2024年版城市供水管道建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版城市供水管道建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准4.3质量保证期第五条施工进度与时间安排5.1施工进度计划5.2关键节点5.3延期违约责任第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料检验第七条安全生产与环保要求7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除程序第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁结果执行第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄露责任第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同解释13.3合同附件第十四条合同的签署与备案14.1签署程序14.2备案程序14.3合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期本工程的施工期为：自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同工程范围包括但不限于：管道铺设、阀门安装、检查井建设、排水系统建设、路面恢复等。2.2工程内容本合同工程内容包括但不限于：管道材料采购、施工设备租赁、施工人员工资、施工场地租金、施工临时道路建设及拆除、施工过程中的环境保护等。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价人民币__________元整（大写：_______________________元整），其中包括工程量清单所列的各项工程费用。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇材料价格、人工工资等发生变动，经双方协商一致，可以进行价格调整。具体调整方式见附件二：价格调整条款。3.3支付方式甲方按照乙方提交的进度报表和工程实际完成情况，分期支付合同款项。具体支付方式见附件三：支付条款。第四条工程质量与标准4.1工程质量乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。工程质量等级不低于__________等级。4.2工程标准本工程应符合__________标准，包括但不限于__________、__________、__________等。4.3质量保证期工程验收合格后，乙方应提供__________年的质量保证期。在质量保证期内，如出现工程质量问题，乙方负责修复并承担相应费用。第五条施工进度与时间安排5.1施工进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。5.2关键节点关键节点包括但不限于：管道铺设完成、阀门安装完毕、检查井建设完成、排水系统建设完毕、路面恢复完成等。5.3延期违约责任如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。具体违约金计算方式见附件四：违约金计算条款。第六条施工材料与设备6.1材料供应乙方负责采购本工程施工所需的材料，并保证材料质量。6.2设备要求乙方应按照甲方要求，提供合适的施工设备。6.3材料检验乙方应对施工所用材料进行检验，确保材料符合我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求。如乙方提供的材料不合格，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担相应费用。第八条合同的变更与解除8.1变更条件在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法按照原合同约定继续履行，双方可以根据实际情况协商变更合同。8.2解除条件有下列情形之一，双方可以协商解除合同：（1）双方达成解除合同的书面协议；（2）不可抗力导致工程无法继续进行，且双方无法克服；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方严重违反合同条款，另一方有权解除合同。8.3变更解除程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为违约行为包括但不限于：未能按照合同约定履行义务、未能按照约定的时间完成工程、提供的材料或设备不符合要求等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任按照合同约定和我国相关法律法规执行。9.3赔偿金额计算赔偿金额的计算按照合同约定和我国相关法律法规执行。如无约定，赔偿金额根据实际情况确定。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点仲裁地点为：__________。10.3仲裁结果执行仲裁结果为终局裁决，对双方具有法律约束力。双方应按照仲裁结果履行义务，不得再就同一事项提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务；（2）双方书面同意终止合同；（3）因不可抗力导致工程无法继续进行，且双方无法克服。11.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方达成解除合同的书面协议；（2）不可抗力导致工程无法继续进行，且双方无法克服；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方严重违反合同条款，另一方有权解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限为：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约泄露责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额根据实际情况确定。第十三条其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同解释本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同附件本合同附件包括：工程量清单、价格调整条款、支付条款、违约金计算条款等。第十四条合同的签署与备案14.1签署程序本合同自双方签字盖章后生效。14.2备案程序双方应按照我国相关法律法规，将合同文本报送相关部门备案。14.3合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称“第三方”是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程施工、材料供应、设备租赁、质量检测、监理等环节的各方。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询公司、监理单位、材料供应商、设备租赁商、施工分包商、质量检测机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序（1）甲乙方书面同意第三方介入；（2）第三方与甲乙方签订相关协议；（3）第三方按照协议约定履行义务；（4）第三方完成介入工作后，甲乙方进行验收。2.2第三方介入条件第三方介入条件如下：（1）第三方具备相应资质和能力；（2）第三方介入不影响工程质量和进度；（3）第三方介入不增加甲乙方的费用负担。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关协议约定，履行施工、材料供应、设备租赁、质量检测等义务。如第三方未能履行义务或导致工程出现问题，第三方应承担相应责任。3.2第三方义务第三方应遵守我国相关法律法规，严格执行甲乙方的要求，确保工程质量和进度。第三方还应按照甲乙方的要求，提供相关资料和报告。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方与甲乙方应签订相关协议，明确双方的权利和义务。第三方应按照协议约定，向甲乙方履行义务。4.2第三方与分包商如第三方为分包商，则分包商应按照总包合同的约定，向甲方履行义务。分包商应遵守总包合同中的质量、安全、进度等方面的要求。4.3第三方与材料供应商、设备租赁商等第三方与材料供应商、设备租赁商等应签订相关协议，明确双方的权利和义务。第三方应按照协议约定，向甲乙方履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方介入的环节、风险程度、合同金额等因素确定。具体责任限额在相关协议中约定。5.2第三方责任限额的支付如第三方因未能履行义务或导致工程出现问题，需要向甲乙方支付赔偿金或违约金，赔偿金或违约金的支付金额不超过第三方责任限额。5.3第三方责任限额的调整如第三方责任限额不足以弥补甲乙方的损失，甲乙方可以要求第三方增加责任限额。具体调整方式在相关协议中约定。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式第三方介入产生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2仲裁地点仲裁地点为：__________。6.3仲裁结果执行仲裁结果为终局裁决，对双方具有法律约束力。双方应按照仲裁结果履行义务，不得再就同一事项提起诉讼。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件如下：（1）第三方完成介入工作，甲乙方进行验收合格；（2）甲乙方书面同意第三方终止介入；（3）因不可抗力导致第三方无法继续介入。7.2第三方介入解除条件第三方介入解除条件如下：（1）甲乙方达成解除第三方介入的书面协议；（2）不可抗力导致第三方无法继续介入；（3）第三方明确表示不履行介入义务。第八条第三方介入后的合同修订8.1合同修订内容（1）第三方介入的具体工作内容和范围；（2）第三方的权利和义务；（3）第三方责任限额；（4）第三方介入的终止和解除条件。8.2合同修订程序合同修订应由甲乙方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议经甲乙方签字盖章后生效，对甲乙方具有法律约束力。第九条第三方介入后的合同履行9.1合同履行主体第三方介入后，合同履行主体包括甲乙方及第三方。9.2合同履行方式甲乙方及第三方应第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括管道长度、直径、材料类型等。附件二：价格调整条款详细说明价格调整的条件、计算方式和支付流程。附件三：支付条款详细说明支付的时间、金额、方式以及支付的进度报表提交要求。附件四：违约金计算条款详细列出违约金计算的方式和计算基数。附件五：第三方介入协议明确第三方介入的工作内容、范围、权利义务和责任限额。附件六：质量检测报告第三方质量检测机构出具的工程质量检测报告。附件七：安全评估报告第三方安全评估机构出具的工程施工安全评估报告。附件八：环境保护措施方案详细说明施工过程中的环境保护措施和实施方案。附件九：进度报告定期提交的工程进度报告，包括工程完成情况、后续计划等。附件十：变更协议合同变更时的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未能按照约定时间完成工程；2.提供的材料或设备不符合要求；3.未能达到约定的工程质量标准；4.第三方未能按照约定履行义务；5.违反合同中的保密义务。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿；2.赔偿因违约导致的直接经济损失；3.承担因违约导致的额外费用；4.违约行为导致的工程延期，应按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。示例说明：如乙方未能按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定的违约金计算方式要求乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方之间关于城市供水管道建设施工的协议。2.甲方：指__________城市供水公司。3.乙方：指__________建筑工程有限公司。4.第三方：指除甲乙方之外，参与或涉及本工程施工、材料供应、设备租赁