2025二级建造师建设工程施工管理考点施工合同风险的类型

合同编号：合同各方信息：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商，特订立本施工合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程总投资：第二条合同范围与内容2.1乙方依据甲方的要求，按照约定的标准、规范和设计文件，完成本合同约定的全部施工内容。2.2乙方应承担本工程施工过程中的一切风险，包括安全生产、质量控制、进度控制等。第三条合同价格3.1本合同施工总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2乙方在签订合应向甲方支付合同总额的%作为预付款。3.3甲方按照乙方实际完成工程量，按照约定的单价和总价进行结算。第四条合同工期4.1合同约定的工期为天。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1乙方应保证工程质量达到约定的标准，并符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。5.2乙方应承担工程质量不合格的责任，并负责返工、维修直至达到约定标准。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保施工现场的安全生产。6.2乙方应承担因自身原因导致的安全生产事故的责任。第七条合同的变更与解除7.1合同的变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.注意合同双方的主体资格：确保甲方为合法的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。解决办法：双方应提供相关营业执照、资质证书等文件进行核实。2.注意合同价款的支付与结算：明确预付款、进度款和尾款的支付比例和时间。解决办法：在合同中约定明确的支付时间和比例，并按照约定执行。3.注意工程工期：约定合理的工期，并明确工期延误的违约责任。解决办法：在合同中明确工期及延期违约责任，并严格按照约定执行。4.注意工程质量：确保工程质量达到约定标准，符合相关法律法规和规范要求。解决办法：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保施工现场的安全生产。5.注意安全生产：遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场的安全生产。解决办法：乙方应承担因自身原因导致的安全生产事故的责任，并负责返工、维修直至达到约定标准。6.注意合同变更与解除：合同的变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。解决办法：在合同中明确约定合同变更和解除的条件及程序，并严格按照约定执行。7.注意争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。解决办法：在合同中约定明确的争议解决方式，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质和能力的施工单位。3.合同签订地：指合同双方签订合同的地点。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的验收工作，以确认工程质量是否达到约定标准。6.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。7.安全生产：指在施工过程中，为确保人员安全和工程安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规和规范要求。8.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对原合同内容进行修改或补充。9.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，提前终止合同关系。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方就二级建造师建设工程施工管理考点施工合同风险的类型所签订的施工合同。2.适用于各类建筑工程施工合同，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、水利水电工程等。补充条款：1.工程变更条款：如工程变更导致合同价款或工期的调整，双方应按照约定办理。2.不可抗力条款：明确不可抗力的范围、双方的责任和影响，以及不可抗力事件的处理方式。3.保密条款：约定双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。4.争议解决条款：如双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.法律适用及争议解决条款：明确合同适用的法律法规，以及双方在履行合同过程中发生的争议解决方式。附件列表：1.甲方的营业