风力发电简易施工合同模板

风力发电简易施工合同模板合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于业主拟建设风力发电项目，并需要施工方提供相关的施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：风力发电项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于风力发电机的安装、调试、验收等。二、合同价格2.1双方确认，施工方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，提供相应的施工服务。2.2合同总价：双方协商确定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3支付方式：（1）业主自本合同签订之日起五个工作日内，向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款。（2）施工方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，业主应在验收合格之日起五个工作日内向施工方支付剩余款项。三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划完成本合同约定的工程内容。3.2施工期限：自施工许可证颁发之日起至工程验收合格之日止。四、工程质量4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范和业主的要求进行施工。4.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、环保。4.3工程验收：工程完成后，施工方应按照双方约定的验收程序进行验收。经验收合格后，双方签署验收报告。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.风力发电项目设计文件2.风力发电项目施工图纸3.施工方案和施工组织设计4.工程量清单和材料设备明细表5.施工合同技术条款6.施工合同标准规范7.施工合同付款计划8.施工合同验收标准9.施工合同违约金计算公式10.施工合同争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的时间完成工程，属于违约行为。2.施工方未按照合同约定的质量标准完成工程，属于违约行为。3.施工方未按照合同约定的内容提供服务，属于违约行为。4.业主未按照合同约定的时间支付预付款，属于违约行为。5.业主未按照合同约定的时间支付剩余款项，属于违约行为。6.任何一方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工方进行工程的建设。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求进行工程的建设。3.施工期限：指施工方完成合同约定的工程内容的时间期限。4.工程质量：指工程的安全、可靠、环保以及符合合同约定的技术要求。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配时间和资源，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：施工方应严格按照国家和行业的相关标准、规范和业主的要求进行施工，确保工程质量。3.支付款项问题：解决办法：双方应按照合同约定的付款计划及时支付款项，确保工程顺利进行。4.验收不合格：解决办法：施工方应按照双方约定的验收程序进行整改，直至工程验收合格。5.争议解决：解决办法：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于风力发电项