版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024土方运输工程环保达标承包服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程内容及要求3.1土方运输工程范围3.2环保达标要求3.3工程质量标准4.工程价格及支付方式4.1工程总价4.2价格组成4.3付款方式及时间4.4付款条件5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准及程序5.3验收时间6.工程变更及索赔6.1工程变更的范围及程序6.2索赔的申请及处理7.环保达标措施及责任7.1环保达标措施7.2环保达标责任8.违约责任8.1违约情形及责任8.2违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1合同附件名称12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1合同签订及生效日期13.2合同修改及补充13.3合同履行及监督14.合同签署及见证14.1合同签署人14.2合同见证人第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:有限公司地址:省市区路号乙方:土方运输公司地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年地区土方运输工程2.2工程地点省市区2.3工程规模总运输量:10000立方米2.4工程期限自合同签订之日起60天内完成3.工程内容及要求3.1土方运输工程范围包括挖土、运输、卸土等全部土方运输工作。3.2环保达标要求运输过程中不得造成环境污染,所有运输车辆须符合国家环保标准。3.3工程质量标准土方运输工程须符合国家相关工程质量标准,确保运输安全、环保。4.工程价格及支付方式4.1工程总价人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2价格组成包括运输费、人工费、材料费、设备使用费等。4.3付款方式及时间合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款;工程完工验收合格后15个工作日内支付合同总价款的60%;剩余10%作为质保金,质保期为工程完工验收合格后一年。5.工程进度及验收5.1工程进度计划甲方根据工程进度向乙方提供施工进度表,乙方按照进度表进行施工。5.2验收标准及程序工程完工后,乙方自行组织验收,验收合格后通知甲方进行验收;验收不合格的,乙方应在接到通知后15日内进行整改,直至合格。6.工程变更及索赔6.1工程变更的范围及程序因工程实际情况需要变更工程内容、范围、工期等,需经双方协商一致,签订书面变更协议。6.2索赔的申请及处理因不可抗力、甲方原因等导致工程延期或增加费用,乙方有权向甲方提出索赔;甲方应在接到索赔通知后15日内答复,如需赔偿,应在答复后30日内支付。8.违约责任8.1违约情形及责任若甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款的千分之五的违约金;若乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金;若因乙方原因导致工程无法按时完工,乙方应承担因此产生的全部损失;若乙方违反环保规定,造成环境污染,乙方应承担相应的法律责任并赔偿甲方因此遭受的损失。8.2违约赔偿双方因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任,包括但不限于直接经济损失和合理费用。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序发生争议后,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至人民法院。10.合同解除10.1合同解除条件(1)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力,致使合同目的不能实现;(3)一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务。10.2合同解除程序任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方;合同解除后,已支付的款项不予退还,未支付的款项不予支付。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或者合同解除后,合同终止。12.合同附件12.1合同附件名称(1)工程进度计划(2)工程变更协议(3)环保达标措施及责任书12.2合同附件内容合同附件是合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1合同签订及生效日期本合同于2024年4月1日签订,自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改及补充本合同的修改及补充,应采用书面形式,并由双方签字盖章后生效。13.3合同履行及监督双方应按照合同约定履行各自义务,并接受对方的监督。14.合同签署及见证14.1合同签署人甲方代表:乙方代表:14.2合同见证人见证人一:见证人二:赵六第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方之外的,为履行本合同而提供中介服务、技术支持、资金注入、项目管理或其他相关服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率,保证工程质量,确保环保达标,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1中介服务若需第三方提供中介服务,甲方或乙方应提前30日书面通知对方,并征得对方同意后,与第三方签订中介服务协议。16.2技术支持若需第三方提供技术支持,双方应共同协商确定技术支持方案,并与第三方签订技术支持协议。16.3资金注入若需第三方注入资金,甲方或乙方应提前30日书面通知对方,并征得对方同意后,与第三方签订资金注入协议。16.4项目管理若需第三方进行项目管理,双方应共同协商确定项目管理方案,并与第三方签订项目管理协议。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在本合同中的责任范围限于其提供的具体服务内容,不包括因甲方或乙方违约行为导致的损失。17.2责任限额第三方对本合同履行的责任限额为第三方提供服务所收取的费用总额。若第三方违约,其赔偿责任不超过该限额。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方第三方应按照甲方要求,履行合同约定的服务内容,并对服务质量承担责任。18.2第三方与乙方第三方应按照乙方要求,履行合同约定的服务内容,并对服务质量承担责任。18.3第三方与双方第三方应遵守本合同的约定,并接受甲方和乙方的监督。19.第三方介入时的额外条款19.1通知义务任何一方在引入第三方介入时,应立即书面通知对方,并附上第三方的基本信息、服务内容、责任范围等。19.2协商一致引入第三方介入前,双方应就第三方介入事宜进行充分协商,达成一致意见。19.3协议签订引入第三方介入后,双方应与第三方签订相应的服务协议,明确各方的权利和义务。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。20.2争议解决程序争议发生后,任何一方均有权将争议提交至人民法院,人民法院应依法审理并作出判决。21.第三方介入的终止21.1终止条件(1)第三方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(2)合同履行完毕或合同解除;(3)双方协商一致。21.2终止程序任何一方提出终止第三方介入,应提前30日书面通知对方,并附上终止原因及理由。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划详细要求:包括工程各个阶段的开始和结束时间、关键节点、预期进度等。说明:此附件用于监督和控制工程进度,确保工程按计划进行。2.工程变更协议详细要求:变更工程内容、范围、工期等的具体内容,变更原因,变更后的工程总价及支付方式等。说明:此附件用于记录和确认工程变更,确保变更后的工程符合双方利益。3.环保达标措施及责任书详细要求:包括环保达标的具体措施、责任分配、环保设施的配置和维护等。说明:此附件用于确保工程在施工过程中达到环保要求,减少对环境的影响。4.工程质量检验报告详细要求:记录工程各个阶段的检验结果,包括材料、设备、施工质量等。说明:此附件用于证明工程质量符合合同要求,确保工程质量。5.付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、付款方式等。说明:此附件用于证明付款行为已发生,确保合同款项的支付。6.工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、验收结果等。说明:此附件用于证明工程已按合同要求完成,确保工程质量。7.违约责任证明详细要求:记录违约行为发生的时间、地点、违约原因、违约责任等。说明:此附件用于证明违约行为的发生,确保违约责任的追究。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、程序、地点等。说明:此附件用于记录争议解决的结果,确保争议得到妥善处理。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定未按时支付款项:甲方应向乙方支付逾期付款的千分之五的违约金。工程延期:甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。示例:若甲方未按时支付工程款,导致乙方停工,乙方有权要求甲方支付违约金及停工期间的损失。2.乙方违约行为及责任认定未按合同约定完成工程:乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。工程质量不合格:乙方应承担修复费用,直至工程符合质量标准。示例:若乙方施工的土方运输工程未达到合同约定的质量标准,乙方应承担修复费用。3.第三方违约行为及责任认定第三方提供的服务不符合约定:第三方应承担相应的违约责任,赔偿甲方或乙方的损失。第三方违反环保规定:第三方应承担相应的法律责任,赔偿甲方或乙方的损失。示例:若第三方提供的技术支持未达到预期效果,第三方应赔偿因此造成的损失。全文完。2024土方运输工程环保达标承包服务合同1本合同目录一览1.1合同订立依据及适用法律1.2合同主体及权利义务1.3合同标的及工程概况1.4合同期限及工期安排1.5运输方式及设备要求1.6环保要求及达标标准1.7运输路线及运输计划1.8运输费用及支付方式1.9运输质量及验收标准1.10安全生产及事故处理1.11环保责任及违约责任1.12合同解除及终止条件1.13争议解决方式1.14合同附件及补充协议1.15合同生效及其他约定第一部分:合同如下:1.1合同订立依据及适用法律1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规订立。1.1.2本合同适用中华人民共和国法律,并受其管辖。1.2合同主体及权利义务1.2.1承包方:[承包方名称],住所地:[承包方住所],法定代表人:[承包方法定代表人],联系电话:[承包方联系电话]。1.2.2业主方:[业主方名称],住所地:[业主方住所],法定代表人:[业主方法定代表人],联系电话:[业主方联系电话]。1.2.3承包方权利:a)按照合同约定进行土方运输工程;b)要求业主方提供必要的运输场地和设施;c)在合同约定范围内调整运输方案。1.2.4承包方义务:a)按时完成土方运输工程;b)保障运输过程中的环境保护要求;c)按照合同约定支付运输费用。1.3合同标的及工程概况1.3.1合同标的:[具体土方运输工程名称]。1.3.2工程概况:a)工程地点:[具体工程地点];b)工程规模:[具体工程规模];c)运输材料:[具体运输材料]。1.4合同期限及工期安排1.4.1合同期限:自[合同签订日期]起至[合同履行完毕日期]止。1.4.2工期安排:a)运输工期:[具体运输工期];b)施工准备期:[具体施工准备期]。1.5运输方式及设备要求1.5.1运输方式:[具体运输方式,如:自卸汽车运输]。1.5.2设备要求:a)运输车辆:[具体车辆型号、数量];b)装载设备:[具体装载设备型号、数量]。1.6环保要求及达标标准1.6.1环保要求:a)运输过程中不得产生扬尘、噪音等污染;b)采取有效措施防止水土流失。1.6.2达标标准:a)符合国家环保部门规定的环保标准;b)符合地方环保部门规定的环保要求。1.7运输路线及运输计划1.7.1运输路线:[具体运输路线]。1.7.2运输计划:a)运输时间:[具体运输时间];b)运输频率:[具体运输频率]。1.8运输费用及支付方式1.8.1运输费用:[具体运输费用]。1.8.2支付方式:a)预付款:合同签订后[预付款比例]%;b)进度款:根据工程进度支付;c)结算款:工程验收合格后支付。1.9运输质量及验收标准1.9.1运输质量:a)运输材料质量符合合同约定;b)运输过程无污染、无损坏。1.9.2验收标准:a)符合合同约定的运输质量标准;b)符合环保要求。1.10安全生产及事故处理1.10.1安全生产:a)承包方负责运输过程中的安全生产;b)采取必要的安全措施,防止事故发生。1.10.2事故处理:a)事故发生后,承包方应立即采取措施,减少损失;b)事故原因及处理结果应及时通知业主方。1.11环保责任及违约责任1.11.1环保责任:a)承包方应承担因违反环保要求而产生的责任;b)业主方有权要求承包方采取补救措施。1.11.2违约责任:a)违反合同约定,应承担相应的违约责任;b)违约方应承担由此造成的损失。8.运输费用及支付方式8.1运输费用计算8.1.1运输费用按实际运输里程和运输量计算。8.1.2运输费用包括但不限于运输车辆燃油费、人工费、维修保养费、车辆折旧费等。8.2支付方式8.2.1合同签订后,承包方应向业主方提交详细的运输费用预算,业主方审核无误后支付合同总额的[预付款比例]%作为预付款。8.2.2运输过程中,每完成[运输量单位]的运输任务,承包方应在[运输量单位]运输任务完成后[工作日]内提交运输费用结算单,业主方应在收到结算单后的[工作日]内进行审核并支付该笔费用。8.2.3合同履行完毕后,承包方应在[工作日]内提交最终费用结算单,业主方应在收到结算单后的[工作日]内支付剩余费用。9.运输质量及验收标准9.1运输质量保证9.1.1承包方保证运输材料的质量符合国家相关标准和合同约定。9.1.2承包方应确保运输过程中的材料无损坏、无污染。9.2验收标准9.2.1验收应以实际运输的工程量为依据。9.2.2验收标准包括但不限于材料质量、运输量、运输路线的合规性、运输过程的环保要求等。10.安全生产及事故处理10.1安全生产责任10.1.1承包方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制。10.1.2承包方应定期进行安全生产检查,确保运输过程安全。10.2事故处理10.2.1发生安全生产事故时,承包方应立即采取措施,防止事故扩大,并立即报告业主方和相关部门。10.2.2事故处理应按照国家有关安全生产事故处理的法律法规进行。11.环保责任及违约责任11.1环保责任11.1.1承包方应承担因运输活动造成的环境污染责任。11.1.2承包方应遵守国家及地方的环保法规,采取有效措施防止和减少环境污染。11.2违约责任11.2.1承包方未能按合同约定完成运输任务或违反环保规定,应承担相应的违约责任。11.2.2业主方有权要求承包方承担因违约造成的损失。12.合同解除及终止条件12.1合同解除12.1.1合同双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,合同双方可以解除合同。12.2终止条件12.2.1合同履行完毕;12.2.2合同双方一致同意终止;12.2.3因一方违约导致合同无法履行。13.争议解决方式13.1合同争议解决方式为协商,协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。14.合同生效及其他约定14.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4本合同自签订之日起至合同终止条件成就时终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式:15.2.1中介方:为甲乙双方提供合同订立、履行过程中的信息沟通、协调服务。15.2.2咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的技术问题。15.2.3监理方:对合同履行的过程进行监督,确保合同约定质量、进度、环保等要求得到满足。15.2.4检测方:对运输材料、运输过程进行检测,确保符合合同约定的质量标准。15.2.5评估方:对运输效果、环保达标情况进行评估。16.第三方责任限额16.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致合同未能履行或造成损失的,应承担相应的责任。16.2第三方责任限额:16.2.1中介方:对甲乙双方因中介服务产生的损失,责任限额为中介服务费用的[百分比]%。16.2.2咨询方:对甲乙双方因咨询意见导致的损失,责任限额为咨询服务费用的[百分比]%。16.2.3监理方:对因监理不当导致的损失,责任限额为监理服务费用的[百分比]%。16.2.4检测方:对因检测结果不准确导致的损失,责任限额为检测服务费用的[百分比]%。16.2.5评估方:对因评估结果不准确导致的损失,责任限额为评估服务费用的[百分比]%。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方在履行本合同过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定,独立承担责任。17.2第三方与甲乙双方之间的关系为委托关系,第三方不得以任何形式干预甲乙双方的合同履行。17.3第三方在履行本合同过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行合作,应事先取得甲乙双方书面同意。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入的费用及支付:18.1.1第三方介入费用由甲乙双方按合同约定各自承担。18.1.2第三方介入费用应在合同签订后[工作日]内支付。18.2第三方介入的期限:18.2.1第三方介入期限为合同约定的工期范围内。18.2.2如合同工期延长,第三方介入期限相应延长。18.3第三方介入的成果及责任:18.3.1第三方应按照合同约定完成介入任务,并向甲乙双方提交书面报告。18.3.2第三方提交的报告应真实、准确、完整,如因第三方原因导致报告存在错误,第三方应承担相应责任。18.4第三方介入的保密义务:18.4.1第三方在履行本合同过程中,应对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密。18.4.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件要求:合同签订文件应包括合同文本、双方签字盖章页、合同附件等。说明:合同签订文件是合同生效的必要条件,应妥善保管。2.附件二:运输计划表要求:运输计划表应详细列出运输时间、路线、运输量、车辆型号等信息。说明:运输计划表是指导运输工作的重要依据,应严格按照计划执行。3.附件三:运输费用预算表要求:费用预算表应详细列出各项费用明细、计算依据和总额。4.附件四:运输过程记录要求:记录应包括运输时间、地点、材料、车辆型号、环保措施等信息。说明:运输过程记录是监督和评估运输工作的重要资料,应真实、完整。5.附件五:验收报告要求:验收报告应包括验收时间、地点、人员、验收结果等信息。说明:验收报告是合同履行完毕的重要证明,应确保验收结果真实有效。6.附件六:安全生产记录要求:记录应包括安全生产检查、事故处理、安全培训等信息。说明:安全生产记录是保障运输过程安全的重要依据,应定期检查。7.附件七:环保监测报告要求:报告应包括环保监测时间、地点、指标、结果等信息。说明:环保监测报告是确保运输过程环保达标的重要依据,应定期提交。8.附件八:第三方介入协议要求:协议应明确第三方介入的范围、期限、费用、责任等。说明:第三方介入协议是规范第三方介入行为的重要文件,应严格履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1运输延误:未按合同约定时间完成运输任务。1.2运输质量不合格:运输材料质量不符合合同约定。1.3安全生产事故:发生安全生产事故,造成人员伤亡或财产损失。1.4环保不达标:运输过程中造成环境污染,未达到环保要求。2.责任认定标准:2.1运输延误:根据延误程度,按合同约定支付违约金。2.2运输质量不合格:由承包方承担修复或更换责任,并赔偿由此造成的损失。2.3安全生产事故:由责任方承担全部责任,赔偿损失,并承担相应法律责任。2.4环保不达标:由责任方承担环保治理责任,赔偿损失,并承担相应法律责任。3.违约责任示例说明:3.1承包方未按合同约定时间完成运输任务,导致业主方工程进度延误,应支付合同约定违约金。3.2承包方运输的材料质量不合格,导致业主方工程返工,承包方应承担修复费用,并赔偿业主方因此遭受的损失。3.3运输过程中发生安全生产事故,造成人员伤亡,承包方应承担全部责任,赔偿损失,并承担相应法律责任。3.4运输过程中造成环境污染,未达到环保要求,承包方应承担环保治理责任,赔偿损失,并承担相应法律责任。全文完。2024土方运输工程环保达标承包服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2业主方信息2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工期开始日期3.2工期结束日期3.3工期延误责任4.环保达标要求4.1环保标准及规范4.2环保设施及设备4.3环保措施及责任5.工程进度及验收5.1进度计划5.2进度调整5.3验收标准及程序6.质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任及处理7.工程造价及支付方式7.1工程造价7.2支付方式7.3付款节点8.安全生产责任8.1安全生产要求8.2安全责任及处理8.3事故处理及赔偿9.合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任及处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:环保达标方案13.3附件三:安全生产措施14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:土方运输有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.1.4承包方联系电话:138xxxx56781.1.5承包方开户银行及账号:银行,账号051.2业主方信息1.2.1业主方名称:房地产开发有限公司1.2.2业主方法定代表人:1.2.3业主方注册地址:省市区路号1.2.4业主方联系电话:139xxxx56781.2.5业主方开户银行及账号:银行,账号052.合同标的及范围2.1工程名称:住宅小区土方运输工程2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:总运输量约为10000立方米2.4工程内容:包括土方挖掘、运输、倾倒等3.合同工期3.1工期开始日期:2024年3月1日3.2工期结束日期:2024年5月31日3.3工期延误责任:如因承包方原因导致工期延误,每延误一日,承包方应向业主方支付合同总价的0.5%作为违约金。4.环保达标要求4.1环保标准及规范:按照国家及地方相关环保法律法规和标准执行4.2环保设施及设备:配备符合环保要求的运输车辆和防尘设施4.3环保措施及责任:承包方负责采取有效措施,确保运输过程不造成环境污染,如因承包方原因造成环境污染,承包方应承担全部责任及相应赔偿。5.工程进度及验收5.1进度计划:承包方应制定详细的工程进度计划,并于合同签订后5个工作日内提交业主方审核5.2进度调整:如因不可抗力等原因导致工程进度调整,承包方应提前3个工作日向业主方提出书面申请,经业主方同意后方可调整5.3验收标准及程序:工程完成后,由业主方组织验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工6.质量要求6.1质量标准:按照国家及地方相关质量标准和规范执行6.2质量保证措施:承包方应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合要求6.3质量责任及处理:如因承包方原因导致工程质量不合格,承包方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用8.工程造价及支付方式8.1工程造价:合同总价为人民币伍拾万元整(¥500,000.00),包含运输费用、环保费用、安全生产费用等。8.2支付方式:合同签订后,业主方支付合同总价30%作为预付款;工程进度达到60%时,支付合同总价20%;工程完工并通过验收后,支付合同总价50%;余款在工程保修期满后无质量问题时支付。8.3付款节点:预付款在合同签订后的5个工作日内支付;第一个付款节点在工程进度达到60%时支付;第二个付款节点在工程完工验收合格后30日内支付;一个付款节点在工程保修期满后30日内支付。9.安全生产责任9.1安全生产要求:承包方必须遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工期间的安全。9.2安全责任及处理:承包方对施工现场的安全负责,如发生安全事故,承包方应立即采取措施进行抢救,并按照国家规定上报事故,承担相应的责任。9.3事故处理及赔偿:如因承包方责任导致安全事故,承包方应承担全部责任及赔偿费用。10.合同变更及解除10.1变更条件:在合同履行期间,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订变更协议。10.2变更程序:变更协议应明确变更内容、变更原因、变更时间及变更后的合同条款。10.3解除条件:在合同履行期间,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。10.4解除程序:解除合同应书面通知对方,并要求违约方在接到通知后30日内支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序:提交诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方30日内的答复期限。12.合同生效及终止12.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期:2024年2月28日12.3终止条件:合同因履行完毕、提前解除、违约等原因终止。12.4终止程序:合同终止时,双方应进行结算,并签订终止协议。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:环保达标方案13.3附件三:安全生产措施14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同履行完毕或提前解除之日止。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等,以及任何因合同履行需要介入合同关系的独立第三方实体。1.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障合同双方的权益,以及确保工程质量、环保达标等。2.第三方介入程序2.1介入申请:任何一方如需第三方介入,应向对方提出书面申请,说明介入的理由、目的和预期效果。2.2介入审批:对方应在收到申请后7个工作日内,对介入申请进行审查,并书面回复是否同意介入。2.3介入协议:双方同意第三方介入后,应与第三方签订相应的协议,明确各方的权利、义务和责任。3.第三方责任限额3.1责任限额定义:第三方责任限额是指第三方因违约行为或疏忽造成的损失,其应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额约定:双方应在合同中约定第三方责任限额,并确保第三方协议中也有相应的责任限额条款。3.3责任限额执行:如第三方发生违约或疏忽,超出责任限额的部分,由合同双方按照合同约定承担。4.第三方责任划分4.1责任主体划分:第三方介入后,其责任主体为第三方自身,与合同双方无关。4.2责任范围划分:第三方责任范围应与合同约定或第三方协议中明确的内容相一致。4.3责任承担划分:第三方责任承担应按照合同约定或第三方协议中约定的责任承担方式执行。5.第三方介入合同条款5.1.1第三方的基本信息,包括名称、地址、法定代表人等;5.1.2第三方的权利和义务;5.1.3第三方的责任和赔偿;5.1.4第三方的服务内容和标准;5.1.5第三方的费用和支付方式;5.1.6第三方的保密义务;5.1.7第三方的退出机制。6.第三方介入合同生效6.1第三方介入合同生效条件:第三方介入合同经双方签字盖章后生效。6.2第三方介入合同生效日期:自合同生效之日起,第三方开始履行合同义务。7.第三方介入合同变更7.1第三方介入合同变更条件:在合同履行过程中,如需变更第三方介入合同,应经双方协商一致,并书面确认。7.2第三方介入合同变更程序:变更第三方介入合同应按照原合同变更程序进行。8.第三方介入合同解除8.1.1第三方严重违约;8.1.2第三方无法履行合同义务;8.1.3双方协商一致解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 订货协议法律效力
- 代理收款合同模板
- 技术教育与培训
- 招标文件范本摇号定标的法律要求
- 工薪族鞋购买协议
- 地铁项目施工方案招标
- 招标采购合同中的合同解除管理程序
- 招标文件示范文本
- 笔记本电脑购销合同样本
- 服务合同范本集合
- 国开作业《公共关系学》实训项目1:公关三要素分析(六选一)参考552
- 火龙罐疗法课件
- 寺庙规划设计方案
- 仓库租赁服务投标方案(技术方案)
- 项目投资决策分析与评价(天大微专业)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年
- 语言、文化与交际智慧树知到期末考试答案章节答案2024年湖南大学
- 湖北省竹山县四棵树钒矿矿产资源开发利用与生态复绿方案
- 品三国论领导艺术智慧树知到期末考试答案2024年
- 品质部组织架构图构
- 上海市浦东新区2023-2024学年一年级上学期期末考试数学试题
- 教学课件-思想政治教育心理学-杨芷英
评论
0/150
提交评论