人防工程质量承诺书模板

人防工程质量承诺书模板合同目录第一章总则1.1本承诺书的签订主体1.2本承诺书的签订目的1.3本承诺书的适用范围1.4法律法规的适用第二章人防工程质量承诺2.1人防工程的定义与范围2.2工程质量的基本要求2.3工程质量的验收标准2.4工程质量的安全保障第三章质量承诺的履行3.1施工单位的质量责任3.2施工单位的质量管理体系3.3施工单位的质量监督与检查3.4施工单位的质量整改与维修第四章质量承诺的保障4.1施工单位的资质证书4.2施工单位的技术人员资格4.3施工单位的施工设备4.4施工单位的工程质量保证书第五章质量承诺的监督与检查5.1监督机构的设立5.2监督机构的职责5.3监督机构的检查方式5.4监督机构的处理措施第六章质量承诺的违约责任6.1施工单位未履行质量承诺的责任6.2施工单位故意隐瞒质量问题的责任6.3施工单位拖延整改与维修的责任6.4监督机构未履行监督职责的责任第七章质量承诺的争议解决7.1争议解决的途径7.2争议解决的时效7.3争议解决的地点与法院7.4争议解决的费用承担第八章质量承诺的变更与解除8.1变更与解除的条件8.2变更与解除的程序8.3变更与解除的效力8.4变更与解除的责任承担第九章质量承诺的继承与转让9.1继承的条件与程序9.2转让的条件与程序9.3继承与转让的效力9.4继承与转让的责任承担第十章质量承诺的终止10.1终止的条件10.2终止的程序10.3终止的效力10.4终止的责任承担第十一章质量承诺的附则11.1名词解释11.2合同的签订日期与地点11.3合同的有效期11.4合同的副本与正本第十二章质量承诺的补充协议12.1补充协议的签订条件12.2补充协议的签订程序12.3补充协议的效力12.4补充协议的附件第十三章质量承诺的权益保障13.1施工单位的权益保障13.2监督机构的权益保障13.3权益保障的投诉与举报13.4权益保障的法律援助第十四章质量承诺的其它事项14.1合同的签订主体信息14.2合同的签订方式与格式14.3合同的履行地点与方式14.4合同的违约金与赔偿标准合同编号_________第一章总则第一条款本承诺书的签订主体第二条款本承诺书的签订目的第三条款本承诺书的适用范围第四条款法律法规的适用第二章人防工程质量承诺第一条款人防工程的定义与范围第二条款工程质量的基本要求第三条款工程质量的验收标准第四条款工程质量的安全保障第三章质量承诺的履行第一条款施工单位的质量责任第二条款施工单位的质量管理体系第三条款施工单位的质量监督与检查第四条款施工单位的质量整改与维修第四章质量承诺的保障第一条款施工单位的资质证书第二条款施工单位的技术人员资格第三条款施工单位的施工设备第四条款施工单位的工程质量保证书第五章质量承诺的监督与检查第一条款监督机构的设立第二条款监督机构的职责第三条款监督机构的检查方式第四条款监督机构的处理措施第六章质量承诺的违约责任第一条款施工单位未履行质量承诺的责任第二条款施工单位故意隐瞒质量问题的责任第三条款施工单位拖延整改与维修的责任第四条款监督机构未履行监督职责的责任第七章质量承诺的争议解决第一条款争议解决的途径第二条款争议解决的时效第三条款争议解决的地点与法院第四条款争议解决的费用承担第八章质量承诺的变更与解除第一条款变更与解除的条件第二条款变更与解除的程序第三条款变更与解除的效力第四条款变更与解除的责任承担第九章质量承诺的继承与转让第一条款继承的条件与程序第二条款转让的条件与程序第三条款继承与转让的效力第四条款继承与转让的责任承担第十章质量承诺的终止第一条款终止的条件第二条款终止的程序第三条款终止的效力第四条款终止的责任承担第十一章质量承诺的附则第一条款名词解释第二条款合同的签订日期与地点第三条款合同的有效期第四条款合同的副本与正本第十二章质量承诺的补充协议第一条款补充协议的签订条件第二条款补充协议的签订程序第三条款补充协议的效力第四条款补充协议的附件第十三章质量承诺的权益保障第一条款施工单位的权益保障第二条款监督机构的权益保障第三条款权益保障的投诉与举报第四条款权益保障的法律援助第十四章质量承诺的其它事项第一条款合同的签订主体信息第二条款合同的签订方式与格式第三条款合同的履行地点与方式第四条款合同的违约金与赔偿标准（合同方签字处）甲方签字：______________________日期：______________________乙方签字：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：质量监督与检查第一条款：甲方有权对乙方施工过程进行质量监督与检查，确保工程质量符合约定的验收标准。甲方有权要求乙方提供施工进度、质量报告等相关资料，乙方应予以配合。附加条款二：工程变更第一条款：如因设计或其他原因导致工程变更，甲方有权提出变更要求。乙方应根据甲方的要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的额外费用由甲方承担。附加条款三：工程延期第一条款：如乙方因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。附加条款四：工程维修第一条款：工程竣工后，乙方应对工程进行一年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内予以修复，否则甲方有权自行修复，并有权要求乙方支付修复费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：施工材料与工艺第一条款：乙方应按照约定的施工材料和工艺进行施工，确保工程质量。乙方有权选择合格的材料供应商，但需事先征得甲方同意。附加条款二：施工人员与管理第一条款：乙方应确保施工人员具备相应的技能和资质，并对施工人员进行严格的管理。如施工人员因操作不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。附加条款三：工程进度与报告第一条款：乙方应按照约定的工程进度完成施工，并定期向甲方报告工程进度。如乙方未按约定进度完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。附加条款四：工程保密第一条款：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。如乙方泄露甲方秘密，乙方应承担违约责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介的角色与职责第一条款：第三方中介作为甲乙双方的桥梁，负责协调、监督工程的进度与质量。中介应公正、中立地处理甲乙双方的事务，确保合同的履行。附加条款二：中介费用第一条款：中介的佣金由甲方支付。佣金的计算方式为：工程总价款的百分之二。中介费用应在工程竣工后支付。附加条款三：中介的权益保障第一条款：中介有权根据合同约定，要求甲方支付佣金。如甲方未按约定支付佣金，中介有权依法追究甲方的法律责任。附加条款四：中介的退出第一条款：如中介未能履行合同约定的职责，甲方有权要求中介退出。中介退出后，甲方有权要求中介支付违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.人防工程质量承诺书2.施工单位资质证书3.技术人员资格证书4.施工设备清单5.工程质量保证书6.工程进度报告7.工程质量报告8.设计变更通知9.工程延期申请10.工程维修记录11.违约金计算公式12.权益保障投诉与举报指南13.法律援助联系方式14.合同履行过程中的相关法律文件二、违约行为及认定：1.施工单位未按照约定的质量标准完成工程，认定违约。2.施工单位故意隐瞒质量问题，认定违约。3.施工单位拖延整改与维修，认定违约。4.监督机构未履行监督职责，认定违约。5.甲方未按约定支付中介佣金，认定违约。6.乙方未按照约定的施工材料和工艺进行施工，认定违约。7.乙方未按约定进度完成施工，认定违约。8.中介未能履行合同约定的职责，认定违约。三、法律名词及解释：1.人防工程：指人民防空工程，包括地下防护建筑、人民防空指挥工程等。2.质量承诺：指施工单位对工程质量所作的承诺，包括质量标准、验收标准等。3.违约金：指一方未履行合同义务时，应向另一方支付的赔偿金。4.质保期：指工程竣工后，施工单位对工程提供的质量保证期限。5.中介：指在甲方和乙方之间协调、监督工程进度和质量的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：发现质量问题后，及时与施工单位沟通，要求整改并进行维修。2.工程进度延误：与施工单位协商，制定合理的进度计划，并加强监督。3.设计变更：如需变更，及时与乙方沟通，签订设计变更协议。4.违约金支付：如甲方未按约定支付违约金，可向法院提起诉讼要求支付。5.中介职责缺失：如中介未能履行职责，可与中介协商解决，或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为人防工程的业主，乙方为施工单位。2.甲方要求乙方按照约定的质量标准完成人防工程。3.甲方对乙方施工过程进行