工程施工质量管理协议（2024年版）

工程施工质量管理协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方在甲方工程项目中承担的施工任务，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在工程施工质量管理方面的权利、义务和责任，确保施工质量符合国家相关标准，实现工程项目的顺利实施。

二、签订背景

甲方根据工程项目建设需要，决定将部分施工任务委托乙方承担。为确保施工质量，甲乙双方经友好协商，达成本协议。

三、合同双方名称

甲方：____________________

乙方：____________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责甲方工程项目的施工工作，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范和施工方案进行施工。

二、质量标准

1.乙方施工质量应达到国家相关质量标准，符合甲方设计要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程中各项质量指标的实现。

三、进度要求

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程按期交付。

2.乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

四、价格支付

1.双方约定的施工合同价款为人民币______元整。

2.甲方按照合同约定分阶段支付工程款，具体支付方式如下：

a.签订合同后，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；

b.施工进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的_____%；

c.工程验收合格后，甲方支付合同价款的_____%；

d.甲方在合同约定的时间内未支付工程款的，应承担相应的违约责任。

五、材料供应

1.乙方应按照甲方要求，选用符合质量标准、环保要求的建筑材料。

2.甲方有权对乙方使用的材料进行检查，如发现不合格材料，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用。

六、保密条款

1.双方对本协议内容以及工程项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本协议签订之日起至工程验收合格之日止。

七、违约责任

1.乙方未按约定完成施工任务，导致工程延误的，应向甲方支付_____%的违约金。

2.乙方施工质量不符合约定标准的，应无条件进行返工，并承担由此产生的费用。

3.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

4.如一方违反本协议，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

合同/协议编号：__________________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

a.要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；

b.对乙方的施工质量、进度进行监督检查；

c.按照合同约定支付工程款；

d.对乙方违反合同的行为提出违约责任要求。

2.甲方义务：

a.在合同签订前，向乙方提供工程设计图纸、技术规范和施工方案；

b.按照合同约定支付工程款；

c.对乙方在施工过程中提出的合理建议给予充分考虑；

d.在施工过程中，为乙方提供必要的施工条件，如临时设施、施工场地等；

e.对乙方在施工过程中发生的意外事件，依法承担相应责任。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

a.按照合同约定，要求甲方提供工程设计图纸、技术规范和施工方案；

b.在施工过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件；

c.依法维护自身合法权益；

d.对甲方违反合同的行为提出违约责任要求。

2.乙方义务：

a.按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；

b.建立健全质量管理体系，确保施工过程中各项质量指标的实现；

c.选用符合质量标准、环保要求的建筑材料；

d.按照甲方要求，进行施工过程中的变更设计；

e.在施工过程中，接受甲方的监督检查，对检查中发现的问题及时整改；

f.在施工过程中，确保施工安全，防止安全事故发生；

g.按照合同约定，接受甲方的验收，对验收不合格的部分进行整改；

h.按照合同约定，承担因自身原因造成的工期延误和施工质量问题。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，确保施工过程中的信息畅通；

2.双方应定期召开工程协调会，讨论施工过程中遇到的问题，共同解决；

3.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，共同推进工程项目的顺利实施；

4.双方应遵守国家法律法规，确保工程项目的合法合规；

5.双方应相互尊重，维护良好的合作关系，共同促进工程建设的发展。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年，自合同生效之日起计算。

2.合同期满后，如双方无异议，可协商续签本协议。

二、合同的变更

1.在合同履行过程中，如因不可抗力或法律法规变更等原因导致合同内容需要调整，双方应协商一致，签署补充协议或修改本协议。

2.任何变更均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。

三、合同的解除

1.双方在合同履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方均有权解除合同：

a.乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；

b.甲方未能按照合同约定支付工程款；

c.双方协商一致，决定解除合同；

d.出现法律、法规规定的其他解除合同的情形。

2.解除合同应当书面通知对方，并按照合同约定承担相应的责任。

四、合同的终止

1.合同期满或解除后，双方应按照合同约定进行工程验收，验收合格后，合同终止。

2.合同终止后，双方应按照合同约定结清剩余款项，并办理相关手续。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本协议发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本协议自双方签字盖章之日起具有法律效力。

2.本协议的任何部分无效，不影响其他部分的有效性。

3.本协议未尽事宜，依照中华人民共和国法律的规定执行。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

a.工程设计图纸及技术规范；

b.施工现场平面布置图；

c.施工组织设计及施工方案；

d.施工合同专用条款；

e.相关法律法规文件。

2.乙方提供的附件：

a.施工单位资质证书；

b.施工人员资格证明；

c.施工设备清单及检验报告；

d.施工材料清单及质量保证书；

e.施工单位安全生产许可证。

3.双方共同准备的附件：

a.施工现场管理制度；

b.施工进度计划表；

c.施工质量检查记录；

d.工程变更通知单；

e.施工验收报告。

4.其他相关附件：

a.甲方提供的资金来源证明；

b.乙方提供的施工保险单；

c.任何双方认为需要作为合同附件的其他文件或资料。

合同签字、盖章位置及日期：

一、甲方签字、盖章

1.甲方授权代表签字：____________________

2.甲方公章或合同专用章：_