建筑修缮施工合同范例

建筑修缮施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方拟对位于__________________的建筑物（以下简称“建筑物”）进行修缮施工，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：自合同签订之日起____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币____________________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后____________________个工作日内支付相应的工程进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的工程结算报告后____________________个工作日内支付剩余工程款。

三、工程质量及验收

1.工程质量：乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求，保证工程质量达到优良等级。

2.工程验收：

（1）工程完工后，乙方应组织相关人员对工程进行自检，自检合格后通知甲方进行验收；

（2）甲方在收到乙方验收通知后____________________个工作日内进行验收，验收合格后签署验收报告；

（3）验收不合格的，乙方应在接到甲方验收意见后____________________个工作日内进行整改，整改合格后重新进行验收。

四、工程进度及工期延误

1.工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

2.工期延误：因乙方原因造成工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币____________________元整（大写：____________________）的违约金；因不可抗力原因造成工期延误的，双方应协商解决。

五、保密条款

1.双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日起____________________年。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.甲方提供的施工场地资料

4.乙方提供的施工资质证书

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于甲方拟对位于__________________的建筑物（以下简称“建筑物”）进行修缮施工，乙方具备相应的资质和经验，丙方作为工程监理单位，对工程质量和进度进行监督，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：自合同签订之日起____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币____________________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后____________________个工作日内支付相应的工程进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的工程结算报告后____________________个工作日内支付剩余工程款。

三、丙方职责及权利

1.丙方作为工程监理单位，负责对工程质量和进度进行监督，确保工程符合合同约定及国家相关标准。

2.丙方有权要求乙方提供工程相关资料，并对乙方进行现场检查。

3.丙方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见，乙方应在接到整改通知后____________________个工作日内完成整改。

四、工程质量及验收

1.工程质量：乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求，保证工程质量达到优良等级。

2.工程验收：

（1）工程完工后，乙方应组织相关人员对工程进行自检，自检合格后通知甲方和丙方进行验收；

（2）甲方和丙方在收到乙方验收通知后____________________个工作日内进行验收，验收合格后签署验收报告；

（3）验收不合格的，乙方应在接到甲方和丙方验收意见后____________________个工作日内进行整改，整改合格后重新进行验收。

五、工程进度及工期延误

1.工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

2.工期延误：因乙方原因造成工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币____________________元整（大写：____________________）的违约金；因不可抗力原因造成工期延误的，双方应协商解决。

六、甲方的权益保障

1.甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工现场的安全，确保不发生安全事故。

2.甲方有权要求乙方在施工过程中保护建筑物周边环境，不得造成环境污染。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家法律法规，不得从事违法活动。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方如违反合同约定，造成工程质量不合格或安全事故的，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.乙方在施工过程中如发生环境污染，甲方有权要求乙方承担相应的环保责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方如违反国家法律法规，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.甲方提供的施工场地资料

4.乙方提供的施工资质证书

5.丙方提供的监理资质证书

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为工程监理单位，对工程质量和进度进行监督，有利于确保工程质量和进度符合合同约定及国家相关标准，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程业主，对工程质量和进度具有主导权，有利于确保工程按照预期目标顺利进行，降低风险，实现甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于乙方拟承包位于__________________的建筑物修缮工程，甲方为业主单位，丙方作为造价咨询机构，对工程造价进行审核，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：自合同签订之日起____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币____________________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后____________________个工作日内支付相应的工程进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的工程结算报告后____________________个工作日内支付剩余工程款。

三、丙方职责及权利

1.丙方作为造价咨询机构，负责对工程造价进行审核，确保工程造价的合理性和准确性。

2.丙方有权要求乙方提供工程相关资料，并对乙方进行现场调查。

3.丙方有权对乙方提交的工程结算报告提出质疑，乙方应在接到质疑后____________________个工作日内提供相关解释或修正。

四、工程进度及工期延误

1.工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

2.工期延误：因甲方原因造成工期延误的，甲方应向乙方支付人民币____________________元整（大写：____________________）的违约金；因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的责任。

五、乙方的权益保障

1.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程进度款和结算款。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和施工条件，确保工程顺利进行。

3.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题提供解决方案，并承担由此产生的合理费用。

六、甲方的违约及限制条款

1.甲方如未按照合同约定支付工程进度款和结算款，乙方有权暂停工程或要求甲方支付违约金。

2.甲方如未提供必要的施工场地和施工条件，乙方有权要求甲方承担由此造成的损失。

3.甲方如违反国家法律法规，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.甲方提供的施工场地资料

4.乙方提供的