围墙施工合同模板范本

围墙施工合同模板范本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2合同文件的组成1.3合同的解释顺序1.4法律的适用1.5合同的生效第二章定义与解释2.1术语定义2.2合同中的缩略语第三章工程范围与要求3.1工程概述3.2施工地点与工期3.3施工内容与工程量3.4质量标准与要求3.5材料与设备要求第四章合同价格4.1合同价格的确定4.2价格的调整机制4.3支付方式与进度4.4价格争议的解决第五章施工组织与协调5.1施工方案与计划5.2施工组织设计5.3施工期间的协调5.4工程变更的处理第六章质量控制与验收6.1质量管理体系6.2施工过程中的质量控制6.3工程验收程序6.4质量争议的处理第七章安全施工7.1安全生产责任7.2安全施工措施7.3安全事故的处理7.4安全生产的监督第八章环境保护8.1环境保护要求8.2环保措施的实施8.3环保责任的承担8.4环保监督与检查第九章违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的形式9.3违约赔偿的计算9.4违约争议的解决第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2调解与仲裁10.3诉讼的途径与法院选择10.4争议解决的时效第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同解除的条件11.4合同解除的程序第十二章附则12.1合同的转让12.2合同的终止12.3合同的保存与复制12.4合同的签署地点与日期第十三章附件13.1附件的组成13.2附件的有效性第十四章签字盖章14.1合同签字人14.2盖章要求14.3签字盖章的效力14.4签字盖章的时间合同编号:_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1为保证围墙施工的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方经协商一致，签订本合同。1.1.2本合同的签订，旨在规范围墙施工过程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。1.2合同文件的组成1.2.2合同文件的解释顺序：合同、附件、补充协议。1.3合同的解释顺序1.3.1本合同的词语定义，按照合同的顺序进行解释。1.3.2本合同中的缩略语，按照附件中的解释进行理解。1.4法律的适用1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效1.5.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二章定义与解释2.1术语定义2.1.1甲方：指合同中承担发包人角色的自然人、法人和其他组织。2.1.2乙方：指合同中承担承包人角色的自然人、法人和其他组织。2.1.3围墙：指甲方委托乙方施工的，用于界定甲方土地范围、保护甲方财产安全的建筑结构。2.2合同中的缩略语2.2.1本合同中的缩略语，按照附件中的解释进行理解。第三章工程范围与要求3.1工程概述3.1.1本工程为围墙施工工程，包括围墙的设计、施工、验收等环节。3.2施工地点与工期3.2.1施工地点：甲方指定的施工地点。3.2.2工期：按照甲方要求，乙方应在合同约定的工期内完成围墙施工。3.3施工内容与工程量3.3.1施工内容：包括围墙的设计、施工、验收等环节。3.3.2工程量：按照甲方提供的工程量清单进行施工。3.4质量标准与要求3.4.1围墙施工应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。3.4.2乙方应保证围墙施工的质量，确保围墙的安全、稳定、美观。3.5材料与设备要求3.5.1乙方应按照甲方要求，使用合格的材料和设备进行围墙施工。3.5.2乙方应对施工过程中使用的材料和设备进行妥善保管，防止损坏和丢失。第四章合同价格4.1合同价格的确定4.1.1合同价格按照甲方提供的工程量清单和乙方报价进行确定。4.1.2合同价格包括但不限于：围墙施工费、材料费、设备费、人工费等。4.2价格的调整机制4.2.1合同价格在合同有效期内不得调整。4.2.2因不可抗力等特殊情况导致合同价格变动的，双方可协商调整。4.3支付方式与进度4.3.1甲方按照乙方完成的工程量，按照约定的支付方式和进度支付合同价款。4.3.2乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票等支付凭证。4.4价格争议的解决4.4.1双方在合同价格方面发生争议的，应通过友好协商解决。4.4.2协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行解决。第五章施工组织与协调5.1施工方案与计划5.1.1乙方应根据甲方要求，制定详细的施工方案和施工计划。5.1.2乙方应将施工方案和施工计划提交甲方审批，甲方有权提出修改意见。5.2施工组织设计5.2.1乙方应根据施工方案和施工计划，组织施工人员进行施工。5.2.2乙方应确保施工过程中的安全、质量、进度等方面的要求得到满足。5.3施工期间的协调5.3.1乙方应与甲方保持密切第八章环境保护8.1环境保护要求8.1.1乙方在施工过程中应遵守国家及地方环境保护法律法规，严格执行环保措施。8.1.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对周围环境的影响。8.2环保措施的实施8.2.1乙方应在施工区域设置有效的隔音、降尘、排水等设施。8.2.2乙方应对施工废弃物进行分类存放，定期清运，防止污染环境。8.3环保责任的承担8.3.1乙方应对因施工造成的环境污染、损坏等承担全部责任。8.3.2乙方应承担因环保问题导致的罚款、赔偿等费用。8.4环保监督与检查8.4.1乙方应接受政府环保部门的监督与检查，配合政府部门的环保工作。8.4.2乙方应及时整改环保检查中发现的问题，确保施工过程中的环保要求得到满足。第九章违约责任9.1违约行为的界定9.1.1乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视为乙方违约。9.1.2甲方未按照约定支付合同价款，或干涉乙方正常施工的，视为甲方违约。9.2违约责任的形式9.2.1乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定计算。9.2.2甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定计算。9.3违约赔偿的计算9.3.1违约金的计算方法按照双方在合同中的约定执行。9.3.2违约赔偿金额不应超过乙方因违约所遭受的实际损失。9.4违约争议的解决9.4.1双方在违约责任方面发生争议的，应通过友好协商解决。9.4.2协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行解决。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁10.2.1双方可以书面协议选择仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3诉讼的途径与法院选择10.3.1双方可以选择向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3.2双方也可以选择向甲方所在地人民法院提起诉讼。10.4争议解决的时效10.4.1双方在争议发生之日起六个月内，可以向人民法院提起诉讼或申请仲裁。10.4.2超过六个月，一方未提起诉讼或申请仲裁的，另一方不再受合同约定的争议解决方式的约束。第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1合同变更应符合双方的共同利益，且不违反国家法律法规。11.1.2合同变更应经过双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同变更的程序11.2.1双方应就合同变更的内容、范围、期限等方面进行协商。11.2.2合同变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同解除的条件11.3.1合同解除应符合双方的共同利益，且不违反国家法律法规。11.3.2合同解除应经过双方协商一致，并以书面形式确认。11.4合同解除的程序11.4.1双方应就合同解除的原因、范围、责任等方面进行协商。11.4.2合同解除协议经双方签字盖章后生效。第十二章附则12.1合同的转让12.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。12.1.2合同转让应经双方协商一致，并以书面形式确认。12.2合同的终止多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定围墙施工所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并确保材料的质量符合甲方的要求。1.2甲方监督施工过程甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行施工。1.3甲方变更工程要求甲方有权在合同履行过程中变更工程的要求。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案和施工计划。1.4甲方提前终止合同甲方有权在合同履行过程中提前终止合同。若甲方提前终止合同，乙方应按照甲方的要求，完成剩余工程或采取其他措施，以确保甲方利益不受损失。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择围墙施工所需材料的供应商。甲方应尊重乙方的选择，并确保材料的质量符合乙方的要求。2.2乙方施工方案的提交乙方应按照合同约定的时间，提交围墙施工方案和施工计划。甲方应审阅乙方提交的施工方案和施工计划，并在规定时间内提出修改意见。2.3乙方施工进度的更新乙方应定期向甲方更新施工进度，并确保施工进度符合甲方的要求。2.4乙方质量保证乙方应对围墙施工的质量承担责任。乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并确保围墙的安全、稳定、美观。附加条款三：第三方中介的特殊要求3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议。3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，并确保乙方的施工符合甲方的要求。3.3第三方中介的调解权第三方中介有权对甲乙双方发生的争议进行调解。调解不成的，双方可按照合同约定的争议解决方式进行解决。3.4第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。若双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权进行调解。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料供应商名录3.施工方案模板4.施工计划模板5.质量标准规范6.安全施工规范7.环境保护措施指南8.合同变更协议模板9.违约金计算公式10.争议解决方式说明11.调解与仲裁协议12.法院选择说明13.合同转让协议模板14.合同终止协议模板二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视为乙方违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，或干涉乙方正常施工的，视为甲方违约。3.乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料，或材料质量不符合甲方要求的，视为乙方违约。4.乙方未按照甲方要求进行施工，或施工进度不符合甲方要求的，视为乙方违约。5.乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致围墙存在安全隐患或不符合美观要求的，视为乙方违约。6.其他双方在合同中约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的自然人、法人和其他组织。2.乙方：指合同中承担承包人角色的自然人、法人和其他组织。3.围墙：指甲方委托乙方施工的，用于界定甲方土地范围、保护甲方财产安全的建筑结构。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金额。5.争议解决方式：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。6.其他合同中涉及的法律名词及解释。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取加班加点、优化施工方案等措施加快施工进度。2.材料质量问题：乙方应立即更换不合格材料