3协调与配合4.4变更管理4.5违约责任第五章质量管理5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理5.4质量保证期限第六章安全管理6.1安全标准6.2安全培训6.3安全事故处理6.4安全保证期限第七章知识产权保护7.1知识产权归属7.2知识产权保护措施7.3侵权责任第八章保密条款8.1保密内容8.2保密义务8.3保密期限第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁效力第十章解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的义务第十一章一般条款11.1合同的变更11.2合同的转让11.3合同的解除11.4独立合同第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三章其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同修改第十四章签署14.1合同签署日期14.2签署地点14.3授权代表合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1分包商全称：_________1.1.2总包商全称：_________1.2合同目的1.2.1目的说明：本合同旨在明确分包商与总包商之间的权利和义务，确保分包工作按照约定的标准和要求顺利进行。1.3合同范围1.3.1工作范围：分包商应按照总包商的指示和要求，完成油漆工相关工作。1.4合同条件1.4.1条件说明：本合同的履行应遵守相关法律法规，双方应诚信履行合同义务。1.5合同生效1.5.1生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章工作内容2.1分包工作2.1.1工作内容：分包商应负责完成油漆工相关工作，包括但不限于涂料选购、涂装施工、后期清理等。2.2工作质量标准2.2.1质量标准：分包商应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关规范和要求。2.3工作进度2.3.1进度要求：分包商应按照总包商提供的施工计划完成工作，确保工程进度不受影响。2.4分包材料2.4.1材料供应：分包商应负责采购施工所需的油漆、涂料等材料，并保证材料质量。2.5工作安全保障2.5.1安全保障：分包商应按照安全生产的要求，确保施工过程中的安全。第三章合同价格3.1合同总价3.1.1总价说明：本合同的总价包括分包工作所需的人工、材料、设备等费用。3.2价格调整3.2.1调整条件：合同总价在执行过程中，如遇市场行情变动等不可抗力因素，双方可协商调整。3.3付款方式3.3.1付款方式：本合同的付款方式为分期付款，具体付款时间及比例由双方约定。3.4进度付款3.4.1进度付款：分包商完成相应进度后，总包商按照约定比例支付进度款。3.5竣工付款3.5.1竣工付款：分包商完成全部工作后，经总包商验收合格，支付剩余款项。第四章合同履行4.1分包商义务4.1.1施工质量：分包商应保证施工质量，确保工程顺利通过验收。4.2总包商义务4.2.1配合与支持：总包商应提供施工场地、设备、材料等必要的施工条件。4.3协调与配合4.4变更管理4.4.1变更处理：如遇施工过程中需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订变更协议。4.5违约责任4.5.1违约处理：双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。第五章质量管理5.1质量标准5.1.1标准要求：分包商应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关规范和要求。5.2质量监督5.2.1监督方式：总包商有权对分包商的施工质量进行监督和检查。5.3质量问题处理5.3.1问题处理：如发现质量问题，分包商应负责及时整改，直至符合约定标准。5.4质量保证期限5.4.1保证期限：分包商应对施工质量承担相应的保修责任，保修期限按双方约定执行。第六章安全管理6.1安全标准6.1.1标准要求：分包商应遵守国家和行业安全生产标准，确保施工安全。6.2安全培训6.2.1培训内容：分包商应对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。6.3安全事故处理6.3.1事故处理：如发生安全事故，分包商应立即报告并按照约定处理。6.4安全保证期限6.4.1保证期限：分包商应对施工安全承担相应的保修责任，保修期限按双方约定执行。第七章知识产权保护7.1第八章保密条款8.1保密内容8.1.1保密信息：本合同执行过程中双方交换的所有技术资料、商业信息等均为保密信息。8.2保密义务8.2.1保密义务：双方对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。8.3保密期限8.3.1期限说明：保密信息自双方交换之日起至合同终止后五年内有效。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1方式选择：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁地点9.2.1地点确定：如选择仲裁，仲裁地点为合同签订地。9.3仲裁效力9.3.1效力确认：仲裁裁决对双方均具有法律约束力。第十章解除与终止10.1合同解除条件10.1.1解除条件：双方同意解除合同时，可书面通知对方。10.2合同终止条件10.2.1终止条件：合同约定的工作内容全部完成后，合同自然终止。10.3解除或终止后的义务10.3.1义务履行：合同解除或终止后，双方应按照约定处理后续事项。第十一章一般条款11.1合同的变更11.1.1变更程序：合同变更需双方书面同意，并注明变更内容。11.2合同的转让11.2.1转让限制：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。11.3合同的解除11.3.1解除程序：合同解除需双方书面确认，并注明解除原因。11.4独立合同11.4.1独立性：本合同独立于任何其他合同，不构成任何其他合同的组成部分。第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.1.1法律选择：本合同的签订、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式12.2.1方式选择：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可以选择仲裁或诉讼解决。第十三章其他条款13.1合同附件13.1.1附件说明：本合同附件包括工程图纸、技术要求、施工方案等。13.2补充协议13.2.1协议签订：双方可以签订补充协议，对本合同未尽事宜进行约定。13.3合同修改13.3.1修改程序：合同的修改需双方书面同意，并注明修改内容。第十四章签署14.1合同签署日期14.1.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.2.1签署地点：本合同在_________签署。14.3授权代表14.3.1授权代表：双方授权代表如下：分包商授权代表：_________总包商授权代表：_________[合同方在此签字盖章]分包商（盖章）：_________授权代表（签字）：_________总包商（盖章）：_________授权代表（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定的分包工作范围和质量标准甲方有权根据工程实际情况指定分包工作范围和质量标准。乙方应按照甲方的要求完成分包工作，并确保工程质量符合甲方指定的质量标准。2.甲方提供的施工条件甲方应提供乙方施工所需的工作场地、设备、材料等必要的施工条件。如因甲方原因导致施工条件不符合约定，甲方应承担相应责任。3.甲方对工程进度的要求甲方有权要求乙方按照约定的进度完成分包工作。如乙方未按约定进度完成工作，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。4.甲方对分包商的监督和检查甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保分包工作符合约定的质量标准。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作。5.甲方对分包商的付款条件甲方按照双方约定的付款方式向乙方支付进度款和竣工款。如乙方未按约定完成工作，甲方有权拒绝支付相应款项。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责分包工作的质量和安全乙方应自行负责分包工作的质量和安全，确保工程质量符合约定的质量标准，并采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。2.乙方的材料采购和质量保证乙方应自行采购施工所需的材料，并保证材料质量。如因乙方采购的材料不符合质量标准导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。3.乙方的施工进度和协调4.乙方的违约责任如乙方未按约定完成工作，或工程质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。5.乙方向甲方提交的工程报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告内容包括工程完成情况、遇到的问题及解决措施等。甲方有权对报告内容进行审核和监督。附件三：有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责和义务第三方中介作为合同的见证方，负责监督乙方按照约定完成分包工作，并确保工程质量符合约定的质量标准。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。2.第三方中介的监督和检查中介方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保分包工作符合约定的质量标准。乙方应积极配合中介方的监督和检查工作。3.第三方中介的违约处理如中介方未按照约定履行监督职责，导致工程质量问题或进度延误，中介方应承担相应的违约责任。4.第三方中介的费用和支付中介方的费用由双方协商确定，并按照约定的支付方式向中介方支付。如中介方未按约定履行职责，双方有权拒绝支付中介费用。5.第三方中介的合同解除和终止如中介方未按约定履行监督职责，双方有权解除或终止与中介方的合同，并有权追究中介方的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术要求3.施工方案4.材料采购清单5.安全措施计划6.进度计划7.质量检验标准8.施工人员名单9.保险证明文件10.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工作，或工程质量不符合约定的质量标准。2.乙方未按约定采购材料，或材料质量不符合约定的质量标准。3.乙方未按约定履行安全措施，导致安全事故的发生。4.乙方未按约定配合甲方和中介方的监督和检查。5.甲方未按约定提供施工条件，或延迟支付进度款和竣工款。6.中介方未按约定履行监督职责，导致工程质量问题或进度延误。7.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.合同：双方为实现特定目的，明确相互权利和义务的协议。2.分包商：承担分包工作的乙方，负责完成甲方指定的工作内容。3.总包商：负责整个工程的总承包方，与分包商签订分包合同。4.中介方：作为第三方监督和协调分包工作的机构或个人。6.违约责任：违约方应承担的赔偿责任，包括支付违约金、赔偿损失等。7.质量标准：工程质量应符合的国家标准、行业标准或双方约定的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，甲方应提供必要的支持和配合。2.材料质量问题：乙方应更换不合格材料，并承担由此产生的费用和延误。3.安全事故发生：乙方应立即报告并采取措施防止