热力工程招标诚邀您的参与

热力工程招标诚邀您的参与合同目录第一章总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同解释权第二章热力工程项目描述2.1项目概述2.2项目规模2.3项目地点2.4项目时间表第三章投标人资格要求3.1投标人基本要求3.2财务要求3.3技术要求3.4经验要求3.5信誉要求第四章投标文件要求4.1投标文件的组成4.2投标文件的提交时间及地点4.3投标文件的格式要求4.4投标文件的保密要求第五章评标办法5.1评标原则5.2评标标准5.3评标程序5.4评标结果公示第六章合同签订6.1合同签订程序6.2合同条款6.3合同有效期6.4合同履行保证金第七章合同履行7.1承包商义务7.2发包人义务7.3合同变更7.4合同终止第八章支付与结算8.1支付方式8.2支付条件8.3结算程序8.4违约金第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用9.4法院诉讼第十章违约责任10.1承包商违约10.2发包人违约10.3违约赔偿第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章税务12.1税费承担12.2税务申报12.3税务检查第十三章保险13.1保险责任13.2保险办理13.3保险费用第十四章其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同附件合同编号_________第一章总则1.1合同背景为满足我国日益增长的供热需求，提高供热效率，确保供热质量，现就热力工程招标事宜，诚邀有资质的承包商参与。1.2合同目的通过招标方式选定具有专业资质和良好信誉的承包商承担热力工程的建设，确保工程质量和进度，实现双方共赢。1.3合同适用范围本合同适用于热力工程项目的建设，包括设计、采购、施工、调试、验收等全过程。1.4合同解释权本合同的解释权归招标方所有。第二章热力工程项目描述2.1项目概述热力工程项目包括锅炉房、供热管道、换热站、用户连接等设施的建设。2.2项目规模项目规模根据供热区域、供热面积、供热负荷等因素确定。2.3项目地点项目地点位于_________。2.4项目时间表项目计划开工日期为_________，计划竣工日期为_________。第三章投标人资格要求3.1投标人基本要求投标人应具备独立的法人资格，具备热力工程建设的相关资质。3.2财务要求3.3技术要求投标人应具备热力工程建设的专业技术能力和经验。3.4经验要求投标人应具备类似项目建设的成功经验。3.5信誉要求第四章投标文件要求4.1投标文件的组成投标文件应包括：投标申请书、企业资质证明、项目负责人简历、类似项目业绩证明、财务状况证明、施工方案、投标保证金等。4.2投标文件的提交时间及地点投标文件应于_________前提交至_________。4.3投标文件的格式要求投标文件应按照招标文件的要求格式化。4.4投标文件的保密要求投标文件应严格保密，不得泄露给第三方。第五章评标办法5.1评标原则评标应遵循公平、公正、公开的原则。5.2评标标准评标标准包括：投标价格、技术方案、施工经验、信誉状况等。5.3评标程序评标程序包括：初步评审、详细评审、招标人答疑、中标候选人公示等。5.4评标结果公示评标结果将在_________进行公示，公示期为_________。第六章合同签订6.1合同签订程序合同签订程序包括：中标通知、双方协商、签订合同等。6.2合同条款合同条款包括：合同主体、工程范围、质量标准、工期要求、支付方式、违约责任等。6.3合同有效期合同有效期为_________。6.4合同履行保证金合同履行保证金为合同金额的_________，由中标人缴纳。第七章合同履行7.1承包商义务承包商应按照合同约定完成工程设计、采购、施工、调试、验收等工作。7.2发包人义务发包人应提供合格的施工现场，协调解决施工过程中的问题，按时支付合同价款。7.3合同变更合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。7.4合同终止合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他终止条件。第八章支付与结算8.1支付方式支付方式为_________（如：银行转账、承兑汇票等）。8.2支付条件支付条件包括：工程进度、质量验收等。8.3结算程序结算程序如下：（1）工程完成后，承包商提交工程结算报告；（2）发包人审核结算报告，确认无误后支付合同价款；（3）双方签字盖章，办理支付手续。8.4违约金违约金按合同金额的_________计算，由违约方支付。第九章争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为_________（如：协商、调解、仲裁、诉讼等）。9.2仲裁地点仲裁地点为_________。9.3仲裁费用仲裁费用按_________承担。9.4法院诉讼法院诉讼地点为_________。第十章违约责任10.1承包商违约承包商违约责任如下：（1）未能按合同约定完成工程，应支付违约金；（2）工程质量不符合合同要求，需返工重做，费用由承包商承担；（3）其他违约行为按合同约定承担相应责任。10.2发包人违约发包人违约责任如下：（1）未能按时支付合同价款，应支付违约金；（2）未能提供合格的施工现场，导致工程延期或费用增加，应承担相应责任；（3）其他违约行为按合同约定承担相应责任。第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。11.3合同终止合同终止条件如下：（1）工程全部完成，双方验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。第十二章税务12.1税费承担税费按国家法律法规及政策规定承担。12.2税务申报承包商应按税务规定进行申报纳税。12.3税务检查双方应配合税务部门进行检查。第十三章保险13.1保险责任保险责任包括但不限于：建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外伤害保险等。13.2保险办理保险办理应按合同约定进行。13.3保险费用保险费用由_________承担。第十四章其他条款14.1保密条款双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权保护双方应尊重并保护对方的知识产权。14.3不可抗力不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件等。14.4合同附件合同附件包括：技术图纸、工程量清单、施工方案等。（签名）_________（签名）_________日期：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，乙方应积极配合。2.甲方有权根据工程实际情况调整工程量、工程内容，乙方应按照调整后的要求执行。3.甲方有权对乙方的人员、设备、材料等进行调配，乙方应无条件服从。4.甲方有权对工程款支付进行适度调整，以适应工程实际情况。5.甲方在合同履行过程中提出合理化建议，乙方应认真研究并采纳。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定1.乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求等进行施工，确保工程顺利进行。2.乙方应严格按照合同约定的材料、设备品牌及规格进行采购，确保工程质量。3.乙方应确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。4.乙方应主动向甲方报告工程进度、质量等情况，确保甲方对工程的掌握。5.乙方在合同履行过程中提出的合理化建议，甲方应认真研究并采纳。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定1.第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，保证合同双方的合法权益。2.第三方中介应严格按照合同约定，处理合同争议、变更、解除等问题。3.第三方中介应定期对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，确保工程顺利进行。4.第三方中介应协调甲方、乙方之间的关系，促进合同的顺利履行。5.第三方中介应保密合同内容及双方的商业秘密，不得泄露给无关方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.热力工程项目设计图纸2.热力工程项目施工方案3.热力工程项目材料清单4.热力工程项目设备清单5.承包商资质证明文件6.发包人资格证明文件7.第三方中介机构资质证明文件8.投标申请书9.企业资质证明10.项目负责人简历11.类似项目业绩证明12.财务状况证明13.施工合同文本14.工程结算报告15.保险单据二、违约行为及认定：1.承包商未能按合同约定完成工程，视为违约。2.工程质量不符合合同要求，经检验不合格，视为违约。3.承包商未能按合同约定时间提交工程结算报告，视为违约。4.发包人未能按合同约定时间支付合同价款，视为违约。5.发包人未能提供合格的施工现场，导致工程延期或费用增加，视为违约。6.双方未能协商一致解除合同，视为违约。7.合同一方出现不可抗力事件，导致合同无法履行，不视为违约，但需提供相关证明文件。三、法律名词及解释：1.热力工程：指通过热力管道输送热能供热的工程。2.承包商：指承担热力工程建设的合同方。3.发包人：指委托承包商进行热力工程建设的合同方。4.第三方中介：指在合同履行过程中进行调解、协调的独立第三方机构。5.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.质量问题：发现问题及时