2024年建筑施工质量保证合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑施工质量保证合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2适用法律1.3术语解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目工期3.质量保证要求3.1质量标准3.2质量检测与验收3.3质量保证措施3.4质量事故处理4.施工单位责任4.1施工单位资质4.2施工人员要求4.3施工方案与施工图4.4施工现场管理4.5施工过程中的配合5.材料与设备5.1材料供应与检验5.2设备采购与维护5.3材料与设备质量保证6.施工进度6.1施工进度计划6.2进度调整与变更6.3进度违约责任7.合同价款7.1工程量清单7.2价格组成7.3预付款7.4进度款支付7.5结算与竣工结算8.付款方式与期限8.1付款方式8.2付款期限8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.违约责任11.1违约责任范围11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.其他约定13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同附件14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“施工单位”指承担本工程质量保证任务的建筑施工单位。1.1.2“建设单位”指委托施工单位进行施工的建设单位。1.1.3“工程质量”指按照国家相关标准、规范及设计要求完成的建设工程。1.1.4“合同价款”指本工程质量保证合同约定的工程总价款。1.2适用法律1.2.1本合同适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。1.3术语解释1.3.1术语解释如本合同中未明确规定的，应按照国家相关标准、规范及行业惯例进行解释。2.项目概况2.1项目名称2.1.1本合同项目名称为：建筑工程。2.2项目地点2.2.1本合同项目地点位于：市区街道号。2.3项目规模2.3.1本合同项目规模为：建筑面积平方米，占地面积平方米。2.4项目类型2.4.1本合同项目类型为：住宅楼。2.5项目工期2.5.1本合同项目工期为：自合同签订之日起个月。3.质量保证要求3.1质量标准3.1.1本工程质量必须符合国家现行建筑质量标准、规范及设计要求。3.2质量检测与验收3.2.1施工单位应按照国家相关标准、规范及设计要求进行质量检测。3.2.2建设单位有权对施工过程进行监督检查，并对工程质量进行验收。3.3质量保证措施3.3.1施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量。3.3.2施工单位应配备专职质量管理人员，负责工程质量监督和管理。3.4质量事故处理3.4.1发生质量事故时，施工单位应立即采取措施进行处理，并报告建设单位。4.施工单位责任4.1施工单位资质4.1.1施工单位须具备国家规定的相应资质等级，并具备履行合同的能力。4.2施工人员要求4.2.1施工单位应按照工程需要配备相应数量的施工人员，并确保其具备相应的技能和资格。4.3施工方案与施工图4.3.1施工单位应按照设计要求编制施工方案，并确保施工图准确无误。4.4施工现场管理4.4.1施工单位应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。4.5施工过程中的配合4.5.1施工单位应积极配合建设单位进行工程验收，并按照要求进行整改。5.材料与设备5.1材料供应与检验5.1.1施工单位应按照设计要求采购材料，并确保材料质量符合国家相关标准。5.2设备采购与维护5.2.1施工单位应按照工程需要采购设备，并确保设备性能稳定可靠。5.3材料与设备质量保证5.3.1施工单位应对采购的材料和设备进行质量检验，确保其符合设计要求。7.合同价款7.1工程量清单7.1.1本合同工程量清单应根据国家现行定额和设计要求编制。7.2价格组成7.2.1合同价款由直接费、间接费、利润和税金组成。7.3预付款7.3.1合同签订后，建设单位应向施工单位支付合同总价款的%作为预付款。7.4进度款支付7.4.1进度款支付按照施工进度进行，具体支付比例和节点由双方协商确定。7.5结算与竣工结算7.5.1工程竣工后，双方应按照合同约定进行结算。7.5.2竣工结算应在工程竣工验收合格后日内完成。8.付款方式与期限8.1付款方式8.1.1本合同款项的支付采用银行转账方式。8.1.2预付款在合同签订后个工作日内支付。8.1.3进度款在达到合同约定的进度节点后个工作日内支付。8.2付款期限8.2.1预付款的支付期限为合同签订后个工作日内。8.2.2进度款的支付期限为进度节点达到后个工作日内。8.3违约责任8.3.1建设单位未按时支付预付款或进度款的，应向施工单位支付违约金，违约金按未付款金额的%计算。8.3.2施工单位未按时完成工程的，每延迟一天，应向建设单位支付违约金，违约金按合同价款的%计算。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会应按照仲裁规则进行审理。9.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同一方严重违约，另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同的一方应在解除合同前个工作日书面通知另一方。10.2.2双方应在收到解除通知后个工作日内签署解除合同文件。10.3合同终止条件10.3.1工程竣工验收合格，合同目的实现。10.3.2双方协商一致，同意终止合同。10.4合同终止程序10.4.1合同终止前，双方应完成合同约定的各项义务。10.4.2合同终止后，双方应按照国家相关法律法规进行结算。11.违约责任11.1违约责任范围11.1.1违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任。11.3违约赔偿计算11.3.1违约赔偿按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同文本并加盖公章。12.1.2合同经双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格，合同目的实现。12.2.2合同解除或终止。12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前，双方应按照合同约定履行义务。12.3.2合同解除或终止后，双方应按照国家相关法律法规进行结算。13.其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并协商解决合同履行问题。13.2通知与送达13.2.1通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、质量保证措施等。14.合同签署与备案14.1合同签署14.1.1双方应在合同上签字盖章，合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案14.2.1合同签署后，双方应按照国家相关规定进行合同备案。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1“第三方”在本合同中指除甲乙双方以外的，因履行本合同需要而介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。2.第三方介入的范围和目的2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、工程款支付审核、工程验收等。2.2第三方介入的目的是为了保证本合同的顺利履行，确保工程质量、进度和资金安全。3.第三方介入的条件3.1.1第三方具备相应的资质和条件，能够独立、公正地履行其职责。3.1.2双方协商一致，同意第三方介入。3.1.3第三方介入的内容和方式符合国家相关法律法规和行业标准。4.第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据合同约定和相关规定，对工程进行监督检查。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和配合工作。4.1.3第三方有权提出改进意见和建议。4.2第三方义务：4.2.1第三方应独立、公正、客观地履行职责。4.2.2第三方应及时向甲乙双方报告检查情况和发现的问题。4.2.3第三方应保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的商业信息。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系：5.1.1第三方与甲乙双方之间是委托与被委托的关系。5.1.2第三方不得以任何方式干预甲乙双方的正常合同履行。5.2第三方与施工单位的关系：5.2.1第三方有权对施工单位的施工过程进行监督检查。5.2.2施工单位应积极配合第三方的监督检查工作。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定。6.2第三方的责任限额不得超过本合同价款的%。6.3第三方责任限额的计算方法如下：6.3.1第三方责任限额=本合同价款×%。7.第三方介入的程序7.1双方应在合同中明确第三方的介入程序，包括：7.1.1第三方的选择和确定。7.1.2第三方职责的划分。7.1.3第三方介入的具体内容和方式。7.1.4第三方介入的时间安排。8.第三方介入的变更8.1如需变更第三方的介入内容、方式或时间安排，双方应协商一致，并在合同中予以明确。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件包括：9.1.1本合同约定的第三方介入目的已经实现。9.1.2双方协商一致同意终止第三方介入。9.1.3第三方介入的第三方因故无法继续履行职责。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议，由第三方自行解决。10.2如第三方无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.第三方介入的费用11.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定承担。11.2第三方介入的费用包括但不限于第三方提供服务的人工费、材料费、交通费等。12.第三方介入的保密义务12.1第三方应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。13.第三方介入的其他约定13.1第三方介入的其他约定，由双方在合同中另行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括各项工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等信息。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于计算工程款和结算。2.施工图纸详细要求：包含施工图、结构图、设备图、电气图等，需清晰、完整、准确。说明：施工图纸是施工的依据，施工单位必须严格按照图纸施工。3.质量保证措施详细要求：包括质量管理制度、质量控制点、质量检测方法等。说明：质量保证措施是确保工程质量的重要手段，需具体、可行。4.施工进度计划详细要求：包括施工阶段、工期安排、关键节点等。说明：施工进度计划是施工管理的依据，需根据实际情况进行调整。5.材料设备清单详细要求：包括材料名称、规格、数量、产地、供应商等。说明：材料设备清单是材料采购和设备管理的依据，需确保材料设备质量。6.付款进度计划详细要求：包括付款节点、金额、条件等。说明：付款进度计划是资金管理的依据，需确保资金按时到位。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行中争议的依据，需明确双方的权利义务。8.合同签订文件详细要求：包括合同文本、签字盖章、日期等。说明：合同签订文件是合同生效的证明，需妥善保管。9.合同变更文件详细要求：包括变更内容、原因、双方签字盖章等。说明：合同变更文件是合同内容的补充，需与原合同具有同等法律效力。10.工程竣工验收报告详细要求：包括验收时间、人员、结论、存在问题及整改措施等。说明：竣工验收报告是工程完工的证明，需符合国家相关标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时支付合同价款。违约方未按时完成工程。违约方未按合同要求进行质量检测。违约方未按合同要求进行材料设备采购。违约方未按合同要求进行施工管理。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约金按合同价款的%计算，赔偿损失按实际损失计算。3.违约示例说明：示例一：施工单位未按时完成工程，每延迟一天，应向建设单位支付违约金，违约金按合同价款的0.1%计算。示例二：建设单位未按时支付进度款，每延迟一天，应向施工单位支付违约金，违约金按未付款金额的0.1%计算。示例三：施工单位未按合同要求进行质量检测，导致工程质量问题，施工单位应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年建筑施工质量保证合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方地址1.4.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程建设周期3.质量保证范围3.1.质量保证项目3.2.质量保证标准3.3.质量保证期限4.质量责任4.1.施工单位质量责任4.2.监理单位质量责任4.3.甲方质量责任5.质量监督与验收5.1.质量监督机构5.2.质量验收程序5.3.质量验收标准6.质量事故处理6.1.质量事故报告6.2.质量事故调查6.3.质量事故处理7.质量保证费用7.1.质量保证费用总额7.2.质量保证费用支付方式7.3.质量保证费用支付时间8.违约责任8.1.违约情形8.2.违约责任承担9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.合同生效与终止10.1.合同生效条件10.2.合同生效时间10.3.合同终止条件11.合同变更与解除11.1.合同变更程序11.2.合同解除程序12.不可抗力12.1.不可抗力事件定义12.2.不可抗力事件处理13.附则13.1.合同份数13.2.合同生效日期13.3.合同附件14.合同签署与备案14.1.合同签署日期14.2.合同备案机关14.3.合同备案手续第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称施工单位：[施工单位全称]甲方：[甲方全称]1.2合同双方法定代表人施工单位法定代表人：[施工单位法定代表人姓名]甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.3合同双方地址施工单位地址：[施工单位详细地址]甲方地址：[甲方详细地址]1.4合同双方联系方式施工单位联系方式：[施工单位联系电话、电子邮箱等]甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地点]2.3工程规模[工程建筑面积、层数等]2.4工程建设周期[工程计划开始时间]至[工程计划结束时间]第三条质量保证范围3.1质量保证项目包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装等所有施工内容。3.2质量保证标准参照国家及行业标准执行，确保工程质量达到合格标准。3.3质量保证期限自工程竣工验收合格之日起，质量保证期限为[具体年数]年。第四条质量责任4.1施工单位质量责任施工单位应严格按照设计文件、施工规范及合同约定进行施工，确保工程质量。4.2监理单位质量责任监理单位应对施工过程中的质量问题进行监督，对不合格工程提出整改意见，确保工程质量。4.3甲方质量责任甲方应提供施工所需的材料、设备等，并按照合同约定对施工单位进行监督和验收。第五条质量监督与验收5.1质量监督机构甲方指定[具体单位名称]为质量监督机构。5.2质量验收程序施工过程中，质量验收应按照国家及行业标准进行，验收合格后方可进行下一道工序。5.3质量验收标准参照国家及行业标准执行，确保工程质量达到合格标准。第六条质量事故处理6.1质量事故报告发生质量事故时，施工单位应在[具体时间]内向甲方报告。6.2质量事故调查质量事故发生后，由甲方组织调查组进行调查，查明事故原因。6.3质量事故处理根据调查结果，对责任方进行责任追究，并采取相应措施处理质量事故。第七条质量保证费用7.1质量保证费用总额质量保证费用总额为人民币[具体金额]元。7.2质量保证费用支付方式质量保证费用按工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。7.3质量保证费用支付时间质量保证费用支付时间为[具体时间]，支付方式为[具体方式]。第八条违约责任8.1违约情形1.施工单位未按合同约定完成工程；2.施工单位提供的材料、设备不符合质量要求；3.施工单位未按约定进行质量验收；4.甲方未按合同约定支付费用；5.双方约定的其他违约情形。8.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；2.因违约造成守约方损失的，违约方应赔偿损失；3.违约行为严重影响合同履行的，另一方有权解除合同。第九条争议解决9.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]9.3争议解决程序仲裁程序按照[具体仲裁机构名称]的仲裁规则执行。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效时间[具体日期]10.3合同终止条件1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.合同约定的其他终止条件。第十一条合同变更与解除11.1合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.2合同解除程序合同解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件定义不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件时，双方应相互理解，协商处理合同履行中的问题。第十三条附则13.1合同份数本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份。13.2合同生效日期[具体日期]13.3合同附件1.工程设计图纸；2.施工组织设计；3.材料设备清单；4.其他相关文件。第十四条合同签署与备案14.1合同签署日期[具体日期]14.2合同备案机关[具体备案机关名称]14.3合同备案手续双方应按照合同备案机关的要求，办理合同备案手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关活动或提供服务的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。第二条第三方介入的同意2.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，可以引入第三方参与，但需征得双方的书面同意。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。3.2第三方的责任限额包括但不限于：1.第三方在履行合同过程中因自身原因导致的损失；2.第三方提供的错误信息或建议导致的损失；3.第三方在合同履行过程中的违约责任。第四条第三方责权利4.1第三方的权利：1.按照合同约定和甲乙双方的要求，提供专业服务；2.在其职责范围内，对施工过程进行监督、检测、咨询等；3.获取合同约定的报酬。4.2第三方的义务：1.按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责；2.对提供的服务质量负责；3.在合同履行过程中，保守甲乙双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：1.第三方对甲方承担的责任，由甲方直接向第三方追偿；2.第三方对甲方的违约责任，甲方有权向第三方追偿。5.2第三方与乙方的划分：1.第三方对乙方的责任，由乙方直接向第三方追偿；2.第三方对乙方的违约责任，乙方有权向第三方追偿。第六条第三方介入协议6.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。1.第三方的名称、地址、联系方式；2.第三方的职责和权利；3.第三方的责任限额；4.第三方的报酬及支付方式；5.第三方的保密条款；6.合同解除和终止的条件；7.争议解决方式。第七条第三方介入的变更7.1若第三方介入协议的内容发生变更，甲乙双方应书面通知对方，并经双方同意。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入协议终止的条件：1.合同履行完毕；2.第三方完成其职责；3.双方协商一致；4.合同约定的其他终止条件。8.2第三方介入协议终止后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入协议产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。9.2第三方介入协议争议解决机构[具体仲裁机构名称]9.3第三方介入协议争议解决程序仲裁程序按照[具体仲裁机构名称]的仲裁规则执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：包含施工图纸、设计说明、施工图审查合格证明等。说明：设计图纸是工程实施的基础，需确保其完整性和准确性。2.施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度计划、施工资源计划等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保其合理性和可行性。3.材料设备清单详细要求：包含材料设备名称、规格、数量、供应商等信息。说明：材料设备清单是保证工程质量的重要依据，需确保其真实性和完整性。4.施工合同详细要求：包含合同双方基本信息、工程概况、质量保证范围、质量责任等。说明：施工合同是甲乙双方权利义务的依据，需确保其合法性和有效性。5.质量验收报告详细要求：包含验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及处理措施等。说明：质量验收报告是检验工程质量的重要文件，需确保其真实性和完整性。6.质量事故报告详细要求：包含事故发生时间、地点、原因、损失及处理措施等。说明：质量事故报告是处理质量事故的重要依据，需确保其真实性和完整性。7.第三方介入协议详细要求：包含第三方基本信息、职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是明确第三方责权利的重要文件，需确保其合法性和有效性。8.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据，需确保其合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程；施工单位提供的材料、设备不符合质量要求；施工单位未按约定进行质量验收；甲方未按合同约定支付费用；第三方未按合同约定履行职责；双方约定的其他违约行为。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；因违约造成守约方损失的，违约方应赔偿损失；违约行为严重影响合同履行的，另一方有权解除合同。3.违约责任认定示例：示例1：施工单位未按合同约定完成工程，甲方有权要求施工单位承担违约责任，支付违约金。示例2：施工单位提供的材料质量不合格，导致工程返工，甲方有权要求施工单位承担返工费用及相应损失赔偿。示例3：第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量问题，甲方有权要求第三方承担相应责任。全文完。2024年建筑施工质量保证合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息1.3乙方项目经理及主要管理人员信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5设计单位及设计文件3.工程质量要求及标准3.1质量标准3.2质量检测及验收3.3质量保证措施4.工程进度安排4.1施工工期4.2工程进度计划4.3进度调整及延误责任5.工程造价及付款方式5.1工程造价5.2付款方式及时间节点5.3付款条件及违约责任6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全文明施工6.3施工现场环境保护7.材料供应及管理7.1材料供应要求7.2材料采购及验收7.3材料保管及使用8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2工程变更价格确定8.3索赔处理及责任承担9.工程验收及保修9.1验收标准及程序9.2保修期限及内容9.3保修责任及处理10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决地点11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议及变更通知13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定事项14.1合同履行期间的管理及监督14.2合同保密条款14.3合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方法定代表人：________________甲方联系人：________________甲方联系电话：________________1.2合同乙方信息乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方法定代表人：________________乙方联系人：________________乙方联系电话：________________1.3乙方项目经理及主要管理人员信息项目经理姓名：________________项目经理联系电话：________________项目技术负责人姓名：________________项目技术负责人联系电话：________________项目质量负责人姓名：________________项目质量负责人联系电话：________________第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程类型：____________________2.5设计单位：____________________设计文件：____________________第三条工程质量要求及标准3.1质量标准：按照国家及行业现行规范、标准和设计文件要求执行。3.2质量检测及验收：工程完工后，乙方应按照约定进行自检，甲方组织验收。3.3质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。第四条工程进度安排4.1施工工期：自合同签订之日起至____________________止。4.2工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》。4.3进度调整及延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____________________违约金。第五条工程造价及付款方式5.1工程造价：____________________5.2付款方式及时间节点：详见附件二《付款进度表》。5.3付款条件及违约责任：乙方应按照付款进度表约定的时间节点提交付款申请，甲方应在收到申请后____________________内支付款项。第六条施工现场管理6.1施工现场布置：乙方应根据工程需要，合理布置施工现场，确保施工安全、文明、有序。6.2施工现场安全文明施工：乙方应遵守国家及地方有关施工现场安全文明施工的规定，确保施工安全。6.3施工现场环境保护：乙方应采取措施，减少施工对环境的影响，确保施工过程中的环境保护。第七条材料供应及管理7.1材料供应要求：乙方应按照工程需要，及时供应符合质量要求的材料。7.2材料采购及验收：乙方应按照合同约定，对采购的材料进行验收，并保证材料质量。7.3材料保管及使用：乙方应妥善保管材料，确保材料在施工过程中的合理使用。第八条工程变更及索赔8.1工程变更程序：任何一方要求变更工程内容，应提前向对方提出书面变更申请，经双方协商一致后，以书面形式确定变更内容、变更原因及变更后的价格。8.2工程变更价格确定：变更工程的价格，应根据工程变更的实际情况，结合市场价格、工程量等因素，由双方协商确定。8.3索赔处理及责任承担：因不可抗力或其他非乙方原因导致工程变更或损失，乙方有权提出索赔，经双方协商一致后，由责任方承担相应的损失。第九条工程验收及保修9.1验收标准及程序：工程完工后，乙方应按照合同约定的质量标准和验收程序进行自检，并向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后____________________内组织验收。9.2保修期限及内容：本工程质量保修期为____________________，保修内容包括但不限于____________________。9.3保修责任及处理：在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无条件进行修复，并承担修复费用。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点：争议解决地点为合同签订地。第十一条合同解除及终止11.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。第十二条合同附件及补充协议12.1合同附件：本合同附件包括《工程进度计划表》、《付款进度表》等，与本合同具有同等法律效力。12.2补充协议及变更通知：任何对本合同的补充或变更，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件：本合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。13.3合同生效日期：本合同生效日期为____________________。第十四条其他约定事项14.1合同履行期间的管理及监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量和进度。14.2合同保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关事务的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。第二条第三方介入的范围和程序2.1第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度管理、合同争议仲裁、技术咨询服务等。2.2第三方介入的程序：任何一方提出第三方介入的请求，应向对方书面提出，经双方同意后，由双方共同选择合适的第三方。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任：第三方应根据合同约定和相关规定，履行其职责，对因其工作失误或不当行为导致的损失，应承担相应的责任。3.2第三方的权利：第三方有权根据合同约定和相关规定，获取报酬，并享有独立开展工作、获取信息、提出建议等权利。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方对因其工作失误或不当行为导致的损失，其责任限额不得超过合同总价的____________________%。4.2超过责任限额的损失，由甲方和乙方按合同约定的比例共同承担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。5.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，乙方应配合第三方的工作，确保第三方能够顺利开展工作。5.3第三方与合同其他各方的划分：第三方与合同其他各方的关系，由甲乙双方根据实际情况另行约定。第六条第三方介入的合同条款6.1第三方介入的合同条款：第三方介入的合同条款应包括第三方的职责、责任、权利、责任限额、报酬、保密条款等。6.2第三方介入合同的签订：第三方介入合同应由甲乙双方与第三方共同签订，并作为本合同附件。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用：第