电力工程施工合同十篇

电力工程施工合同十篇

电力工程施工合同十篇

电力工程施工合同篇1

甲方：___________________

乙方：___________________

依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建

设部颁发的《建筑工程施工合同》，结合本工程具体情况，为明确

双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，

达成如下协议，以兹共同遵守。

一、工程名称

二、施工内容及范围

图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆

分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣

工资料的'提供等）。

三、合同价款

本合同工程总造价为一元（大写：—元）（包含本工程施工

所需的全部费用）。

四、承包方式

以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没

有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

五、施工工期

必须在一年一月—日前竣工通电且电业局手续完备。

六、使用材料、规格

本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,

材料规格及材质必须符合国家相应标准。

七、工程款支付

工程款分三次支付

7O1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙

方合同价款的30%；

7。2所有工程完工，乙方出示—市电业局送电手续的相关证

明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲

方支付乙方合同价款的40%,付款之日起乙方保证3日内通上电

能够使用；

7o3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付

工程价款的26%,剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一

次性无息支付。

八、质量要求

本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和

国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家

产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供

设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

九、工程质保期

该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）

质保期为两年。

十、双方权利和责任

甲方：及时支付工程款。

乙方：

1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、

绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解

决；

2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工

且施工质量满足合同要求；

3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因

造成的一切损失由乙方承担；

4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；

5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴

纳；如果出现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲

方代乙方缴纳5000元整，文明施工保退金不退换时，由乙方向甲

方支付保证金或者从工程款中扣除。

任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局

不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责

任。

十五、违约责任

乙方违反本合同第五条工期约定和7。2项规定，应赔偿由此

给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。

十六、争议解决方式

本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由

仲裁委员会裁决。

十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后

生效。

甲方：乙方：

日期：日期：

电力工程施工合同篇2

建设单位（甲方）：湖南省泰山热工材料装备有限公司

施工单位（乙方）：望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队

第一条承包工程范围及内容

一、工程范围：

安装全新500KVA油浸式变压器，及电力局的全部相关手续。

二、承包施工内容：

1、依据甲方指定位置，完成500KVA油浸式变压器、高压电

缆、高压保护、防雷引下装置、接地装置安装等工作内容。

2、完成供电相关手续办理：（包括正式施工图设计及报批）。

第二条承包方式

总承包方式

第三条工程质量与技术要求

一、工程质量：满足设计要求，符合验收规范，按国家质量

评定标准，质量等级为优良C

二、技术要求：

1、乙方所采购的材料设备，必须为全新合格产品，必须提供

出厂合格证，产品说明书和有关的技术参数，并通过供电局认可。

2、所有材料及设备必须作好接地设施，防腐处理，醒目的标

识、标志。低压元器件采用德力西或正泰或人民产品。

3、油浸式变压器采用湖南通用变压器厂，一台高压_GN12环

网柜，低压采用GGD：一台多功能进线柜（1000A）、一台补偿柜

（200KF&alpha；）、两台出线柜（600A）8个出线回路。

第四条承包价格及竣工结算

依据承包范围和施工内容（工程质量与技术要求），合同总价

确定为：肆拾贰万元整全部包干。

上述合同总价包括：人工费、材料费、机械费、停工窝工费、

报批报建费、利润、税金（普通发票）以及其他有关等全部工程费

用，一次包干，不发生签证，结算时不作任何调整。

第五条工程款

付款方式：第一次预付工程款20%,第二次，设备安装完毕

付30%,验收合格至送电后一次付清。

第六条工期

工期60个工作日，自签字盖章合同生效之日起计算起60个

工作日送电。

第七条甲乙双方的责任、权利和义务

一、甲方的责任、权利和义务：

1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中

的技术问题进行监督和检查。

2、不定期召开碰头会议，了解、督促工程进度及相关问题,

协助乙方排除施工中遇到的困难。

3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质

疑，乙方应如实告知。

4、按合同约定支付工程款。

5、组织有关人员进行竣工验收。

二、乙方的责任、权利和义务：

1、与相关部门协调，完成用电设计方案及施工设计，并报主

管部门批准。

2、接受甲方委托办理相关供电手续，并免收服务费。

3、按时参加工程例会，执行工程例会的决议。不得以任何理

由拖延工期。

4、按施工及验收规范精心组织施工，保证工程质量，加快工

程进度，接受甲方监督和检查。

5、所有材料、设备须使用合格产品，并通过供电局认可后才

能使用，否则，返工费自理，并接受工期延误处罚0

6、施工过程中，发生工伤及安全事故，乙方自己承担责任和

费用。

7、组织供电部门及时进行交工验收，并确保验收合格。

8、因乙方工程存在质量问题，安全隐患或标识不清楚、醒目，

造成他人安全事故的，责任自负，费用自担。

9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助。

第八条保修

一、保修期限：壹年。从交工验收之日起计算。

二、保修范围：结算价款涵盖的全部项目。

维修原则：乙方接到甲方通知4小时内上门维修，非乙方工

程质量原因损坏，乙方只收取人工费，材料费，属于施工质量或

使用材质不当，无偿维修或更换，乙方接到通知4小时内不派人

维修，甲方可另找其他专业人员维修，发生的各种费用由乙方承

担。

第九条违约、处罚和争议

一、违约：

甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。违约给对方

造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价10%的罚款，归守约

方所得。甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行

属毁约，毁约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同

价25%罚款，归守约方所得。

二、处罚：

1、乙方不得将该工程擅自转包的，一经查实乙方将该工程擅

自转包，即按违约处理。

2、竣工验收时，发现乙方使用的主付材料，设备其型号、规

格、牌号、产地与甲方审定预算不符，根据实际情况，总结算总

价下浮l-10%o

三、争议：

甲乙双方发生争执时，友好协商解决，协商不成的，直接向

甲方所在地人民法院起诉。

第十条其他

未尽事宜，双方协商解决，本合同一式四份，甲乙双方各两

份，双方签字盖章后生效。

甲方代表：乙方代表：

（盖章）（盖章）

年月日：

电力工程施工合同篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使

本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条

款如下：_________________

第一条：工程概况

lo工程名称：_________________

2o工程地点：永泰县

3O工程内容及范围：以设计图纸和审计

后的工程量清单为依据。

4o工程金额：本工程发包价即中标价人

民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以

审计部门审定的造价为准。

第二条：双方职责

lo甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁

发的规

程规定进行施工。

2o工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲

方负责，

施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

3O乙方应按《3〜110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置

安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电

线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质

保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

4。本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、

部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

5o乙方指派郑明帮同志为项目经理（联系电话：

）,负责组织本工程项目的实施。

6o施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及

《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发

生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。

7o本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响,

造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。

第三条：工程质量及验收办法

1。工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织

以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不

合格，乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题，

整改费用由乙方负责；若属甲方责任造成的'问题，则返工费用由

甲方负责，

第四条：工程工期

2o除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不

得延误工期。

3c因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应

损失。

第五条：付款方式

工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为

备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后

七日内一次性付清余款。

第六条：_________________

在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

第七条：解决争议的方式

甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决；协商不成的

可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

第八条：其它

1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补

充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。

3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

发包方：

承包方：

电力工程施工合同篇4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》，辽宁省电力一供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、

保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一工程名称：

二工程内容：

三工程地点：

四设计单位：

五工期：

六质量标准：

七合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（¥）万

元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项

目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一合同语言：汉语

二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力

工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一甲方项目负责人：

二乙方项目负责人：

三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工

前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织辽宁省电力—供电公司生技部、审计部、财务部、

监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质

量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门

及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人

员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同

意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，

配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，

确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报

表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管

理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因

乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的

成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近娉筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要

求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条工程质量等级

一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到

约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应

按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达

不到约定条件的，由乙方承担返工费月，工期不予顺延。返工后

仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二质量评定部门：辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财

务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织辽士省电力—供电公司生技部、

财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项

目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自

身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验

收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以

及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的

检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人

员的要求返工、修改，并承担由此发刍的相关费用，甲方实施检

查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程

和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时

进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，

乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条工程款支付

一工程款支付方式：支票

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算

款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到

竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三保修金和支付方式：按工程决算款20%,保修期满全部付

清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条保修条款

一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料

的质量。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否

则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在

保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成,

由营口市仲裁委员会仲裁。

第十三条安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因

造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方

概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承

担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向

甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成

线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任

并担负全部经济损失。

第十四条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有

同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：辽宁省供电公司

负责人：

经办人：

年月日

乙方：供电公司

法人代表：

经办人：

年月日

电力工程施工合同篇5

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》，辽宁省电力供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、

保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一工程名称：

二工程内容：

三工程地点：

四设计单位：

五工期：

六质量标准：

七合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（¥）

万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的

项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一合同语言：汉语

二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力

工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一甲方项目负责人：

二乙方项目负责人：

三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工

前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、

监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质

量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门

及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一按照国家甩力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人

员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同

意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，

配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工,

确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故

报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等

管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但

因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的

成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要

求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条工程质量等级

一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到

约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应

按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达

不到约定条件的，由乙方承担返工费月，工期不予顺延。返工后

仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二质量评定部门：辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财

务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力供电公司生技部、

财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项

目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自

身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验

收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以

及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的

检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人

员的要求返工、修改，并承担由此发刍的相关费用，甲方实施检

查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程

和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时

进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，

乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条工程款支付

一工程款支付方式：支票

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算

款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到

竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报

告。

三保修金和支付方式：按工程决算款20%,保修期满全部付

清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条保修条款

一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料

的质量。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否

则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在

保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成,

由营口市仲裁委员会仲裁。

第十三条安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因

造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方

概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承

担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向

甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成

线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任

并担负全部经济损失。

第十四条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有

同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

负责人：法人代表：

经办人：经办人：

年月日年月日

电力工程施工合同篇6

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体

实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变

配电受电工程，具体事宜双方明确如下：

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求：

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,

协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购,

并符合国家有关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质

量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算：

1、工程款结算按执行。

2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分

按实际耗材在决算中计收）

3、本工程款分2次结清，其中：

（1）、合同签订3天内应付工程款的'70%（计70000元）

（2）、工程竣工验收合格决算宙核后，送电前工程款全部

付清。

4、工程款的结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收：

1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包

括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工

程质量为乙方进场创造施工条件。

2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时

间顺延。

3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发

生的特殊情况。

4、乙方在施工期间应注意安全，做到文明施工，如发生违章

和野蛮施工所

造成意外事故和损失，由乙方自负。

5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工

验收。

五、合同未尽事宜，双方协商解决。

六、合同双方代表签字盖章后生效。

七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

发包方：

承包方：

日期：

电力工程施工合同篇7

甲方：_________________

乙方：_________________

工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使

本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条

款如下：_________________

第一条：工程概况

lo工程名称：_________________

2o工程地点：永泰县

3O工程内容及范围：以设计图纸和审计

后的工程量清单为依据。

4o工程金额：本工程发包价即中标价人

民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以

审计部门审定的造价为准。

第二条：双方职责

Io甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁

发的规

程规定进行施工。

2o工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲

方负责，

施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

3O乙方应按《3〜110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置

安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电

线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质

保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

4。本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、

部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

5o乙方指派郑明帮同志为项目经理（联系电话：

）,负责组织本工程项目的'实施。

6O施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及

《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发

生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。

7o本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响,

造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。

第三条：工程质量及验收办法

1。工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织

以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不

合格，乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题，

整改费用由乙方负责；若属甲方责任造成的问题，则返工费用由

甲方负责，

第四条：工程工期

2o除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不

得延误工期。

3O因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应

损失。

第五条：付款方式

工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为

备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后

七日内一次性付清余款。

第六条：_________________

在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

第七条：解决争议的方式

甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决；协商不成的

可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

第八条：其它

1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补

充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。

3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

发包方：

承包方：

日期：

电力工程施工合同篇8

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信

任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点

2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期年月—日至年—月—日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币元（大

写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并

应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规

格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由

此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，

经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙

方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得

挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G

和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质

量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问

题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的’约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少

环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建

筑物结构及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进

入现场。

4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出

门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后

支付工程款的30临整体竣工验收合格后支付20%。

2、双方款项住来均应出具收据°

3、工程结算方式：电路—米

4、乙方承包内容：

(1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

(2)、电施工穿墙、打孔、切割；

4、开关插座面板安装；

5、小五金的安装；

6、后期灯具的安装；

7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解

决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本

合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需

变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订

施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款

—%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形

式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本

合同。

第八条：其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，

经双方确认后可以顺延。

2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修,

在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或

不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问

题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字：

年月日

乙方签字

_________________年一月—0

电力工程施工合同篇9

甲方（全称）:

乙方（全称）:

依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》

文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

二、合同工期

1、工期：自签订合同之日起60天

三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计

要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率

为100%,优良率：安装工程为：85%,土建工程为75%。

四、合同价款和支付方式：

1、合同价款：。

2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款

项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为

质保金，质保期满后付清。

五、其他约定：

1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能

实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。

2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任,

乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

第二部分通用条款

第一章双方一般权利与义务

第一条甲方代表

甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约

定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合

停电等。

第二条乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和

履行合同约定的职责。

第三条甲方工作

1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工

场地具备施工条件。

2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资

料的真实准确负责。

3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、

批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等

的申请批准手续。

4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工

图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。

5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木

等保护工作并承担有关费用。

6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方

保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。

第四条乙方工作

1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织

材料供应和施工。

2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施

的维修。

3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施

工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并

以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造

成的罚款除外。

4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报

表。

5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木

的保护工作。

6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善

发生损失的由乙方

7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场

地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损

失和罚款。

第二章工程验收

第五条隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自

检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙

方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，

乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定,

向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等

部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组

织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程

保管及一切意外责任。

第三章设计变更

第七条设计变更

甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应

按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图

纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门

的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更

第四章质量保修

第八条质量保修

保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修

期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好,

并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按

操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的

损失，由甲方负责并承担费用。

第五章争议、违约

第九条争议

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协

商或约定的单位、人员调解。

二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲

裁;双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。

第十条违约

任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合

同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。

违约金数额为合同价款的20%o

第六章其他

第十一条安全施工

一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安

全防护措施，严防事故°

二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发

生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切

责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重

大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有

关规定和政府有关部门的要求处理。

第十二条工程停建和缓建

一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或

缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解

除合同，双方互不负违约的责任。

1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前

已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等

为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。

二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继

续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工

程所投入的设备材料费损失及人工费。

第十三条合同的生效与终止

一、合同自双方签字盖章之日起生效。

二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款

仍然生效外，其