版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024万科地产住宅项目购房合同补充协议本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.项目信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目类型3.购房人信息3.1购房人姓名3.2购房人身份证号码3.3购房人联系方式4.购房合同信息4.1合同编号4.2合同签订日期4.3合同总价4.4付款方式4.5交房日期5.补充协议内容5.1房屋面积变更5.2房屋设计变更5.3房屋配套设施变更5.4交房条件变更5.5质量保证5.6交付标准6.付款方式变更6.1付款方式调整6.2付款时间变更6.3付款比例调整7.交房日期变更7.1交房日期调整7.2逾期交房责任8.质量保证与维修8.1质量保证期限8.2维修责任8.3维修费用9.产权登记9.1产权登记手续9.2产权登记费用9.3产权登记时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:房屋买卖合同13.2附件二:补充协议13.3附件三:付款计划13.4附件四:其他相关文件14.其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3合同附件效力14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“万科地产”指本补充协议中提及的万科地产有限公司。1.1.2“购房人”指与本补充协议签订的购房合同主体。1.1.3“房屋”指购房合同中约定的住宅项目。1.1.4“补充协议”指本补充协议的全文。1.2合同解释1.2.1本补充协议的条款如与购房合同条款相冲突,以本补充协议为准。1.2.2本补充协议的解释权归万科地产所有。2.项目信息2.1项目名称2.1.1“万科住宅项目”为本补充协议中提及的具体项目名称。2.2项目地址2.2.1“市区路号”为本补充协议中提及的具体项目地址。2.3项目开发商2.3.1“万科地产有限公司”为本补充协议中提及的项目开发商。2.4项目类型2.4.1“住宅”为本补充协议中提及的项目类型。3.购房人信息3.1购房人姓名3.1.1“”为本补充协议中提及的购房人姓名。3.2购房人身份证号码3.2.1为本补充协议中提及的购房人身份证号码。3.3购房人联系方式3.3.1为本补充协议中提及的购房人联系电话。4.购房合同信息4.1合同编号4.1.1“WS20240001”为本补充协议中提及的购房合同编号。4.2合同签订日期4.2.1“2024年1月1日”为本补充协议中提及的购房合同签订日期。4.3合同总价4.3.1“人民币伍佰万元整”为本补充协议中提及的购房合同总价。4.4付款方式4.4.1购房人同意采用分期付款方式支付购房款。4.5交房日期4.5.1“2026年12月31日”为本补充协议中提及的交房日期。5.补充协议内容5.1房屋面积变更5.1.1房屋面积变更需经购房人书面同意,并按照实际测量面积进行计算。5.2房屋设计变更5.2.1房屋设计变更需经购房人书面同意,并按照变更后的设计进行施工。5.3房屋配套设施变更5.3.1房屋配套设施变更需经购房人书面同意,并按照变更后的配套设施进行配置。5.4交房条件变更5.4.1交房条件变更需经购房人书面同意,并按照变更后的条件进行交房。5.5质量保证5.5.1万科地产保证房屋在交付时符合国家规定的住宅工程质量标准。5.6交付标准5.6.1房屋交付标准按照购房合同约定执行。6.付款方式变更6.1付款方式调整6.1.1付款方式调整需经双方协商一致,并以书面形式确认。6.2付款时间变更6.2.1付款时间变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。6.3付款比例调整6.3.1付款比例调整需经双方协商一致,并以书面形式确认。8.质量保证与维修8.1质量保证期限8.1.1万科地产对房屋的质量保证期限为自房屋交付之日起五年。8.2维修责任8.2.1在质量保证期限内,若房屋出现质量问题,万科地产应负责维修,直至问题得到妥善解决。8.3维修费用8.3.1维修费用由万科地产承担,但若维修费用超过合同约定的小修费用限额,超出部分由购房人承担。9.产权登记9.1产权登记手续9.1.1万科地产应在房屋交付后一个月内,协助购房人办理产权登记手续。9.2产权登记费用9.2.1产权登记费用由购房人承担。9.3产权登记时间9.3.1产权登记应在房屋交付后六个月内完成。10.违约责任10.1违约情形10.1.1双方任何一方未履行本补充协议约定的义务,均构成违约。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金计算10.3.1违约金按合同总价的一定比例计算,具体比例由双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议,协商不成时,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1若双方同意仲裁,应选择具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则。12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件12.2.1双方协商一致或符合法定解除条件的,可以解除本补充协议。12.3合同解除程序12.3.1合同解除需以书面形式通知对方,并明确解除的日期。13.合同附件13.1附件一:房屋买卖合同13.1.1附件一为本补充协议的组成部分,具有同等法律效力。13.2附件二:补充协议13.2.1附件二为本补充协议的组成部分,具有同等法律效力。13.3附件三:付款计划13.3.1附件三为本补充协议的组成部分,具有同等法律效力。13.4附件四:其他相关文件13.4.1附件四为本补充协议的组成部分,具有同等法律效力。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方提供的地址或电子邮箱。14.2合同份数14.2.1本补充协议一式两份,双方各执一份。14.3合同附件效力14.3.1本补充协议及其附件构成合同的完整内容,具有同等法律效力。14.4合同解释权14.4.1本补充协议的解释权归万科地产所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在购房合同执行过程中,经甲乙双方同意介入合同执行的任何个人或机构,包括但不限于中介机构、监理公司、评估机构等。15.2第三方介入条件a)经甲乙双方书面同意;b)第三方具备相应的资质和能力;c)第三方提供的服务符合合同目的。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同执行过程中,应遵守法律法规和合同约定,对其提供的服务承担相应的责任。15.4第三方权利a)收取合理的服务费用;b)依据合同约定,享有对房屋的验收权、评估权等;c)在合同执行过程中,有权对甲乙双方的行为进行监督。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方,不承担甲乙双方的连带责任。15.5.2第三方在合同执行过程中,仅对甲乙双方负责,不对其他第三方负责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额a)第三方应向甲乙双方提供不低于合同总价一定比例的担保;b)第三方应购买相应的责任保险,以保障其责任限额。16.2第三方责任保险16.2.1第三方应购买责任保险,保险金额应不低于合同总价的一定比例,并确保保险合同在合同执行期间有效。16.3第三方责任保险的理赔16.3.1若第三方在合同执行过程中发生违约,导致甲乙双方遭受损失,甲乙双方应向第三方追偿,第三方应按照保险合同进行理赔。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的协议17.1.1第三方介入的具体条款应在第三方介入协议中明确,包括但不限于:a)第三方的服务内容;b)第三方的服务期限;c)第三方的服务费用;d)第三方的责任和权利。17.2第三方介入的监督17.2.1甲乙双方应共同监督第三方在合同执行过程中的行为,确保第三方遵守合同约定。17.3第三方介入的变更17.3.1若第三方介入协议中的任何条款需要变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1第三方介入的终止条件包括但不限于:a)合同履行完毕;b)第三方违约;c)甲乙双方协商一致。18.2第三方介入的终止程序18.2.1第三方介入的终止需以书面形式通知第三方,并明确终止的日期。终止后,第三方应按照合同约定履行相关义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房屋买卖合同详细要求:包括购房人、开发商的基本信息,房屋的具体描述,合同价格,付款方式,交房日期等条款。附件说明:是购房合同的基础文件,所有补充协议均以此为基础。2.附件二:补充协议详细要求:详细列出本补充协议的所有条款,包括变更的条款、双方的权利义务等。附件说明:是购房合同的补充文件,用于明确和细化合同中的特定条款。3.附件三:付款计划详细要求:列出购房款的具体支付时间表,包括每期付款的金额、日期和方式。附件说明:是合同中付款条款的具体体现,用于确保购房款的按时支付。4.附件四:其他相关文件详细要求:包括但不限于房屋产权证明、土地使用权证明、工程验收报告等。附件说明:是合同执行过程中可能产生的其他文件,用于证明合同的履行情况。5.附件五:第三方介入协议详细要求:包括第三方的资质证明、服务内容、费用、责任和权利等。附件说明:是第三方介入合同执行的详细约定,确保第三方行为的合法性和规范性。6.附件六:第三方责任保险合同详细要求:包括保险范围、保险金额、保险期限、理赔程序等。附件说明:是第三方责任保险的具体文件,用于保障甲乙双方的利益。7.附件七:争议解决文件详细要求:包括争议解决的方式、机构、程序等。附件说明:是解决合同执行过程中出现争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:购房人未按时支付购房款;开发商未按时交付房屋;第三方未履行合同约定的职责;双方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约行为发生的事实;违约行为的严重程度;违约行为对合同履行的影响;违约方的主观故意或过失。3.违约责任认定示例:购房人未按时支付购房款,构成违约,应向开发商支付违约金,并赔偿因违约给开发商造成的损失。开发商未按时交付房屋,构成违约,应向购房人支付违约金,并赔偿因延期交房给购房人造成的损失。第三方未履行合同约定的职责,构成违约,应向甲乙双方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等。全文完。2024万科地产住宅项目购房合同补充协议1本合同目录一览1.补充协议的适用范围1.1本补充协议适用于2024万科地产住宅项目购房合同1.2本补充协议与本购房合同具有同等法律效力2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目开发商资质3.房屋基本信息3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋户型3.4房屋朝向3.5房屋配套设施4.购房人基本信息4.1购房人姓名4.2购房人身份证号码4.3购房人联系方式4.4购房人配偶信息(如有)5.房屋价格及付款方式5.1房屋总价5.2付款方式5.3首付款比例5.4付款时间节点5.5首付及尾款支付方式6.房屋交付及验收6.1房屋交付时间6.2房屋交付条件6.3房屋验收标准6.4验收流程6.5验收不合格的处理7.房屋产权及登记7.1房屋产权登记7.2房屋产权证办理7.3房屋产权证办理费用8.房屋产权转移及税费8.1房屋产权转移8.2房屋产权转移税费8.3税费承担9.违约责任9.1购房人违约责任9.2开发商违约责任9.3违约金的计算及支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.其他约定事项12.1本补充协议的生效日期12.2本补充协议的修改与补充12.3本补充协议的解释13.合同附件13.1附件一:购房合同13.2附件二:房屋买卖合同13.3附件三:房屋产权证14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.补充协议的适用范围1.1本补充协议适用于2024万科地产住宅项目购房合同,作为购房合同的一部分,与购房合同具有同等法律效力。1.2本补充协议的签订,不影响购房合同中其他条款的效力,除非本补充协议与购房合同中的条款存在冲突,以本补充协议为准。2.项目基本信息2.1项目名称:万科住宅项目2.2项目地址:市区街道号2.3项目开发商:万科地产有限公司2.4项目开发商资质:房地产开发企业资质证书编号:3.房屋基本信息3.1房屋位置:栋单元室3.2房屋面积:建筑面积平方米,套内面积平方米3.3房屋户型:室厅卫3.4房屋朝向:朝南3.5房屋配套设施:电梯、中央空调、天然气、有线电视、宽带网络等4.购房人基本信息4.1购房人姓名:4.2购房人身份证号码:XXXXXX4.3购房人联系方式:手机号码:X4.4购房人配偶信息(如有):姓名:,身份证号码:XXXXXX5.房屋价格及付款方式5.1房屋总价:人民币万元整5.2付款方式:分期付款5.3首付款比例:购房总价的30%5.4付款时间节点:签订本补充协议之日起30日内支付首付款,余款按合同约定分期支付5.5首付及尾款支付方式:银行转账6.房屋交付及验收6.1房屋交付时间:2025年12月31日前6.2房屋交付条件:房屋主体结构封顶,室内装修完成,水电等配套设施齐全,符合交付标准6.3房屋验收标准:按照国家及地方相关法律法规、行业标准以及购房合同约定执行6.4验收流程:购房人应在房屋交付后3个工作日内进行验收,验收不合格的,开发商应在接到通知后10个工作日内进行整改6.5验收不合格的处理:购房人有权要求开发商进行整改,整改后仍不合格的,购房人有权解除合同并要求赔偿7.房屋产权及登记7.1房屋产权登记:购房人应在房屋交付后90日内办理房屋产权登记手续7.2房屋产权证办理:购房人办理房屋产权证所需费用由购房人承担7.3房屋产权证办理费用:人民币X元8.房屋产权转移及税费8.1房屋产权转移:开发商应在房屋交付后30日内将房屋产权转移至购房人名下8.2房屋产权转移税费:包括但不限于契税、印花税、登记费等,具体税费标准按照国家及地方相关政策执行8.3税费承担:购房人承担房屋产权转移过程中的所有税费9.违约责任9.1购房人违约责任:若购房人未按时支付房款,每逾期一日应向开发商支付房屋总价款的千分之五作为违约金;若购房人单方面解除合同,应赔偿开发商因违约造成的损失9.2开发商违约责任:若开发商未按时交付房屋,每逾期一日应向购房人支付房屋总价款的千分之五作为违约金;若开发商单方面解除合同,应赔偿购房人因违约造成的损失9.3违约金的计算及支付:违约金的计算自违约行为发生之日起至实际履行之日止,违约金支付方式为一次性支付10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:无10.3争议解决费用:双方各自承担11.合同解除11.1合同解除条件:在合同履行过程中,如发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方均有权解除合同11.2合同解除程序:任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因11.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定履行各自义务,已支付的房款不予退还,未支付的房款不再支付12.其他约定事项12.1本补充协议的生效日期:自双方签字(或盖章)之日起生效12.2本补充协议的修改与补充:本补充协议的修改与补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出12.3本补充协议的解释:本补充协议的解释权归开发商所有13.合同附件13.1附件一:购房合同13.2附件二:房屋买卖合同13.3附件三:房屋产权证14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同生效日期:自双方签字(或盖章)之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本条款中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师、审计机构等。15.2介入目的:第三方介入旨在协助甲乙双方完成合同项下的相关事宜,确保合同的顺利履行。16.第三方介入的同意16.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,如需第三方介入,应事先书面通知对方,并取得对方的书面同意。16.2第三方介入的具体事宜、费用及责任,应在甲乙双方与第三方签订的协议中明确。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲乙双方损失的,其责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定,但不得超过合同总价款的%。17.2第三方责任限额的具体计算方式,由甲乙双方与第三方在协议中明确。18.第三方责任划分18.1第三方介入后,其职责范围、工作成果及责任由甲乙双方与第三方在协议中明确划分。18.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失,由第三方承担相应责任;如因甲乙双方原因导致损失,由甲乙双方各自承担责任。18.3第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致损失,甲乙双方可根据实际情况协商分担责任。19.第三方介入的费用及支付19.1第三方介入的费用,由甲乙双方在协议中约定,并按约定的方式和时间支付。19.2第三方介入的费用,如涉及税费,由甲乙双方各自承担。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止,需甲乙双方与第三方协商一致,并以书面形式通知对方。20.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。21.第三方介入的协议1.第三方的名称、地址、联系方式;2.第三方的职责范围、工作成果及责任;3.第三方介入的费用及支付;4.第三方责任限额;5.第三方介入的终止条件及程序;6.第三方介入的保密条款;7.第三方介入的争议解决方式。22.第三方介入的保密22.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。22.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方与第三方应协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:购房合同详细要求:购房合同应包含甲乙双方的基本信息、房屋基本信息、房屋价格及付款方式、房屋交付及验收、房屋产权及登记、违约责任、争议解决等条款。说明:购房合同是甲乙双方签订的主要合同,明确了双方的权利和义务。2.附件二:房屋买卖合同详细要求:房屋买卖合同应包含房屋基本信息、买卖双方的基本信息、房屋价格及付款方式、房屋交付及验收、房屋产权转移及税费、违约责任、争议解决等条款。说明:房屋买卖合同是甲乙双方在房屋交易过程中签订的合同,明确了房屋买卖的基本条件和双方的权利义务。3.附件三:房屋产权证详细要求:房屋产权证是证明房屋产权归属的法律文件,应包含房屋基本信息、产权人信息、产权登记机关公章等。说明:房屋产权证是房屋产权归属的重要凭证,甲乙双方在合同履行完毕后应办理房屋产权证。4.附件四:第三方介入协议详细要求:第三方介入协议应包含第三方的基本信息、介入目的、职责范围、费用及支付、责任限额、保密条款、争议解决等条款。说明:第三方介入协议明确了第三方在合同履行过程中的角色、责任和权利。5.附件五:付款凭证详细要求:付款凭证应包含付款时间、付款金额、收款人信息等。说明:付款凭证是证明甲乙双方已履行付款义务的凭证。6.附件六:验收报告详细要求:验收报告应包含房屋基本信息、验收时间、验收结果、验收人签字等。说明:验收报告是证明房屋已达到交付条件的凭证。7.附件七:违约金支付凭证详细要求:违约金支付凭证应包含支付时间、支付金额、收款人信息等。说明:违约金支付凭证是证明违约方已支付违约金的凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按时支付房款。责任认定标准:每逾期一日,违约方应向守约方支付房屋总价款的千分之五作为违约金。示例说明:若购房合同约定房屋总价款为100万元,购房人逾期支付首付款,逾期30天,则应支付违约金15000元。2.违约行为:开发商未按时交付房屋。责任认定标准:每逾期一日,开发商应向购房人支付房屋总价款的千分之五作为违约金。示例说明:若购房合同约定房屋总价款为100万元,开发商逾期交付房屋30天,则应支付违约金15000元。3.违约行为:第三方在履行职责过程中泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定标准:第三方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例说明:若第三方泄露甲乙双方的商业秘密,导致甲乙双方遭受损失,第三方应赔偿损失并支付违约金。4.违约行为:甲乙双方未按约定履行合同条款。责任认定标准:根据具体违约行为,甲乙双方应承担相应的违约责任。示例说明:若甲乙双方未按约定时间交付或接收房屋,应承担相应的违约责任。全文完。2024万科地产住宅项目购房合同补充协议2本合同目录一览1.本补充协议的适用范围1.1本补充协议适用于2024万科地产住宅项目的购房合同1.2本补充协议的签订时间1.3本补充协议的生效条件2.项目的具体信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目开发商2.4项目性质2.5项目规模3.房屋的具体信息3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋户型3.5房屋装修标准4.房屋交付条件4.1交付时间4.2交付标准4.3交付流程4.4交付地点5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款比例5.3付款期限5.4逾期付款的违约责任6.产权转移及登记6.1产权转移时间6.2产权登记手续6.3产权登记费用7.交付后的维修责任7.1保修范围7.2保修期限7.3维修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约金计算方式9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决方式9.3争议解决地点10.合同的解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序12.不可抗力条款12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的范围12.3不可抗力的处理13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达方式14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件的效力14.3合同附件的修改程序第一部分:合同如下:1.本补充协议的适用范围1.1本补充协议适用于2024万科地产住宅项目的购房合同,包括但不限于合同编号、购房人姓名、房屋位置、房屋面积等详细信息。1.2本补充协议的签订时间为2024年5月1日。1.3本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。2.项目的具体信息2.1项目名称:万科·未来城2.2项目地点:市区路号2.3项目开发商:万科地产有限公司2.4项目性质:住宅2.5项目规模:占地面积10万平方米,总建筑面积30万平方米3.房屋的具体信息3.1房屋位置:栋单元室3.2房屋面积:100平方米3.3房屋结构:钢筋混凝土结构3.4房屋户型:三室两厅一卫3.5房屋装修标准:精装修4.房屋交付条件4.1交付时间:2025年12月31日前4.2交付标准:符合国家相关建筑质量标准,达到入住条件4.3交付流程:购房人验收房屋,验收合格后签署交付确认书4.4交付地点:栋单元室5.付款方式及期限5.1付款方式:分期付款5.2付款比例:首付款30%,剩余款项在交付前全部付清5.3付款期限:自合同签订之日起至房屋交付前5.4逾期付款的违约责任:逾期付款的,每逾期一日应向开发商支付万分之五的违约金6.产权转移及登记6.1产权转移时间:房屋交付之日起30日内6.2产权登记手续:购房人负责办理产权登记手续,开发商提供必要的协助6.3产权登记费用:购房人承担7.交付后的维修责任7.1保修范围:房屋主体结构、基础、配套设施等7.2保修期限:自房屋交付之日起两年7.3维修责任:在保修期内,如因质量问题导致房屋损坏,开发商应负责维修或更换,费用由开发商承担8.违约责任8.1违约情形8.1.1购房人未按约定支付房款8.1.2开发商未按约定时间交付房屋8.1.3开发商提供的房屋不符合约定的质量标准8.1.4购房人未按约定办理产权登记手续8.2违约责任承担方式8.2.1购房人未按约定支付房款的,应向开发商支付违约金,并承担相应的利息损失8.2.2开发商未按约定时间交付房屋的,应向购房人支付违约金,并赔偿购房人因此遭受的实际损失8.2.3开发商提供的房屋不符合约定的质量标准的,应负责修复或更换,并赔偿购房人因此遭受的损失8.2.4购房人未按约定办理产权登记手续的,应承担相应的法律责任,并赔偿开发商因此遭受的损失8.3违约金计算方式8.3.1违约金的计算按照本补充协议约定的违约情形和违约金比例计算8.3.2违约金的比例根据违约程度确定,最高不超过已付款项的5%9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方应通过友好协商解决争议9.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决方式9.2.1诉讼应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行9.2.2仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行,仲裁机构为仲裁委员会9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地市10.合同的解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同10.2.2合同解除后,双方应按照约定办理相关手续10.3合同终止条件10.3.1房屋交付并完成产权登记10.3.2双方约定的其他终止条件10.4合同终止程序10.4.1双方应签订合同终止协议10.4.2合同终止后,双方应按照约定办理相关手续11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字(或盖章)11.1.2合同内容符合法律法规11.2合同变更程序11.2.1双方应书面通知对方变更内容11.2.2变更内容经双方签字(或盖章)后生效11.3合同解除程序11.3.1双方应书面通知对方解除合同11.3.2合同解除后,双方应按照约定办理相关手续12.不可抗力条款12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况12.2不可抗力的范围12.2.1自然灾害,如地震、洪水、台风等12.2.2社会事件,如战争、罢工、政府行为等12.3不可抗力的处理12.3.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方应协商解决12.3.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.通知与送达13.1通知方式13.1.1书面通知13.2送达地址13.2.1购房人地址:市区路号13.2.2开发商地址:市区路号13.3送达方式13.3.1通过邮寄、快递等方式送达至对方指定的地址14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本补充协议的附件包括但不限于房屋买卖合同、付款计划表等14.2合同附件的效力14.2.1合同附件与本补充协议具有同等法律效力14.3合同附件的修改程序14.3.1合同附件的修改需经双方协商一致,并以书面形式进行修改第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方是指在本补充协议履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事宜的独立第三方机构或个人。15.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理公司等。16.第三方的责权利16.1责任:第三方应按照甲乙双方的要求,履行相应的职责,确保其提供的专业意见或服务符合相关法律法规和行业标准。16.2权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合,包括但不限于提供相关资料、接受服务、支付服务费用等。16.3利益:第三方在履行职责过程中,有权获得约定的服务费用,并享有合法权益的保护。17.第三方介入的程序17.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。17.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责范围、服务内容、费用标准等。17.3第三方介入后,甲乙双方应按照协议约定,配合第三方履行职责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方提供的服务,甲方应予以接受并支付相应的费用。18.1.2第三方在履行职责过程中,如涉及甲方的权益,甲方享有相应的知情权和参与权。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方提供的服务,乙方应予以接受并支付相应的费用。18.2.2第三方在履行职责过程中,如涉及乙方的权益,乙方享有相应的知情权和参与权。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过甲方或乙方因第三方行为遭受的直接经济损失。19.2第三方的责任限额包括但不限于:19.2.1第三方提供的服务不符合约定或存在重大失误,导致甲方或乙方遭受的损失。19.2.2第三方违反保密义务,泄露甲乙双方商业秘密,导致甲方或乙方遭受的损失。20.第三方介入时的额外条款20.1.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方的职责范围和服务内容。20.1.2第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时解决相关问题。20.1.3第三方介入完成后,甲乙双方应共同对第三方的服务进行评估,并反馈给第三方。21.第三方介入后的合同变更21.1第三方介入后,如需对本补充协议进行变更,甲乙双方应书面通知第三方,并经第三方同意后进行变更。21.2.1第三方的职责范围和服务内容21.2.2第三方的责任限额21.2.3第三方的费用标准22.第三方介入后的争议解决22.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。22.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025设备供应合同范文
- 单位聘用人员合同
- 个人借款投资合同范例
- 干细胞存储合同范例
- 市政工程路灯采购合同范例
- 团队业绩合同范例范例
- 店铺员工聘用合同范例
- 承包售后合同范例
- 家庭托育合同范例
- 档口协议合同范例
- 新编苏教版一年级科学上册实验报告册(典藏版)
- 医学免疫学-医学检验专业学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 独立基础土方开挖施工方案
- 【基于单片机的电子密码锁设计(论文)10000字】
- 肿瘤病人常见症状护理
- 瑜伽基础知识题库单选题100道及答案解析
- 广东省广州市2024年中考数学真题试卷(含答案)
- 2024年资格考试-注册质量经理考试近5年真题附答案
- 浙江省台州市2023-2024学年七年级上学期期末数学试题(含答案)
- 2024年秋季国家开放大学《形势与政策》大作业及答案
- 2024年上海宝山普陀中考英语一模作文集
评论
0/150
提交评论