抹灰工程分包合同书样本

抹灰工程分包合同书样本合同目录第一章总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包合同的组成文件1.3分包合同的签订与生效第二章分包工程的交底与验收2.1分包工程的交底2.2分包工程的验收标准与程序2.3分包工程的验收结果处理第三章分包工程的质量管理3.1分包工程的质量要求3.2分包工程的检验与检测3.3分包工程的质量事故处理第四章分包工程的进度管理4.1分包工程的施工进度计划4.2分包工程的进度监控与调整4.3分包工程进度延误的处理第五章分包工程的成本与支付5.1分包工程的成本预算5.2分包工程的支付方式与时间5.3分包工程的成本调整与结算第六章分包工程的安全管理6.1分包工程的安全要求与规定6.2分包工程的安全防护措施6.3分包工程的安全事故处理第七章分包工程的信息管理7.1分包工程信息的分类与传递7.2分包工程信息的处理与归档7.3分包工程信息的管理制度第八章分包工程的变更与解除8.1分包工程的变更程序与要求8.2分包工程的解除条件与程序8.3分包工程变更与解除的责任处理第九章分包合同的违约责任9.1分包合同的违约行为9.2分包合同的违约责任认定与处理9.3分包合同违约责任的具体规定第十章分包合同的争议解决10.1分包合同争议的解决方式10.2分包合同争议的调解与仲裁10.3分包合同争议的诉讼途径第十一章分包合同的权益保护11.1分包合同权益的保护措施11.2分包合同权益的保护责任11.3分包合同权益保护的具体规定第十二章分包合同的终止与解除12.1分包合同终止与解除的条件12.2分包合同终止与解除的程序12.3分包合同终止与解除后的处理第十三章分包合同的附则13.1分包合同的解释与适用13.2分包合同的未尽事宜13.3分包合同的修订与补充第十四章合同附件14.1分包工程的技术文件14.2分包工程的施工图纸14.3分包工程的验收标准与规范合同编号：抹灰工程分包合同书样本第一章总则1.1分包工程的范围与内容：本合同所述的分包工程为____________（工程名称）的抹灰工程，包括但不限于____________（具体工程内容）。1.3分包合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。第二章分包工程的交底与验收2.1分包工程的交底：分包人在合同签订后，应向承包人详细介绍工程的特点、技术要求、施工方案等。2.2分包工程的验收标准与程序：分包工程应按照____________（标准或规范）进行验收，验收程序为____________（具体程序）。2.3分包工程的验收结果处理：验收不合格的，分包人应按照验收意见进行整改，并承担相应责任。第三章分包工程的质量管理3.1分包工程的质量要求：分包人应保证分包工程的质量符合____________（标准或规范）的要求。3.2分包工程的检验与检测：分包人应按照____________（规定或要求）进行检验与检测，确保工程质量。3.3分包工程的质量事故处理：分包人应负责处理分包工程的质量事故，并承担相应责任。第四章分包工程的进度管理4.1分包工程的施工进度计划：分包人应按照合同约定的时间节点完成工程，并向承包人报告施工进度。4.2分包工程的进度监控与调整：分包人应根据工程实际情况，及时调整施工进度，并报承包人备案。4.3分包工程进度延误的处理：分包人应承担因自身原因导致的工程进度延误的责任。第五章分包工程的成本与支付5.1分包工程的cost预算：分包人应根据工程量清单和施工方案，编制分包工程的成本预算，并提交给承包人。5.2分包工程的支付方式与时间：承包人应按照____________（支付方式）支付分包工程款项，支付时间为____________（支付时间）。5.3分包工程的cost调整与结算：分包工程的实际成本与预算成本有较大差异的，双方可按照合同约定进行调整。第六章分包工程的安全管理6.1分包工程的安全要求与规定：分包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，保证施工安全。6.2分包工程的安全防护措施：分包人应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。6.3分包工程的安全事故处理：分包人应负责处理分包工程的安全事故，并承担相应责任。第八章分包合同的违约责任8.1分包合同的违约行为：分包人应按照合同约定履行义务，不得有违约行为。8.2分包合同的违约责任认定与处理：分包人有违约行为的，应承担相应的违约责任。8.3分包合同违约责任的具体规定：具体违约责任按照合同约定执行。第九章分包合同的争议解决9.1分包合同争议的解决方式：双方应友好协商解决合同争议，也可请求____________（第三方机构）调解。9.2分包合同争议的调解与仲裁：调解不成的，双方可提交____________（仲裁机构）仲裁。9.3分包合同争议的诉讼途径：双方也可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章分包合同的权益保护10.1分包合同权益的保护措施：分包人应采取措施保护合同权益，防止损失扩大。10.2分包合同权益的保护责任：分包人应承担因自身原因导致的权益损失的责任。10.3分包合同权益保护的具体规定：具体权益保护按照合同约定执行。第十一章分包合同的终止与解除11.1分包合同终止与解除的条件：合同终止与解除的条件按照合同约定执行。11.2分包合同终止与解除的程序：合同终止与解除的程序按照合同约定执行。11.3分包合同终止与解除后的处理：合同终止与解除后的处理按照合同约定执行。第十二章分包合同的附则12.1分包合同的解释与适用：本合同的解释与适用应遵守国家法律法规。12.2分包合同的未尽事宜：未尽事宜双方可另行协商解决。12.3分包合同的修订与补充：合同修订与补充应经双方书面同意。第十三章分包合同的附件13.1分包工程的技术文件：技术文件包括但不限于____________（文件名称）。13.2分包工程的施工图纸：施工图纸应符合____________（标准或规范）。13.3分包工程的验收标准与规范：验收标准与规范应符合____________（标准或规范）。第十四章合同附件14.1分包工程的技术文件：技术文件包括但不限于____________（文件名称）。14.2分包工程的施工图纸：施工图纸应符合____________（标准或规范）。14.3分包工程的验收标准与规范：验收标准与规范应符合____________（标准或规范）。____________（承包人名称）____________（承包人代表）____________（签字日期）____________（分包人名称）____________（分包人代表）____________（签字日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更：甲方有权根据工程实际情况，对分包工程进行变更。分包人应按照甲方的变更指令，及时调整施工方案，并报甲方备案。如因变更导致分包工程成本增加或减少，双方可按照合同约定进行调整。2.甲方监督权：甲方有权对分包工程的施工过程进行监督，确保分包人按照合同约定履行义务。分包人应接受甲方的监督，并提供必要的便利条件。3.甲方验收权：甲方有权对分包工程进行验收，分包人应按照合同约定的验收标准与程序，接受甲方的验收。验收不合格的，分包人应按照验收意见进行整改，并承担相应责任。4.甲方进度控制权：甲方有权对分包工程的施工进度进行控制，分包人应按照甲方的要求，确保工程进度符合合同约定。如分包人未能按期完成工程，甲方有权按照合同约定追究分包人的违约责任。5.甲方成本控制权：甲方有权对分包工程的成本进行控制，分包人应按照合同约定的成本预算进行施工。如分包人超出预算，甲方有权按照合同约定追究分包人的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工技术：乙方应具备先进的施工技术和丰富的施工经验，确保分包工程的质量符合合同约定。2.乙方材料采购：乙方应按照合同约定的材料标准和要求，采购合格的建筑材料。如乙方使用不符合合同约定的材料，甲方有权要求乙方更换或拆除，并承担相应责任。3.乙方人员配置：乙方应配置足够数量的熟练工人和专业技术人员，确保分包工程的顺利施工。4.乙方安全防护：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.乙方工程保修：乙方应对分包工程的质量负责，如出现质量问题，乙方应按照合同约定进行修复，并承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责：第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的争议。2.第三方中介的公正性：第三方中介应保持公正、中立的态度，不得偏袒任何一方。3.第三方中介的费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中约定。4.第三方中介的调解结果：第三方中介的调解结果具有法律效力，双方应按照调解结果履行合同义务。如双方对调解结果不满，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.第三方中介的信息保密：第三方中介应对在调解过程中获取的双方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的技术文件2.分包工程的施工图纸3.分包工程的验收标准与规范4.分包工程的成本预算5.分包工程的进度计划6.分包工程的安全防护措施方案7.分包工程的材料采购清单8.分包工程的人员配置表9.分包工程的保修条款10.第三方中介的调解协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款项未按约定提供施工场地和条件未按约定进行工程变更或解除合同2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程使用不符合合同约定的材料未按约定进行安全防护或发生安全事故未按约定提供工程保修服务3.第三方中介违约行为：未能公正、中立地调解争议泄露双方商业秘密和个人信息未按约定时间完成调解或提供调解结果三、法律名词及解释：1.分包合同：指甲方将工程的某一特定部分或全部转包给乙方施工的合同。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法定责任。4.第三方中介：指在分包合同履行过程中，协助甲方和乙方解决争议的独立第三方。5.调解协议：指第三方中介对分包合同争议进行调解后，双方达成的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟等。解决办法：调整施工计划，增派人员或加班加点，提前采购材料。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格等。解决办法：及时整改，更换不合格材料，重新施工。3.安全事故发生：原因：施工安全隐患、违规操作