2024年地下综合管廊施工合同履约担保协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年地下综合管廊施工合同履约担保协议书本合同目录一览1.协议书签订双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方地址及联系方式2.协议签订背景2.1项目概况2.2项目合同信息2.3项目施工要求3.履约担保形式及金额3.1履约担保形式3.2履约担保金额3.3履约担保期限4.履约担保权利义务4.1履约担保人权利4.2履约担保人义务4.3履约担保人责任5.履约担保金的缴纳及退还5.1履约担保金的缴纳5.2履约担保金的退还5.3履约担保金利息6.违约责任及处理6.1违约情形6.2违约责任6.3违约处理程序7.协议变更及解除7.1协议变更7.2协议解除7.3协议解除后的处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.法律适用及管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.协议生效及终止10.1协议生效条件10.2协议生效日期10.3协议终止条件10.4协议终止日期11.其他约定事项11.1保密条款11.2通知送达方式11.3协议份数及效力12.协议附件12.1附件一：履约担保书12.2附件二：相关证明材料13.协议签订时间及地点13.1签订时间13.2签订地点14.协议附件清单14.1附件一：履约担保书14.2附件二：相关证明材料第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3协议双方地址及联系方式甲方地址：[甲方详细地址]甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方地址：[乙方详细地址]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]第二条协议签订背景2.1项目概况项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]项目规模：[项目规模描述]2.2项目合同信息项目合同编号：[合同编号]项目合同签订日期：[合同签订日期]项目合同金额：[合同金额]2.3项目施工要求施工期限：[施工期限]施工质量要求：[施工质量要求]第三条履约担保形式及金额3.1履约担保形式履约担保形式为银行保函。3.2履约担保金额履约担保金额为人民币[担保金额]元。3.3履约担保期限履约担保期限自合同签订之日起至[担保期限]。第四条履约担保权利义务4.1履约担保人权利4.1.1甲方有权要求乙方按照协议约定提供履约担保。4.1.2甲方有权在乙方违约时，按照担保协议的约定处理担保金。4.2履约担保人义务4.2.1乙方应按照协议约定，在合同签订后[担保提供时间]内提交履约担保。4.2.2乙方应保证履约担保的有效性，并在履约担保期限届满前办理续保手续。4.3履约担保人责任4.3.1乙方在履约担保期限内如发生违约行为，甲方有权按照担保协议的约定处理担保金。4.3.2乙方因自身原因导致履约担保失效，乙方应承担相应的责任。第五条履约担保金的缴纳及退还5.1履约担保金的缴纳乙方应在合同签订后[担保缴纳时间]内，向甲方指定的银行缴纳履约担保金。5.2履约担保金的退还5.2.1履约期限届满且乙方无违约行为时，甲方应在[退还时间]内退还履约担保金。5.2.2乙方在履约期限内有违约行为，甲方有权按照担保协议的约定扣除相应金额。5.3履约担保金利息履约担保金不计息。第六条违约责任及处理6.1违约情形6.1.1乙方未按合同约定时间完成施工任务。6.1.2乙方施工质量不符合合同约定标准。6.1.3乙方在施工过程中发生安全事故。6.1.4乙方违反合同约定的其他违约行为。6.2违约责任6.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.3违约处理程序6.3.1乙方发生违约行为，甲方应书面通知乙方，要求其在[通知期限]内整改。6.3.2乙方未在通知期限内整改或整改未达到要求，甲方有权采取进一步措施，包括但不限于解除合同、追究法律责任等。第一部分：合同如下：第八条争议解决8.1争议解决方式双方发生争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构[争议解决机构名称]仲裁委员会。8.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。第九条法律适用及管辖9.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行、终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，如仲裁不能解决，任何一方均可向[具体法院名称]提起诉讼。第十条协议生效及终止10.1协议生效条件本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。10.2协议生效日期[具体生效日期]10.3协议终止条件10.3.1合同约定的履约期限届满，且无未履行完毕的义务。10.3.2双方协商一致解除本协议。10.3.3由于不可抗力导致本协议无法履行。10.4协议终止日期[具体终止日期]第十一条其他约定事项11.1保密条款双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2通知送达方式双方之间的通知应以书面形式发送，发送至对方在协议中指定的地址，或通过双方认可的电子通讯方式。11.3协议份数及效力本协议一式[份数]份，双方各执[份数]份，每份均具有同等法律效力。第十二条协议附件12.1附件一：履约担保书12.2附件二：相关证明材料第十三条协议签订时间及地点13.1签订时间[具体签订日期]13.2签订地点[具体签订地点]第十四条协议附件清单14.1附件一：履约担保书14.2附件二：相关证明材料第二部分：第三方介入后的修正第八条争议解决及第三方介入8.1第三方介入的定义本协议所称第三方，包括但不限于监理单位、检验机构、仲裁机构、调解机构、专业顾问等。8.2第三方介入的情形8.2.1当双方发生争议，经协商无法达成一致时，可以邀请第三方介入协助解决。8.2.2在合同履行过程中，如需专业评估、鉴定或监督，可引入第三方提供服务。8.3第三方介入的程序8.3.1任何一方提出引入第三方时，应提前[提前通知期限]通知对方，并共同协商确定第三方。8.3.2双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各自的权利义务。第九条甲乙方与第三方的关系9.1甲乙双方与第三方之间的关系独立于本合同约定的关系。9.2第三方在本协议项下的行为，不构成甲乙双方任何一方的代理或代表。第十条第三方的责任10.1第三方应当遵守相关法律法规和合作协议的约定，独立、公正地履行职责。10.2第三方的责任限额10.2.1第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在合作协议中约定。10.2.2若第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，其赔偿金额不超过合作协议中约定的责任限额。第十一条第三方介入的费用11.1第三方介入的费用由提出引入第三方的一方承担，除非合作协议另有约定。11.2第三方费用的结算方式、支付时间等，由甲乙双方与第三方在合作协议中约定。第十二条第三方介入的效力12.1第三方介入的结论或决定，对甲乙双方具有约束力，除非双方另有约定。12.2第三方介入的结论或决定不影响甲乙双方根据本协议享有的权利和承担的义务。第十三条第三方介入的终止13.1当争议解决或合同履行问题得到妥善处理后，第三方介入即终止。13.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行本协议的剩余条款。第十四条第三方变更14.1若第三方需要更换，甲乙双方应协商一致，并与新的第三方签订合作协议。14.2新的第三方应立即接替原第三方的工作，并承担原第三方在本协议项下的所有权利和义务。第十五条第三方介入的保密15.1第三方对本协议内容及甲乙双方的技术、商业秘密负有保密义务。15.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十六条第三方介入的独立性16.1第三方在本协议项下的行为独立于甲乙双方，第三方不对甲乙双方之间因本协议产生的任何争议承担责任。第十七条第三方介入的补充条款17.1本协议未规定的第三方介入事项，由甲乙双方与第三方另行协商解决。17.2本协议的任何补充条款均应与本协议的宗旨和原则相一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：履约担保书详细要求：履约担保书应详细列明担保金额、担保期限、担保人承诺等内容，并加盖担保人公章。说明：履约担保书为乙方提供的担保文件，用于确保乙方履行合同义务。2.附件二：相关证明材料详细要求：包括但不限于乙方资质证明、施工许可证、相关技术文件等。说明：相关证明材料用于证明乙方具备履行合同的能力和条件。3.附件三：合作协议详细要求：合作协议应明确甲乙双方的权利义务、合作方式、费用支付等条款。说明：合作协议为甲乙双方签订的详细合作协议，作为本合同的一部分。4.附件四：争议解决协议详细要求：争议解决协议应明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议用于明确双方在发生争议时的解决途径。5.附件五：第三方合作协议详细要求：第三方合作协议应明确第三方在本协议项下的权利义务、费用支付等。说明：第三方合作协议用于明确第三方在本协议中的角色和职责。6.附件六：变更协议详细要求：变更协议应详细列明变更内容、变更原因、变更生效日期等。说明：变更协议用于记录合同执行过程中的任何变更。7.附件七：终止协议详细要求：终止协议应详细列明终止原因、终止日期、终止后的处理等。说明：终止协议用于记录合同终止的原因和处理方式。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工任务。责任认定标准：乙方应按照合同约定的施工期限完成施工任务，如未按时完成，视为违约。示例说明：若合同约定施工期限为6个月，乙方实际完成时间为8个月，则乙方构成违约。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定标准。责任认定标准：乙方施工质量应符合合同约定的质量标准，如不符合，视为违约。示例说明：若合同约定施工质量为一级标准，乙方实际施工质量为二级标准，则乙方构成违约。3.违约行为：乙方在施工过程中发生安全事故。责任认定标准：乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全，如发生安全事故，视为违约。示例说明：若施工过程中发生人员伤亡事故，乙方未及时处理，则乙方构成违约。4.违约行为：乙方违反合同约定的其他违约行为。责任认定标准：乙方应全面履行合同约定，如违反合同约定，视为违约。示例说明：若合同约定乙方不得擅自更换施工人员，乙方擅自更换施工人员，则乙方构成违约。全文完。2024年地下综合管廊施工合同履约担保协议书1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1承包人2.2发包人2.3担保人3.合同签订3.1签订日期3.2签订地点3.3签订方式4.合同标的4.1施工项目概述4.2工程量清单4.3施工地点5.履约担保5.1履约担保的形式5.2履约担保的金额5.3履约担保的有效期5.4履约担保的解除6.合同履行6.1施工进度6.2质量要求6.3安全生产6.4环境保护7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更后的合同条款8.付款方式8.1付款方式8.2付款时间8.3付款比例9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：相关法律法规14.其他14.1法律适用14.2合同生效14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“承包人”指在协议中承担地下综合管廊施工任务的单位或个人。1.1.2“发包人”指在协议中委托承包人进行地下综合管廊施工的单位。1.1.3“担保人”指愿意为承包人提供履约担保的单位或个人。1.1.4“地下综合管廊”指按照国家相关标准和规范建设的用于容纳各种地下管线及设施的公共基础设施。1.1.5“施工图纸”指由发包人提供的地下综合管廊施工图纸及相关技术文件。1.1.6“工程量清单”指由发包人提供的地下综合管廊施工工程量清单。1.1.7“合同”指本履约担保协议书。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义，如未在本合同中明确解释，应按照相关法律法规及行业惯例解释。2.双方当事人2.1承包人2.1.1承包人名称：[承包人名称]2.1.2承包人注册地址：[承包人注册地址]2.1.3承包人法定代表人：[承包人法定代表人]2.2发包人2.2.1发包人名称：[发包人名称]2.2.2发包人注册地址：[发包人注册地址]2.2.3发包人法定代表人：[发包人法定代表人]2.3担保人2.3.1担保人名称：[担保人名称]2.3.2担保人注册地址：[担保人注册地址]2.3.3担保人法定代表人：[担保人法定代表人]3.合同签订3.1签订日期：[签订日期]3.2签订地点：[签订地点]3.3签订方式：本合同以书面形式签订，并由双方当事人及担保人代表签字盖章。4.合同标的4.1施工项目概述：[施工项目概述]4.2工程量清单：[工程量清单]4.3施工地点：[施工地点]5.履约担保5.1履约担保的形式：担保人应向发包人提供银行保函或等价担保。5.2履约担保的金额：[履约担保金额]5.3履约担保的有效期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。5.4履约担保的解除：在工程竣工验收合格后，担保人应立即解除履约担保。6.合同履行6.1施工进度：承包人应按照合同约定的时间节点完成施工任务。6.2质量要求：承包人应严格按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量。6.3安全生产：承包人应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.4环境保护：承包人应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。7.合同变更7.1变更条件：在合同履行过程中，如遇不可抗力或合同约定变更条件，双方可协商变更合同。7.2变更程序：变更合同应经双方当事人及担保人代表签字盖章后生效。7.3变更后的合同条款：变更后的合同条款应作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。8.付款方式8.1付款方式：发包人按合同约定分期支付工程进度款，具体付款方式如下：8.1.1预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款，在开工前支付。8.1.2进度款：在每完成合同约定工程量的[进度款支付比例]%后，支付相应工程款。8.1.3结算款：在工程竣工验收合格后，支付[结算款比例]%的工程款。8.1.4保修金：在工程竣工验收合格并交付使用后[保修金比例]%的工程款作为保修金，保修期满后无质量问题退还。8.2付款时间：按照合同进度款的支付节点，发包人应在收到承包人提交的付款申请和相关证明材料后[付款时间]内支付相应款项。8.3付款比例：具体付款比例根据工程量清单及合同约定执行。9.违约责任9.1违约情形：9.1.1承包人未按合同约定时间完成施工任务；9.1.2承包人施工质量不符合合同约定；9.1.3承包人违反安全生产规定；9.1.4承包人违反环境保护规定；9.1.5承包人未按合同约定提供履约担保；9.2违约责任：9.2.1承包人未按合同约定时间完成施工任务的，每逾期一日，应向发包人支付[违约金比例]%的违约金。9.2.2承包人施工质量不符合合同约定的，应承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。9.2.3承包人违反安全生产规定或环境保护规定的，应承担相应法律责任，并赔偿因此造成的损失。9.2.4承包人未按合同约定提供履约担保的，担保人有权解除担保责任，并要求承包人承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]仲裁。10.2争议解决程序：提交仲裁的，应按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。11.合同解除11.1.1承包人严重违约；11.1.2发包人严重违约；11.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行；11.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并按照相关法律法规办理合同解除手续。12.合同终止12.1终止条件：合同履行完毕或因解除而终止。12.2终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：相关法律法规14.其他14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效：本合同自双方当事人及担保人代表签字盖章之日起生效。14.3合同份数：本合同一式[合同份数]份，双方当事人及担保人各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：合同如下：3.合同签订3.1签订日期：2024年[具体日期]3.2签订地点：[具体地点]3.3签订方式：双方当事人代表在协议书上签字盖章，并由担保人出具履约担保。4.合同标的4.1施工项目概述：[具体施工项目名称及概况]4.2工程量清单：[具体工程量清单内容]4.3施工地点：[具体施工地点]5.履约担保5.1履约担保的形式：担保人应出具银行保函或担保公司出具的担保函。5.2履约担保的金额：[具体担保金额]5.3履约担保的有效期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。5.4履约担保的解除：在合同履行过程中，如发生合同约定的解除情形，履约担保自动解除。6.合同履行6.1施工进度：承包人应按合同约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。6.2质量要求：承包人应按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量达到合同约定的标准。6.3安全生产：承包人应严格执行安全生产规章制度，确保施工现场安全生产。6.4环境保护：承包人应遵守国家环境保护法规，采取措施保护施工现场环境。7.合同解除7.1.1承包人严重违反合同约定的质量、进度、安全生产要求；7.1.2发包人严重违反合同约定的付款义务；7.1.3发包人或承包人因不可抗力无法履行合同；7.1.4合同约定的其他解除条件。7.2解除程序：提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由。对方在收到通知后，应在[具体时间]内回复是否同意解除合同。如双方同意解除合同，应签订合同解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括项目名称、数量、单位、单价、总价等。附件说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程量和工程款支付。2.附件二：施工图纸详细要求：包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。附件说明：施工图纸是施工过程中必须遵守的技术文件，确保施工质量。3.附件三：相关法律法规详细要求：包括适用的法律法规、标准、规范等。附件说明：相关法律法规是合同履行的重要依据，确保合同合法有效。4.附件四：履约担保函详细要求：包括担保人承诺、担保金额、有效期等。附件说明：履约担保函是担保人对承包人履行合同义务的保证。5.附件五：施工进度计划详细要求：包括施工阶段、开始时间、结束时间、关键节点等。附件说明：施工进度计划是确保工程按期完成的依据。6.附件六：质量检验报告详细要求：包括检验项目、检验结果、不合格项处理等。附件说明：质量检验报告是确保工程质量达到合同约定标准的证据。7.附件七：安全生产管理计划详细要求：包括安全生产责任制、安全措施、应急预案等。附件说明：安全生产管理计划是确保施工现场安全生产的依据。8.附件八：环境保护措施详细要求：包括环保设施、环保措施、污染物排放标准等。附件说明：环境保护措施是确保施工现场环境保护的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定时间完成施工任务。责任认定标准：每逾期一日，承包人应向发包人支付[违约金比例]%的违约金。示例说明：若承包人未按合同约定在规定时间内完成工程，每逾期一日需支付相当于合同总金额1%的违约金。2.违约行为：承包人施工质量不符合合同约定。责任认定标准：承包人应承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若承包人施工的工程质量不合格，承包人需修复不合格部分，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：承包人违反安全生产规定。责任认定标准：承包人应承担相应法律责任，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若承包人在施工过程中发生安全事故，承包人需承担相应法律责任，并赔偿损失。4.违约行为：承包人未按合同约定提供履约担保。责任认定标准：担保人有权解除担保责任，并要求承包人承担相应责任。示例说明：若承包人未提供履约担保，担保人可解除担保责任，并要求承包人承担违约责任。全文完。2024年地下综合管廊施工合同履约担保协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2法定与监管要求2.担保方责任2.1担保范围2.2担保金额2.3担保期限3.担保形式3.1保证金3.2担保函3.3其他形式4.担保变更与更新4.1担保变更程序4.2担保更新要求5.担保解除5.1解除条件5.2解除程序6.担保费用6.1费用承担6.2费用计算方式7.担保争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.合同解除与终止8.1解除条件8.2解除程序9.通知与送达9.1通知方式9.2送达地址10.合同生效与生效日期10.1生效条件10.2生效日期11.合同变更与补充11.1变更程序11.2补充条款12.合同附件与补充文件12.1附件内容12.2补充文件13.合同解除与终止后的处理13.1担保返还13.2合同解除后的处理14.其他约定14.1不可抗力14.2合同适用法律与争议解决14.3其他条款第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“合同”指本履约担保协议书。1.1.2“担保方”指提供担保的一方。1.1.3“承包方”指与担保方签订地下综合管廊施工合同的另一方。1.1.4“担保金额”指本合同项下担保方应承担的最高赔偿金额。1.1.5“担保期限”指本合同项下担保期限自合同生效之日起至施工合同约定的工程竣工之日止。1.2法定与监管要求1.2.1担保方应遵守国家相关法律法规和行业规范。1.2.2担保方应按照相关监管机构的要求提供担保。2.担保方责任2.1担保范围2.1.1担保方对本合同项下承包方因违反施工合同约定而产生的违约责任承担担保责任。2.1.2担保范围包括但不限于承包方未能按时、按质、按量完成工程、未能履行合同约定的其他义务等情形。2.2担保金额2.2.1本合同担保金额为人民币万元整。2.2.2担保金额可根据施工合同约定的工程进度和实际完成情况进行调整。2.3担保期限2.3.1本合同担保期限为年，自合同生效之日起计算。3.担保形式3.1保证金3.1.1担保方应在本合同签订之日起个工作日内向承包方支付保证金。3.1.2保证金金额为担保金额的%。3.2担保函3.2.1担保方应向承包方出具符合法定形式的担保函。3.2.2担保函应由具有相应资质的担保机构出具。3.3其他形式3.3.1在符合法律法规和监管要求的前提下，经双方协商一致，可采用其他担保形式。4.担保变更与更新4.1担保变更程序4.1.1任何一方要求变更担保内容，应提前个工作日书面通知对方。4.1.2双方协商一致后，签署书面变更协议。4.2担保更新要求4.2.1在担保期限届满前个工作日，担保方应向承包方提供担保更新文件。5.担保解除5.1解除条件5.1.1在担保期限届满且承包方未发生违约行为的情况下，本合同自动解除。5.1.2在担保期限届满前，经双方协商一致，可解除本合同。5.2解除程序5.2.1解除本合同，双方应签署书面解除协议。5.2.2解除协议生效后，担保方应将保证金或担保函退还承包方。6.担保争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。6.1.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决程序6.2.1诉讼期间，本合同继续有效。6.2.2诉讼费用由败诉方承担。8.合同解除与终止8.1解除条件8.1.1如承包方违反施工合同约定，导致工程无法按期完成或工程质量不符合要求，承包方应承担违约责任。8.1.2如发生不可抗力事件，导致施工合同无法履行，双方可协商解除本合同。8.1.3如本合同约定的其他解除条件发生，双方可解除本合同。8.2解除程序8.2.1双方协商一致后，签署解除协议。8.2.2解除协议应明确解除日期、解除后的处理事项及双方责任。9.通知与送达9.1通知方式9.1.1通知应以书面形式进行。9.1.2通知可以通过信函、传真、电子邮件等方式送达。9.2送达地址9.2.1双方应在本合同中明确各自的送达地址。9.2.2任何一方地址变更，应提前个工作日书面通知对方。10.合同生效与生效日期10.1生效条件10.1.1双方签署本合同并经双方法定代表人或授权代表签字盖章。10.1.2担保方已按照合同约定支付保证金或出具担保函。10.2生效日期10.2.1本合同自双方签署之日起生效。11.合同变更与补充11.1变更程序11.1.1任何一方要求变更合同内容，应书面提出变更请求。11.1.2双方协商一致后，签署变更协议。11.2补充条款11.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同附件与补充文件12.1附件内容12.1.1本合同的附件包括但不限于施工合同、担保函、保证金收据等。12.2补充文件12.2.1本合同的补充文件应与本合同具有同等法律效力。13.合同解除与终止后的处理13.1担保返还13.1.1合同解除或终止后，担保方应将保证金或担保函退还承包方。13.2合同解除后的处理13.2.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及有关事宜。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1本合同所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或难以履行的情形。14.1.2发生不可抗力事件，双方应协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2合同适用法律与争议解决14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务、咨询、监督或调解等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是工程监理公司、造价咨询公司、法律顾问、调解机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方介入合同关系时，其责任限额应根据第三方提供的具体服务内容、专业能力及合同约定确定。15.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方服务协议中予以确认。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方由甲乙双方共同选定，并签订第三方服务协议。16.1.2第三方选定后，应向甲乙双方提供相关资质证明和信用评估报告。16.2第三方服务内容16.2.1第三方应根据合同约定提供相应的服务，如工程监理、造价咨询、法律咨询等。16.2.2第三方服务内容应具体明确，包括服务范围、工作标准、报告提交期限等。17.第三方权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和职责要求，对合同履行情况进行监督和检查。17.1.2第三方有权根据合同约定，提出改进建议和解决方案。17.2第三方义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其服务符合合同要求。17.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务应独立、客观、公正。18.1.2第三方在履行职责时，应尊重甲方的决定和权益。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务应遵守合同约定，协助乙方完成工程任务。18.2.2第三方在履行职责时，应尊重乙方的自主权和合法权益。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入后的合同变更19.1.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方和第三方协商一致。19.1.2变更后的合同内容应纳入原合同附件