2024版包工包料新型材料屋顶光伏工程合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版包工包料新型材料屋顶光伏工程合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程材料3.1光伏组件3.2逆变器3.3软件设备3.4其他材料4.工程施工4.1施工组织4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.合同价格5.1包工包料价格5.2付款方式5.3付款时间6.合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更责任7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止责任12.其他条款12.1法律适用12.2不可抗力12.3合同附件13.合同签署13.1签署主体13.2签署程序13.3签署日期14.合同附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3其他附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息甲方（工程业主）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（工程承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]1.2合同签订日期本合同于____年____月____日签订。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同履行期限本合同履行期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。第二条工程概况2.1工程名称本工程名称为：[工程名称]2.2工程地点本工程地点位于：[工程地址]2.3工程规模本工程总装机容量为：[装机容量]千瓦，占地面积：[占地面积]平方米。2.4工程类型本工程类型为：屋顶光伏发电工程。第三条工程材料3.1光伏组件3.2逆变器3.3软件设备3.4其他材料第四条工程施工4.1施工组织乙方应组建专业施工团队，负责本工程的施工工作。4.2施工进度4.3施工质量施工质量应符合国家相关标准和规范。4.4施工安全乙方应确保施工现场安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。第五条合同价格5.1包工包料价格本工程包工包料总价为：[总价]元。5.2付款方式付款方式为分期付款，具体如下：首次付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；第二次付款：工程开工后____个月，支付合同总价款的____%；第三次付款：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价款的____%；尾款：在保修期满后____个工作日内，支付合同总价款的____%。5.3付款时间付款时间按上述付款方式执行。第六条合同变更6.1变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）因国家政策调整导致合同内容发生变化；（3）双方协商一致，且不违反法律法规。6.2变更程序变更合同应经双方协商一致，并签署书面变更协议。6.3变更责任因变更导致合同总价款调整的，按实际发生费用计算，由变更方承担相应责任。第八条保密条款7.1保密内容（1）本合同的内容；（2）甲乙双方的商业秘密；（3）工程的技术参数和图纸；（4）合同履行过程中产生的任何敏感信息。7.2保密期限本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。7.3违约责任任何一方违反本保密条款，泄露保密信息，应承担相应的法律责任，并向另一方支付违约金，金额为____元。第九条争议解决8.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。8.2争议解决机构仲裁机构为[仲裁委员会名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。8.3争议解决程序争议提交仲裁机构后，双方应按照仲裁机构的程序规定进行仲裁。第十条违约责任9.1违约情形（1）甲方未按时支付款项；（2）乙方未按合同约定完成工程；（3）乙方泄露甲方商业秘密；（4）任何一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任（1）支付违约金，金额为合同总价款的____%；（2）赔偿守约方因此遭受的损失；（3）承担因违约行为产生的其他法律责任。第十一条合同解除10.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并说明解除原因。10.3合同解除责任合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项和责任。第十二条合同终止11.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致终止合同；（3）合同因法定原因终止。11.2合同终止程序合同终止应书面通知对方，并说明终止原因。11.3合同终止责任合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项和责任。第十三条其他条款12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。12.3合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、付款计划等。第十四条合同签署13.1签署主体本合同由甲方法定代表人或授权代表与乙方法定代表人或授权代表签署。13.2签署程序双方签署本合同时，应核对合同内容无误，并在合同上签字盖章。13.3签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正14.1第三方定义（1）监理单位：负责对工程施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度符合合同约定。（2）设计单位：负责本工程的设计工作，确保设计符合国家标准和规范。（3）检验机构：负责对工程材料和设备进行检验，确保其符合合同约定的技术参数和质量要求。（4）其他第三方：经甲乙双方协商一致，可引入的其他第三方。14.2第三方责任（1）监理单位责任：14.2.1监理单位应按照合同约定，对工程施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度符合合同约定。14.2.2监理单位应定期向甲方报告工程进度和质量情况。14.2.3监理单位应协助解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。（2）设计单位责任：14.2.4设计单位应根据合同约定，按时完成工程设计工作，确保设计符合国家标准和规范。14.2.5设计单位应配合施工单位的施工需求，提供必要的技术支持。（3）检验机构责任：14.2.6检验机构应按照合同约定，对工程材料和设备进行检验，确保其符合合同约定的技术参数和质量要求。14.2.7检验机构应出具检验报告，并向甲乙双方报告检验结果。（4）其他第三方责任：14.2.8其他第三方应按照甲乙双方协商一致的要求，履行其相关职责。14.3第三方责任限额（1）监理单位责任限额：14.3.1监理单位因过错导致工程质量不合格，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价款的____%。（2）设计单位责任限额：14.3.2设计单位因设计错误导致工程质量不合格，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价款的____%。（3）检验机构责任限额：14.3.3检验机构因检验错误导致工程质量不合格，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价款的____%。（4）其他第三方责任限额：14.3.4其他第三方因过错导致工程质量不合格，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价款的____%。14.4第三方费用（1）监理费用：14.4.1监理费用按合同约定支付，具体金额为：[监理费用]元。（2）设计费用：14.4.2设计费用按合同约定支付，具体金额为：[设计费用]元。（3）检验费用：14.4.3检验费用按合同约定支付，具体金额为：[检验费用]元。（4）其他第三方费用：14.4.4其他第三方费用按合同约定支付。14.5第三方选择（1）监理单位选择：14.5.1甲方有权根据工程特点和需求，选择合适的监理单位。14.5.2乙方应协助甲方选择监理单位，并提供必要的资料。（2）设计单位选择：14.5.3甲方有权根据工程特点和需求，选择合适的设计单位。14.5.4乙方应协助甲方选择设计单位，并提供必要的资料。（3）检验机构选择：14.5.5甲方有权根据工程特点和需求，选择合适的检验机构。14.5.6乙方应协助甲方选择检验机构，并提供必要的资料。（4）其他第三方选择：14.5.7其他第三方选择由甲乙双方协商确定。14.6第三方变更（1）监理单位变更：14.6.1如需变更监理单位，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。（2）设计单位变更：14.6.2如需变更设计单位，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。（3）检验机构变更：14.6.3如需变更检验机构，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。（4）其他第三方变更：14.6.4如需变更其他第三方，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。14.7第三方纠纷处理（1）监理单位纠纷处理：14.7.1如监理单位与甲方发生纠纷，甲乙双方应协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。（2）设计单位纠纷处理：14.7.2如设计单位与甲方发生纠纷，甲乙双方应协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。（3）检验机构纠纷处理：14.7.3如检验机构与甲方发生纠纷，甲乙双方应协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。（4）其他第三方纠纷处理：14.7.4如其他第三方与甲方发生纠纷，甲乙双方应协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。14.8第三方资料提供（1）监理单位资料提供：14.8.1监理单位应向甲乙双方提供监理工作计划和报告，以及相关监理资料。（2）设计单位资料提供：14.8.2设计单位应向甲乙双方提供设计图纸、技术文件和相关资料。（3）检验机构资料提供：14.8.3检验机构应向甲乙双方提供检验报告和相关资料。（4）其他第三方资料提供：14.8.4其他第三方应向甲乙双方提供相关资料。14.9第三方资质要求（1）监理单位资质要求：14.9.1监理单位应具备国家规定的监理资质，并具备相应工程类别监理经验。（2）设计单位资质要求：14.9.2设计单位应具备国家规定的工程设计资质，并具备相应工程类别设计经验。（3）检验机构资质要求：14.9.3检验机构应具备国家规定的检验资质，并具备相应工程类别检验经验。（4）其他第三方资质要求：14.9.4其他第三方应具备甲乙双方协商一致的要求的资质。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求和说明：包含工程总平面图、结构施工图、电气施工图、设备布置图等，需符合国家相关标准和规范，并由设计单位盖章确认。2.技术规范详细要求和说明：列出工程所需材料、设备的技术参数和质量要求，包括光伏组件、逆变器、电缆、支架等，需符合国家相关标准和行业规范。3.付款计划详细要求和说明：列出合同总价款的分期支付计划，包括付款金额、付款时间、付款方式等，需由甲乙双方签字确认。4.施工进度计划表详细要求和说明：列出工程各阶段的施工时间安排，包括基础施工、设备安装、调试等，需详细到月、周，并注明关键节点。5.工程变更记录详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的任何变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同总价款等，需由甲乙双方签字确认。6.施工日志详细要求和说明：记录工程每天的施工情况，包括施工内容、施工进度、遇到的问题及解决方案等，需由施工方签字确认。7.工程验收报告详细要求和说明：记录工程竣工验收的情况，包括验收时间、验收人员、验收意见等，需由验收人员签字确认。8.工程保修证书详细要求和说明：列出工程保修期限和保修范围，包括保修期内的问题处理方式和责任承担。9.保密协议详细要求和说明：规定合同双方在合同履行过程中对保密信息的保密义务和违约责任。10.争议解决协议详细要求和说明：约定合同双方的争议解决方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付款项。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，金额为未付款项的____%。示例：甲方应在合同约定的付款日期支付工程款，如逾期支付，则每日应向乙方支付____元的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程。责任认定：乙方应承担相应的赔偿责任，包括修复工程、重新施工等费用，并支付违约金，金额为合同总价款的____%。示例：乙方应在合同约定的工程完工日期完成工程，如未按时完成，则每日应向甲方支付____元的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：监理单位、设计单位、检验机构等第三方未按合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，包括修复工程、重新施工等费用，并支付违约金，金额由甲乙双方与第三方协商确定。示例：监理单位未按合同约定进行监理，导致工程质量不合格，则监理单位应承担相应的赔偿责任，包括修复工程、重新监理等费用。全文完。2024版包工包料新型材料屋顶光伏工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.项目合同价格及付款方式3.1合同总价3.2付款方式3.3付款时间3.4付款比例4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期4.3逾期违约责任5.材料供应及质量要求5.1材料清单5.2材料供应责任5.3材料质量要求5.4材料验收标准6.施工及监理6.1施工单位6.2施工监理单位6.3施工监理职责6.4施工单位职责7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收不合格的处理8.保修及维修8.1保修期限8.2保修范围8.3维修责任8.4维修费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：材料清单12.3附件三：工程进度计划12.4附件四：其他相关文件13.合同未尽事宜13.1双方协商解决13.2适用法律13.3合同份数14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方：有限公司乙方：施工单位1.2法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式1.4注册地址甲方注册地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号第二条工程概况2.1工程名称2024版包工包料新型材料屋顶光伏工程2.2工程地点省市区街道号2.3工程规模总装机容量：1000千瓦2.4工程内容光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、接地系统建设、并网系统建设等。第三条项目合同价格及付款方式3.1合同总价人民币壹佰万元整（￥1000000.00）3.2付款方式分阶段付款，具体如下：（1）合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%作为预付款；（2）光伏组件安装完成后支付合同总价的30%；（3）逆变器、支架安装完成后支付合同总价的20%；（4）并网系统建设完成后支付合同总价的15%；（5）工程竣工验收合格后支付合同总价的10%；（6）质保期满后支付合同总价的5%。3.3付款时间按照上述付款方式，每个阶段付款时间分别为合同签订后5个工作日内、光伏组件安装完成后、逆变器、支架安装完成后、并网系统建设完成后、工程竣工验收合格后和质保期满后。3.4付款比例每个阶段的付款比例分别为合同总价的20%、30%、20%、15%、10%和5%。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划（1）合同签订后10个工作日内完成图纸设计；（2）合同签订后15个工作日内完成材料采购；（3）合同签订后20个工作日内开始施工；（4）合同签订后60个工作日内完成光伏组件安装；（5）合同签订后70个工作日内完成逆变器、支架安装；（6）合同签订后80个工作日内完成并网系统建设；（7）合同签订后90个工作日内完成工程竣工验收。4.2工期工程总工期为90个工作日。4.3逾期违约责任如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。第五条材料供应及质量要求5.1材料清单详见附件二：材料清单。5.2材料供应责任乙方负责工程所需材料的采购、运输和供应。5.3材料质量要求所有材料应符合国家标准和行业规范，并经甲方验收合格后方可使用。5.4材料验收标准详见附件二：材料清单。第六条施工及监理6.1施工单位乙方为工程施工单位。6.2施工监理单位监理公司。6.3施工监理职责监理公司负责对工程施工过程进行监理，确保工程质量符合合同约定。6.4施工单位职责乙方负责工程的施工，确保工程按期、按质完成。第七条工程验收7.1验收标准工程验收标准应符合国家标准、行业规范及合同约定。7.2验收程序（1）工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请；（2）甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。7.3验收时间工程竣工验收时间为工程总工期结束后的10个工作日内。7.4验收不合格的处理若验收不合格，乙方应在接到通知后5个工作日内进行整改，直至合格为止。整改期间，乙方不得收取工程款。第八条保修及维修8.1保修期限光伏系统设备自竣工验收合格之日起，提供5年的免费保修服务。8.2保修范围在保修期内，因设备质量原因导致的故障，乙方负责免费维修或更换。8.3维修责任乙方应保证在接到维修通知后的24小时内响应，并在48小时内完成现场维修。8.4维修费用保修期内发生的维修费用由乙方承担，保修期外发生的维修费用由甲方承担。第九条违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间完成工程；（2）乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准；（3）乙方未按合同约定进行维修；（4）甲方未按合同约定支付款项；（5）任何一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任（1）因乙方原因导致工程延期，每延期一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金；（2）因乙方提供的材料不合格，导致工程返工或损坏，乙方应承担全部责任；（3）因乙方未按合同约定进行维修，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方实际损失；（4）因甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的0.1%作为滞纳金；（5）任何一方违反合同约定的其他违约行为，应承担相应的法律责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）提出争议的一方应向对方发出书面争议通知；（2）双方应在收到争议通知后的30日内进行协商；（3）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件双方签署本合同，并按照合同约定完成各项准备工作后，合同生效。11.2合同生效时间本合同自双方签署之日起生效。11.3合同终止条件（1）工程竣工验收合格，且双方履行完毕合同约定的各项义务；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.4合同终止程序合同终止前，双方应完成合同约定的各项工作，并签署合同终止协议。第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：材料清单12.3附件三：工程进度计划12.4附件四：其他相关文件第十三条合同未尽事宜13.1双方协商解决对于合同未尽事宜，双方应友好协商解决。13.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同份数本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1签署日期本合同自双方法定代表人或授权代表签署之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为省市区街道号。14.3签署人甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，非合同双方当事人，但根据合同约定或法律、行政法规的规定，参与合同履行或提供相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2.1监理单位：负责对工程施工过程进行监理，确保工程质量符合合同约定。1.2.2设计单位：负责工程的设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。1.2.3材料供应商：负责提供工程所需材料，确保材料的质量和供应。1.2.4保险公司：为合同双方提供保险服务，保障合同履行的风险。1.2.5中介方：协助合同双方进行交易或提供服务的中介机构。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，并在合同附件中明确列出。2.2第三方的责任限额包括：2.2.1乙方因第三方原因导致的工程延误，每延期一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。2.2.2第三方提供的材料或服务不符合合同约定的质量标准，导致工程返工或损坏，第三方应承担全部责任。2.2.3第三方在履行合同过程中发生的任何侵权行为，第三方应承担相应的法律责任。第三条第三方责权利划分3.1第三方的权利：3.1.1第三方有权要求合同双方按照合同约定提供必要的信息和条件。3.1.2第三方有权要求合同双方按照合同约定支付相应的费用。3.1.3第三方有权要求合同双方履行合同约定的其他义务。3.2第三方的义务：3.2.1第三方应按照合同约定，提供符合质量标准的服务或材料。3.2.2第三方应按照合同约定的时间完成工作或提供服务。3.2.3第三方应遵守合同约定，不得擅自改变合同内容。第四条第三方介入程序4.1合同双方在需要第三方介入时，应提前向对方发出书面通知，说明介入原因、第三方类型及预期目标。4.2双方应在收到通知后的5个工作日内，就第三方介入事宜达成一致意见。4.3双方应将第三方介入事宜以书面形式通知第三方，并明确第三方的职责和权利。第五条第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后，合同双方应按照合同约定继续履行各自的权利和义务。5.2第三方介入期间，合同双方应与第三方保持密切沟通，确保工程进度和质量。5.3第三方介入期间，如发生争议，合同双方应通过协商解决，协商不成的，可按本合同第十条争议解决方式处理。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入后，如合同双方或第三方认为无需继续介入，应提前向对方发出书面通知。6.2第三方介入终止后，合同双方应继续按照合同约定履行各自的权利和义务。第七条第三方介入的记录和报告7.1第三方介入期间，合同双方应记录相关事件和情况，并定期向对方报告。第八条第三方介入的保密8.1合同双方和第三方应对在介入过程中获得的信息保密，不得向任何第三方泄露。8.2保密义务在本合同终止后仍然有效。第九条第三方介入的变更和解除9.1第三方介入期间，如合同双方或第三方认为需要变更或解除介入，应提前向对方发出书面通知。9.2合同双方或第三方在变更或解除第三方介入时，应协商一致，并签署书面协议。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入期间发生的争议，应通过协商解决。10