2024年度建筑工程施工合同履行担保书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同履行担保书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同当事人2.1承包人信息2.2业主信息2.3担保人信息3.合同标的3.1工程概况3.2工程范围3.3工程质量要求4.担保金额4.1担保金额总额4.2分阶段担保金额5.担保方式5.1担保形式5.2担保期限6.担保责任6.1担保责任范围6.2担保责任承担7.担保金的支付与退还7.1担保金支付7.2担保金退还条件7.3担保金退还程序8.合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.其他约定12.1不可抗力12.2通知与送达12.3合同附件13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：担保人承诺书13.3附件三：担保合同14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字盖章第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1本合同中“建筑工程”指根据合同约定的工程范围和施工图纸进行的土木工程、建筑工程和附属设施的建设活动。1.1.2本合同中“承包人”指与业主签订施工合同的施工单位。1.1.3本合同中“业主”指委托承包人进行建筑工程施工的单位或个人。1.1.4本合同中“担保人”指为承包人提供履行担保的单位或个人。1.1.5本合同中“担保金额”指担保人承诺在合同履行期间按照约定向业主支付的金额。1.1.6本合同中“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。1.1.7本合同中“违约责任”指因承包人违反合同约定而应承担的责任。1.2解释1.2.1本合同中的定义和解释以本合同为准，如有不一致之处，以本合同为准。第二条合同当事人2.1承包人信息2.1.1承包人名称：_______2.1.2承包人法定代表人：_______2.1.3承包人注册地址：_______2.2业主信息2.2.1业主名称：_______2.2.2业主法定代表人：_______2.2.3业主注册地址：_______2.3担保人信息2.3.1担保人名称：_______2.3.2担保人法定代表人：_______2.3.3担保人注册地址：_______第三条合同标的3.1工程概况3.1.1工程名称：_______3.1.2工程地点：_______3.1.3工程规模：_______3.2工程范围3.2.1土建工程3.2.2安装工程3.2.3装饰工程3.3工程质量要求3.3.1达到国家规定的质量标准3.3.2符合合同约定的设计要求第四条担保金额4.1担保金额总额4.1.1担保金额总额为人民币_______元。4.2分阶段担保金额4.2.1第一阶段担保金额为人民币_______元，在工程开工前支付。4.2.2第二阶段担保金额为人民币_______元，在工程完成主体结构时支付。4.2.3第三阶段担保金额为人民币_______元，在工程竣工验收合格后支付。第五条担保方式5.1担保形式5.1.1担保人提供银行保函作为担保形式。5.2担保期限5.2.1担保期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。第六条担保责任6.1担保责任范围6.1.1担保人对承包人因违反合同约定而产生的违约责任承担担保责任。6.2担保责任承担6.2.1在担保期间，如承包人违反合同约定，业主有权要求担保人承担担保责任。第七条担保金的支付与退还7.1担保金支付7.1.1业主应在每个分阶段担保金额支付前向担保人发出支付通知。7.1.2担保人应在收到支付通知后_______个工作日内将担保金支付至业主指定账户。7.2担保金退还条件7.2.1工程竣工验收合格，承包人履行完毕合同约定的义务。7.3担保金退还程序7.3.1业主应在工程竣工验收合格后_______个工作日内向担保人发出退还担保金通知。7.3.2担保人应在收到退还通知后_______个工作日内将担保金退还至业主指定账户。第八条合同变更与解除8.1变更条件8.1.1合同变更需经承包人、业主和担保人三方协商一致。8.1.2合同变更应书面形式提出，并经三方签字盖章确认。8.2变更程序8.2.1提出变更的一方应在合同变更事项发生前_______个工作日向其他方提出书面变更请求。8.2.2收到变更请求的一方应在_______个工作日内答复，同意变更的，应签署书面变更协议。8.3解除条件8.3.1合同解除需符合《中华人民共和国合同法》规定的情形。8.3.2双方协商一致解除合同。8.4解除程序8.4.1提出解除合同的一方应向其他方发出书面解除通知。8.4.2收到解除通知的一方应在_______个工作日内答复，同意解除的，应签署书面解除协议。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后_______个工作日内开始协商。9.2.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1合同经三方签字盖章后生效。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕。10.2.2合同解除或终止。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1承包人未按合同约定完成工程。11.1.2承包人违反合同约定的质量标准。11.1.3承包人未按时支付工程款。11.1.4担保人未按合同约定履行担保责任。11.2违约责任承担11.2.1承包人应承担违约责任，赔偿业主因此遭受的损失。11.2.2担保人未履行担保责任的，应承担相应的担保责任。第十二条其他约定12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。12.1.2不可抗力事件发生后，一方应及时通知其他方。12.2通知与送达12.2.1通知应以书面形式发出，通过合同约定的通讯地址送达。12.3合同附件12.3.1本合同附件为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：担保人承诺书13.3附件三：担保合同第十四条合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自_______年_______月_______日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同签署地为_______。14.3签署人签字盖章14.3.1承包人法定代表人（或授权代表）：_______14.3.2业主法定代表人（或授权代表）：_______14.3.3担保人法定代表人（或授权代表）：_______第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因合同约定或双方协商一致，介入合同关系中的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、仲裁机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1.1合同约定或双方协商一致；2.1.2介入第三方应具备相应的资质和能力；2.1.3介入第三方应遵守国家法律法规和行业规范。2.2第三方介入程序：2.2.1双方协商一致后，签署第三方介入协议；2.2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务；2.2.3第三方介入协议经三方签字盖章后生效。第三条第三方的职责与权利3.1第三方的职责：3.1.1中介方：负责协调双方关系，提供专业咨询和服务；3.1.2监理方：对工程进度、质量、安全进行监督；3.1.3检测方：对工程质量进行检测；3.1.4评估方：对工程价值进行评估；3.1.5仲裁机构：在争议解决过程中提供仲裁服务。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求承包人、业主和担保人提供必要的信息和资料；3.2.2第三方有权对工程进行现场检查和抽样检测；3.2.3第三方有权向承包人、业主和担保人提出意见和建议。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：4.1.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的赔偿责任；4.1.2第三方的赔偿责任以合同约定的责任限额为限；4.1.3若第三方责任超出合同约定的责任限额，超出部分由第三方自行承担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与承包人、业主和担保人的划分：5.1.1第三方与承包人、业主和担保人之间不存在直接的合同关系；5.1.2第三方接受承包人、业主和担保人的委托，履行相关职责；5.1.3第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不受任何一方的影响。5.2第三方与其他各方的责任划分：5.2.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的，由第三方承担相应责任；5.2.2若第三方因不可抗力等原因导致合同履行受阻或造成损失，则责任划分如下：5.2.2.1不可抗力因素导致的损失，由各方按比例分担；5.2.2.2第三方因自身原因导致的损失，由第三方承担。第六条第三方介入的合同变更6.1.1第三方介入协议签订后，双方应就合同变更事宜进行协商；6.1.2双方协商一致后，签署合同变更协议；6.1.3合同变更协议经三方签字盖章后生效。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；7.1.1协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼；7.1.2争议解决过程中，第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。第八条第三方介入的合同终止8.1.1第三方介入协议终止或失效后，双方应就合同终止事宜进行协商；8.1.2双方协商一致后，签署合同终止协议；8.1.3合同终止协议经三方签字盖章后生效。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中，应遵守保密条款，不得泄露合同相关秘密。第十条第三方介入的适用法律10.1第三方介入协议及本合同适用中华人民共和国法律。第十一条本合同的解释权11.1本合同及其附件的解释权归合同当事人共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况详细要求和说明：包括工程名称、地点、规模、设计单位、施工单位等基本信息。提供工程项目的地理位置图、设计图纸、施工图纸等。2.附件二：担保人承诺书详细要求和说明：担保人承诺对承包人履行合同提供担保，并明确担保金额、担保期限等。担保人签字盖章，确认承诺内容。3.附件三：担保合同详细要求和说明：明确担保人、业主、承包人之间的权利和义务。规定担保金额、担保期限、担保方式等具体内容。4.附件四：施工合同详细要求和说明：包括承包人与业主之间的权利和义务。明确工程范围、质量要求、工期、工程款支付等条款。5.附件五：工程进度计划详细要求和说明：包括工程各个阶段的开始和结束时间。提供工程进度图表，直观展示工程进度。6.附件六：工程质量管理方案详细要求和说明：规定工程质量管理的具体措施和责任。包括材料验收、施工过程控制、质量检查等环节。7.附件七：安全生产管理制度详细要求和说明：规定施工现场安全生产管理的具体措施和责任。包括安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。8.附件八：环境保护措施详细要求和说明：规定施工现场环境保护的具体措施和责任。包括废水、废气、固体废物处理等环节。9.附件九：合同变更协议详细要求和说明：记录合同变更的内容、原因和双方协商一致的决定。10.附件十：争议解决协议详细要求和说明：规定争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定完成工程。承包人违反合同约定的质量标准。承包人未按时支付工程款。担保人未按合同约定履行担保责任。第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同履行受阻或造成损失。2.违约责任认定标准：承包人未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿业主因此遭受的损失。承包人违反合同约定的质量标准，应承担违约责任，修复或更换不合格部分，赔偿业主损失。承包人未按时支付工程款，应支付逾期付款违约金。担保人未按合同约定履行担保责任，应承担相应的担保责任。第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同履行受阻或造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明：承包人未按合同约定完成工程，业主要求承包人修复，承包人拒绝，业主可要求解除合同，并要求承包人赔偿因修复造成的损失。承包人施工过程中，发现工程质量不合格，业主要求承包人更换不合格部分，承包人拒绝，业主可要求解除合同，并要求承包人赔偿因更换造成的损失。担保人未按时支付工程款，业主可要求担保人支付逾期付款违约金，并要求解除担保合同。全文完。2024年度建筑工程施工合同履行担保书1本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同履行期限2.担保范围与内容2.1担保金额2.2担保责任2.3担保期限3.担保形式与方式3.1担保形式选择3.2担保方式说明3.3担保文件要求4.担保金的缴纳与退还4.1担保金缴纳时间4.2担保金缴纳方式4.3担保金退还条件4.4担保金退还程序5.担保合同变更与解除5.1担保合同变更条件5.2担保合同解除条件5.3担保合同变更与解除的程序6.违约责任6.1担保方违约责任6.2债权方违约责任6.3违约责任承担方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同生效与终止的程序9.合同附件与补充协议9.1合同附件内容9.2补充协议内容9.3附件与补充协议的效力10.合同履行与监督10.1合同履行要求10.2合同履行监督10.3合同履行中遇到的问题处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.合同解除与终止后的处理12.1担保金退还12.2担保责任终止12.3合同解除与终止后的其他事宜13.合同解释与适用13.1合同解释原则13.2合同适用法律13.3合同解释与适用中的争议解决14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同生效前变更与解除14.3合同争议解决后的后续事宜第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方基本信息甲方（担保方）：名称、地址、法定代表人姓名、联系电话乙方（债权方）：名称、地址、法定代表人姓名、联系电话1.2合同签订时间与地点合同签订时间：2024年X月X日合同签订地点：市区大厦X楼1.3合同履行期限合同履行期限自2024年X月X日起至2026年X月X日止2.担保范围与内容2.1担保金额担保金额：人民币万元整2.2担保责任担保方对乙方在履行2024年度建筑工程施工合同过程中产生的债务承担连带责任担保。2.3担保期限担保期限自合同签订之日起至合同履行期限届满之日止。3.担保形式与方式3.1担保形式选择担保形式：银行保函3.2担保方式说明担保方应向乙方提供银行出具的银行保函，保函金额应与担保金额相符。3.3担保文件要求担保文件应包括但不限于：银行保函、担保合同、相关证明材料等。4.担保金的缴纳与退还4.1担保金缴纳时间担保金应于合同签订之日起X个工作日内缴纳完毕。4.2担保金缴纳方式担保金可通过银行转账或现金方式缴纳。4.3担保金退还条件在合同履行期间，若乙方未发生违约行为，且合同按约定履行完毕，担保金应于合同终止后X个工作日内退还给担保方。4.4担保金退还程序担保金退还程序如下：（1）乙方向担保方提交合同履行完毕的证明材料；（2）担保方在收到证明材料后X个工作日内退还担保金。5.担保合同变更与解除5.1担保合同变更条件在合同履行期间，若因不可抗力、法律法规变更等原因导致合同内容需要变更，经双方协商一致，可对合同进行变更。5.2担保合同解除条件（1）合同履行期限届满；（2）合同履行完毕；（3）合同一方违约，经对方书面通知后X个工作日内仍未采取补救措施；（4）法律法规规定或双方协商一致的其他解除条件。5.3担保合同变更与解除的程序合同变更与解除程序如下：（1）一方提出变更或解除合同的建议；（2）双方协商一致后签订变更或解除合同协议；（3）变更或解除合同协议经双方签字盖章后生效。6.违约责任6.1担保方违约责任若担保方未按约定履行担保责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿乙方因此遭受的损失；（2）承担相应的法律责任。6.2债权方违约责任若债权方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿担保方因此遭受的损失；（2）承担相应的法律责任。6.3违约责任承担方式违约责任承担方式包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）采取补救措施；（4）其他方式。8.合同生效与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件（1）合同履行期限届满；（2）合同双方协商一致解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律法规规定的其他终止情形。8.3合同生效与终止的程序（1）通知对方合同终止的事实；（2）确认合同终止的具体日期；（3）处理合同终止后的善后事宜。9.合同附件与补充协议9.1合同附件内容合同附件包括但不限于：（1）工程量清单；（2）工程进度计划；（3）施工图纸；（4）相关法律法规及政策文件。9.2补充协议内容补充协议是对本合同未尽事宜的补充，与本合同具有同等法律效力。9.3附件与补充协议的效力合同附件及补充协议作为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.合同履行与监督10.1合同履行要求双方应按照合同约定，按时、按质、按量完成各自义务。10.2合同履行监督债权方有权对合同履行情况进行监督，担保方应积极配合。10.3合同履行中遇到的问题处理合同履行中遇到的问题，双方应友好协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。11.合同解除与终止11.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于：（1）一方违约，经对方书面通知后X个工作日内仍未采取补救措施；（2）法律法规规定的其他解除条件。11.2合同终止条件合同终止条件同第八条所述。11.3合同解除与终止的程序合同解除与终止的程序同第八条所述。12.合同解除与终止后的处理12.1担保金退还合同解除或终止后，担保金退还程序同第四条所述。12.2担保责任终止合同解除或终止后，担保方的担保责任即行终止。12.3合同解除与终止后的其他事宜合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余的合同义务，包括但不限于工程验收、结算等。13.合同解释与适用13.1合同解释原则本合同的解释应遵循诚实信用、公平原则。13.2合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律法规。13.3合同解释与适用中的争议解决合同解释与适用中的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同生效前变更与解除合同生效前，任何一方不得擅自变更或解除合同。14.3合同争议解决后的后续事宜合同争议解决后，双方应继续履行合同，不得以争议为由拒绝履行合同义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、监督、咨询或其他相关服务活动的独立第三方机构或个人。15.2第三方类型（1）监理单位：对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理的机构；（2）审计机构：对合同履行情况进行审计的机构；（3）咨询机构：提供专业咨询服务的机构或个人；（4）调解机构：在合同争议解决过程中提供调解服务的机构；（5）其他经甲乙双方同意的第三方。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方需就第三方介入达成一致意见，并向第三方发出介入申请。16.2第三方选定甲乙双方共同选定第三方，并签订第三方服务协议。16.3第三方服务协议（1）第三方服务内容；（2）第三方服务期限；（3）第三方服务费用；（4）第三方责任；（5）第三方与其他各方的权利义务关系。17.甲乙双方权利义务17.1甲方权利义务（1）向乙方提供第三方介入的申请；（2）与乙方共同选定第三方；（3）向第三方支付服务费用；（4）配合第三方进行服务活动。17.2乙方权利义务（1）向甲方提供第三方介入的申请；（2）与甲方共同选定第三方；（3）配合第三方进行服务活动；（4）监督第三方服务质量。18.第三方责任限额18.1责任范围第三方在本合同履行过程中，仅对自身服务范围内的责任承担有限责任。18.2责任限额（1）第三方服务协议中应明确第三方责任限额；（2）如无明确约定，第三方责任限额为人民币万元；（3）第三方责任限额的调整需经甲乙双方同意。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分（1）第三方仅对甲方承担服务责任，甲方应向第三方支付服务费用；（2）第三方服务过程中，如涉及乙方的利益，甲方应将相关情况告知乙方。19.2第三方与乙方的划分（1）第三方仅对乙方承担服务责任，乙方应向第三方支付服务费用；（2）第三方服务过程中，如涉及甲方的利益，乙方应将相关情况告知甲方。19.3第三方与甲乙双方的划分（1）第三方应独立履行服务职责，不得干涉甲乙双方的合同履行；（2）第三方在服务过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应向甲乙双方提出，并协助处理；（3）第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。20.第三方介入的变更与解除20.1变更程序如需变更第三方服务内容、期限、费用等，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订变更协议。20.2解除程序如需解除第三方服务，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订解除协议。解除协议应明确解除原因、责任承担等事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程名称、规格、数量、单价、总价等，需加盖施工方公章。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，用于结算工程款项。2.工程进度计划详细要求：包括各阶段工程开始和结束时间、关键节点等，需加盖施工方公章。说明：工程进度计划是合同履行的重要依据，用于监督工程进度。3.施工图纸详细要求：包括建筑图纸、结构图纸、设备图纸等，需加盖设计方公章。说明：施工图纸是施工的重要依据，确保施工符合设计要求。4.相关法律法规及政策文件详细要求：包括但不限于建筑法、合同法、质量验收标准等，需加盖相关部门公章。说明：相关法律法规及政策文件是合同履行的重要依据，确保合同合法有效。5.担保合同详细要求：包括担保金额、担保期限、担保责任等，需加盖担保方公章。说明：担保合同是合同履行的重要保障，确保债权方的权益。6.第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、期限、费用、责任等，需加盖第三方公章。说明：第三方服务协议是合同履行的重要补充，明确第三方职责。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等，需加盖双方公章。说明：争议解决协议是合同履行的重要补充，确保争议得到及时解决。8.合同变更协议详细要求：包括变更原因、内容、生效日期等，需加盖双方公章。说明：合同变更协议是合同履行的重要补充，确保合同适应实际情况。9.合同解除协议详细要求：包括解除原因、生效日期、责任承担等，需加盖双方公章。说明：合同解除协议是合同履行的重要补充，确保合同解除合法有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若合同约定工程款项应在每月X日前支付，甲方逾期支付X天，则需支付违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担工程延期违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若合同约定工程应在X月X日前完工，乙方延期完工X个月，则需承担延期违约责任，并赔偿甲方损失。3.违约行为：第三方未按协议提供服务质量责任认定：第三方应承担服务质量违约责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：若第三方服务协议约定第三方应在X个工作日内完成服务，实际完成时间为X+5个工作日，则需承担服务质量违约责任。4.违约行为：一方未按合同约定履行保修义务责任认定：违约方应承担保修违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：若合同约定工程保修期为X年，乙方未履行保修义务，则需承担保修违约责任。5.违约行为：一方未按合同约定提供相关证明材料责任认定：违约方应承担提供证明材料违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：若合同约定乙方应在X个工作日内提供工程验收报告，实际提供时间为X+10个工作日，则需承担提供证明材料违约责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同履行担保书2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1担保人信息1.2被担保人信息1.3工程概况2.担保范围2.1担保金额2.2担保期限2.3担保责任3.担保方式3.1担保类型3.2担保物3.3担保费用4.担保履行4.1担保履行期限4.2担保履行方式4.3担保履行条件5.担保解除5.1担保解除条件5.2担保解除程序5.3担保解除后的处理6.违约责任6.1担保人违约责任6.2被担保人违约责任6.3第三方违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效8.1合同生效条件8.2合同生效时间8.3合同生效地点9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更后的处理10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一：担保人承诺书12.2附件二：被担保人承诺书12.3附件三：工程概况表13.其他约定13.1通知方式13.2法律适用13.3合同份数14.合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1担保人信息1.1.1担保人名称：_________1.1.2担保人法定代表人：_________1.1.3担保人住所地：_________1.1.4担保人联系电话：_________1.1.5担保人开户银行：_________1.1.6担保人银行账号：_________1.2被担保人信息1.2.1被担保人名称：_________1.2.2被担保人法定代表人：_________1.2.3被担保人住所地：_________1.2.4被担保人联系电话：_________1.2.5被担保人开户银行：_________1.2.6被担保人银行账号：_________1.3工程概况1.3.1工程名称：_________1.3.2工程地点：_________1.3.3工程规模：_________1.3.4工程合同金额：_________1.3.5工程建设期限：_________2.担保范围2.1担保金额：人民币_________元整。2.2担保期限：自本合同生效之日起至_________年_________月_________日止。2.3担保责任：担保人对被担保人在履行合同过程中因违约行为导致的债务承担相应的担保责任。3.担保方式3.1担保类型：_________3.2担保物：_________3.3担保费用：人民币_________元整，由被担保人在合同签订之日起_________日内支付。4.担保履行4.1担保履行期限：自本合同生效之日起至担保期限届满之日止。4.2担保履行方式：担保人应按照本合同约定，在履行期限内无条件履行担保责任。4.3担保履行条件：被担保人履行合同义务，且不存在违约行为。5.担保解除5.1担保解除条件：在担保期限内，如被担保人履行合同义务，且不存在违约行为，担保人有权解除本合同。5.2担保解除程序：担保人应提前_________日书面通知被担保人解除本合同，并办理相关手续。5.3担保解除后的处理：本合同解除后，担保人应将被担保人已支付的担保费用无息退还。6.违约责任6.1担保人违约责任：如担保人未按照本合同约定履行担保责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。6.2被担保人违约责任：如被担保人未按照本合同约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。6.3第三方违约责任：如因第三方原因导致本合同无法履行，各方应按照法律规定和合同约定，共同承担责任。7.争议解决7.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构：_________仲裁委员会。7.3争议解决程序：按照_________仲裁委员会仲裁规则进行。8.合同生效8.1合同生效条件：本合同经双方当事人签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效时间：自双方签字（或盖章）之日起____年____月____日。8.3合同生效地点：____市____区____街道____号。9.合同变更9.1合同变更条件：本合同在履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。9.2合同变更程序：任何一方提出合同变更要求，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的补充部分。9.3合同变更后的处理：合同变更后，原合同内容与变更协议内容不一致的，以变更协议为准。10.合同解除a)另一方严重违约；b)不可抗力导致合同无法履行；c)合同目的不能实现。10.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除理由。对方应在收到通知后____日内给予答复。10.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理已发生的债权债务。11.合同终止11.1合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件，合同即告终止。11.2合同终止程序：合同终止后，双方应相互确认合同终止，并办理相关手续。11.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。12.合同附件12.1附件一：担保人承诺书12.2附件二：被担保人承诺书12.3附件三：工程概况表13.其他约定13.1通知方式：本合同项下的通知，应以书面形式发送，送达地址为合同中约定的地址。13.2法律适用：本合同的解释、履行、争议解决等均适用中华人民共和国法律。13.3合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.合同签署日期14.1担保人签署日期：____年____月____日14.2被担保人签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正14.1第三方介入定义14.1.1定义：本合同所指的第三方，是指除合同当事人外的任何个人、法人或其他组织。14.1.2介入条件：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因，需要第三方介入，以协助履行合同或解决合同争议。14.2第三方介入程序14.2.1介入申请：任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和目的。14.2.2介入同意：对方应在收到申请后____日内书面回复，同意或拒绝第三方介入。14.2.3介入方式：如同意第三方介入，应共同选定或由仲裁委员会指定第三方。14.3第三方责任限额14.3.1限额定义：第三方介入后的责任限额，是指第三方因介入本合同而产生的责任，不超过本合同担保金额的____%。14.3.2限额计算：第三方责任限额按本合同担保金额的____%计算，具体数额由双方协商确定。14.4第三方介入费用14.4.1费用承担：第三方介入产生的费用，包括但不限于咨询费、仲裁费等，由责任方承担。14.4.2费用支付：费用支付方式及期限由双方协商确定，并在合同中明确。14.5第三方介入后的合同履行14.5.1履行责任：第三方介入后，原合同当事人的合同权利和义务不变，第三方不承担原合同当事人的合同责任。14.5.2履行期限：合同履行期限不变，除非因第三方介入导致合同履行期限延长。14.6第三方介入后的争议解决14.6.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.6.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.7第三方介入后的合同终止14.7.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.7.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.7.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.8第三方介入后的合同补充14.8.1补充内容：本合同如有未尽事宜，可由双方协商补充，并签订书面补充协议。14.8.2补充协议的效力：补充协议与本合同具有同等法律效力。14.9第三方介入后的合同解释14.9.1解释原则：本合同及补充协议的解释，应遵循公平、合理、诚实信用的原则。14.9.2解释争议：对本合同及补充协议的解释发生争议时，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。14.10第三方介入后的合同履行监督14.10.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.10.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.10.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.11第三方介入后的合同履行变更14.11.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.11.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.11.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.12第三方介入后的合同履行终止14.12.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.12.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.12.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.13第三方介入后的合同履行争议解决14.13.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.13.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.14第三方介入后的合同履行监督14.14.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.14.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.14.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.15第三方介入后的合同履行变更14.15.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.15.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.15.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.16第三方介入后的合同履行终止14.16.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.16.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.16.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.17第三方介入后的合同履行争议解决14.17.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.17.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.18第三方介入后的合同履行监督14.18.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.18.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.18.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.19第三方介入后的合同履行变更14.19.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.19.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.19.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.20第三方介入后的合同履行终止14.20.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.20.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.20.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.21第三方介入后的合同履行争议解决14.21.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.21.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.22第三方介入后的合同履行监督14.22.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.22.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.22.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.23第三方介入后的合同履行变更14.23.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.23.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.23.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.24第三方介入后的合同履行终止14.24.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.24.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.24.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.25第三方介入后的合同履行争议解决14.25.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.25.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.26第三方介入后的合同履行监督14.26.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.26.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.26.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.27第三方介入后的合同履行变更14.27.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.27.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.27.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.28第三方介入后的合同履行终止14.28.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.28.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.28.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.29第三方介入后的合同履行争议解决14.29.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.29.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.30第三方介入后的合同履行监督14.30.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.30.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.30.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.31第三方介入后的合同履行变更14.31.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.31.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.31.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.32第三方介入后的合同履行终止14.32.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.32.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.32.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.33第三方介入后的合同履行争议解决14.33.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.33.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.34第三方介入后的合同履行监督14.34.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.34.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.34.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.35第三方介入后的合同履行变更14.35.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.35.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.35.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.36第三方介入后的合同履行终止14.36.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.36.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.36.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.37第三方介入后的合同履行争议解决14.37.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.37.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.38第三方介入后的合同履行监督14.38.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.38.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.38.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行监督。14.39第三方介入后的合同履行变更14.39.1变更条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同履行条件发生变化，双方可协商变更合同。14.39.2变更程序：变更合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.39.3变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同履行。14.40第三方介入后的合同履行终止14.40.1终止条件：在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。14.40.2终止程序：终止合同应书面通知对方，并办理相关手续。14.40.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务。14.41第三方介入后的合同履行争议解决14.41.1争议解决方式：第三方介入后的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。14.41.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.42第三方介入后的合同履行监督14.42.1监督机构：合同履行监督机构由双方协商确定，或由仲裁委员会指定。14.42.2监督内容：监督机构负责监督合同履行情况，确保合同目的的实现。14.42.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅