工程进度保证书模板

工程进度保证书模板合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章工程概述2.1工程名称与地点2.2工程内容与规模2.3工程目标与要求第三章进度保证3.1工程进度计划3.2关键节点与期限3.3进度调整与变更3.4进度延误的处理第四章工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验与验收4.3质量问题的处理第五章工程变更5.1变更的范围与条件5.2变更程序与审批5.3变更对进度与成本的影响第六章合同双方的责任与义务6.1发包人的责任与义务6.2承包人的责任与义务第七章工程进度款的支付7.1付款条件与方式7.2进度款的申请与审批7.3付款的调整与扣款第八章违约责任8.1违约的定义与处理8.2工期延误的违约金计算8.3质量问题的违约责任第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.3保密条款第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2分包的管理与监督第十一章保险与安全保障11.1保险的要求与范围11.2安全事故的处理第十二章环境保护与资源节约12.1环境保护的要求与标准12.2资源节约与可持续发展第十三章合同的监督与管理13.1项目管理机构与人员13.2监督与检查的权利第十四章附则14.1合同的修订与补充14.2合同解除的条件与后果14.3合同的完整性与复印件效力合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指_________（发包人名称）与_________（承包人名称）就_________（工程名称）工程进度保证所签订的书面合同。1.1.2本合同所述词语，如无特殊说明，均应具有本合同附件中定义的含义。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标文件；（4）合同条款；（5）技术规格书；（6）图纸；（7）已标价的工程量清单；（8）其他附件。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在合同约定的工程竣工交付日期后，本合同自然终止。第二章工程概述2.1工程名称与地点2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.2工程内容与规模2.2.1工程内容：_________2.2.2工程规模：_________2.3工程目标与要求2.3.1工程目标：_________2.3.2工程要求：_________第三章进度保证3.1工程进度计划3.1.1承包人应按照合同约定的内容和期限，编制详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。3.1.2工程进度计划应包括工程的各个阶段、关键节点及相应的期限。3.2关键节点与期限3.2.1承包人应确保工程的关键节点按进度计划顺利进行，如有延误，应承担相应的违约责任。3.2.2工程进度计划中的各阶段期限应严格遵守，如需调整，承包人应提前向发包人提出申请，经发包人批准后方可实施。3.3进度调整与变更3.3.1如因特殊情况需要调整工程进度计划，承包人应提交变更申请，经发包人批准后方可实施。3.3.2工程进度计划的变更不应影响工程质量、安全及环境保护标准。3.4进度延误的处理3.4.1如承包人原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式见合同违约责任部分。3.4.2发包人应按合同约定，及时提供所需的施工条件，确保工程进度不受影响。第四章工程质量与标准4.1工程质量要求4.1.1承包人应按照合同约定的质量标准和规范进行施工，确保工程质量满足要求。4.1.2工程质量检验应按照相关法律法规、标准和合同约定进行。4.2质量检验与验收4.2.1承包人应按合同约定，对施工过程和工程成品进行质量检验，并及时整改发现的问题。4.2.2工程竣工后，发包人应组织验收，承包人应予以配合。4.3质量问题的处理4.3.1如工程出现质量问题，承包人应立即停止施工，采取措施予以整改，并承担相应责任。4.3.2发包人应对整改后的工程进行验收，直至符合合同约定的质量要求。第五章工程变更5.1变更的范围与条件5.1.1合同执行过程中，如因特殊情况需要变更，变更范围和条件如下：（1）工程内容的变更；（2）工程规模的调整；（3）施工工艺的调整；（4）合同约定的其他变更事项。5.2变更程序与审批5.2.1承包人应提交变更申请，详细说明变更的原因、内容、范围和影响，并提供相关证明材料。5.2.2发包人应在收到变更申请后_________天内审批，逾期视为同意变更。5.3变更对进度与成本的影响5.3.1发包人同意变更后，承包人应调整工程进度计划和成本预算，并提交给发包人审批。5.3.2变更导致的额外成本，按照第八章违约责任8.1违约的定义与处理8.1.1违约是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。8.1.2违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。8.2工期延误的违约金计算8.2.1如承包人原因导致工程进度延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。8.2.2违约金的计算方式为：每延误一天，违约方应支付合同总价款的_________‰作为违约金。8.3质量问题的违约责任8.3.1如工程出现质量问题，承包人应承担修复费用及因质量问题导致的损失。8.3.2发包人有权要求承包人返工或拆除不合格工程，并承担相应费用。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.2.1双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁。9.2.2如选择诉讼，应向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3保密条款9.3.1双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。9.3.2违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.1.2转让合同应按照法律规定和合同约定的程序进行。10.2分包的管理与监督10.2.1承包人不得将合同主体工程分包给第三方。10.2.2承包人应对分包工程的施工质量、安全及环境保护承担连带责任。第十一章保险与安全保障11.1保险的要求与范围11.1.1承包人应按照合同约定，为工程及相关人员购买相应的保险。11.1.2保险费用由承包人承担。11.2安全事故的处理11.2.1如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并采取措施防止事故扩大。11.2.2承包人应承担安全事故造成的损失及费用。第十二章环境保护与资源节约12.1环境保护的要求与标准12.1.1承包人应遵守国家环境保护法律、法规和标准，确保工程施工过程中的环境保护。12.1.2承包人应采取有效措施，减少工程施工对环境的影响。12.2资源节约与可持续发展12.2.1承包人应合理利用资源，降低资源消耗，提高资源利用效率。12.2.2承包人应采取措施，实现工程建设和运营的可持续发展。第十三章合同的监督与管理13.1项目管理机构与人员13.1.1承包人应设立项目管理机构，负责工程的日常管理和协调。13.1.2项目管理机构的人员应具备相应的资格和经验。13.2监督与检查的权利13.2.1发包人有权对工程施工过程进行监督和检查。13.2.2承包人应配合发包人的监督和检查，提供相关资料和信息。第十四章附则14.1合同的修订与补充14.1.1合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.1.2修订和补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.2合同解除的条件与后果14.2.1合同解除应符合合同约定和法律规定的条件。14.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。14.3合同的完整性与复印件效力14.3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3.2双方应妥善保管合同副本，不得涂改、损坏或遗失。合同编号_________发包人（甲方多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对工程进度的要求与控制甲方对工程进度的要求非常严格，工程必须按照甲方的要求进行施工，确保工程按时完成。乙方应制定详细的工程进度计划，并在合同中列出关键节点和期限。如果乙方未能在约定的时间内完成工程，将承担相应的违约责任。1.2甲方对工程质量的要求与控制甲方对工程质量有很高的要求，工程必须符合国家和行业的相关标准。乙方应按照合同约定的质量标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。如果工程出现质量问题，乙方应立即采取措施进行修复，并承担由此产生的费用。1.3甲方对工程变更的要求与控制如果因特殊情况需要变更工程，乙方应向甲方提交变更申请，详细说明变更的原因、内容、范围和影响，并提供相关证明材料。甲方有权在收到变更申请后的一定时间内审批，如果甲方同意变更，乙方应按照甲方的要求调整工程进度计划和成本预算。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方对工程进度的要求与控制乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。如果因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方有义务向甲方及时报告工程进展情况，并按照甲方的要求提供相关资料和信息。2.2乙方对工程质量的要求与控制乙方应确保工程质量符合国家和行业的相关标准，满足甲方的要求。乙方应按照合同约定的质量标准和规范进行施工，并按照甲方的要求进行质量检验和验收。如果工程出现质量问题，乙方应承担修复费用及因质量问题导致的损失。2.3乙方对工程变更的要求与控制如果因特殊情况需要变更工程，乙方应向甲方提交变更申请，并详细说明变更的原因、内容、范围和影响，并提供相关证明材料。甲方有权在收到变更申请后的一定时间内审批，如果甲方同意变更，乙方应按照甲方的要求调整工程进度计划和成本预算。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的角色与职责第三方中介在合同履行过程中起到监督和管理的作用。第三方中介应独立公正地监督工程的进度、质量和变更情况，并确保合同双方遵守合同约定。第三方中介有权对工程施工过程进行监督和检查，并要求乙方提供相关资料和信息。3.2第三方中介对工程进度的要求与控制第三方中介应确保工程按照合同约定的进度计划进行施工，并有权要求乙方及时报告工程进展情况。如果工程进度出现延误，第三方中介有权要求乙方采取措施予以纠正，并承担相应的违约责任。3.3第三方中介对工程质量的要求与控制第三方中介应确保工程质量符合国家和行业的相关标准，满足甲方的要求。第三方中介有权对工程进行质量检验和验收，并要求乙方按照合同约定的质量标准和规范进行施工。如果工程出现质量问题，第三方中介有权要求乙方承担修复费用及因质量问题导致的损失。3.4第三方中介对工程变更的要求与控制如果因特殊情况需要变更工程，第三方中介有权要求乙方提交变更申请，并详细说明变更的原因、内容、范围和影响，并提供相关证明材料。第三方中介有权在收到变更申请后的一定时间内审批，如果第三方中介同意变更，乙方应按照第三方中介的要求调整工程进度计划和成本预算。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程进度计划2.工程设计图纸3.工程量清单4.质量检验标准5.安全施工方案6.环境保护措施7.保险单据8.变更申请及审批文件9.工程竣工验收报告10.支付凭证及账单11.合同修订与补充文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未能按照合同约定的时间完成工程。2.工程质量不符合标准：工程质量未达到合同约定的标准和要求。3.工程变更未经审批：未经发包人或第三方中介的同意擅自变更工程。4.未按约定支付款项：未按照合同约定的时间和方式支付款项。5.未履行合同义务：未按照合同约定履行应尽的义务和责任。三、法律名词及解释：1.违约：是指一方未能履行合同中的义务，或者履行义务不符合约定。2.工程进度计划：是指承包人制定的详细工程进度安排，包括工程各个阶段、关键节点及相应的期限。3.工程质量：是指工程符合国家和行业的相关标准，满足发包人的要求。4.工程变更：是指在合同执行过程中，因特殊情况需要对工程内容、范围、规模等进行调整。5.第三方中介：是指独立于合同双方的中介机构，负责监督和管理工程的进度、质量和变更情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：按照合同约定，承担相应的违约责任，采取措施加快工程进度。2.问题：工程质量不符合标准。解决办法：按照合同约定，承担修复费用及因质量问题导致的损失，并采取措施确保工程质量符合标准。3.问题：工程变更未经审批。解决办法：按照合同约定，提交变更申请，并按照审批结果进行工程变更。4.