2024台州新能源推广应用施工合同3篇_第1页
2024台州新能源推广应用施工合同3篇_第2页
2024台州新能源推广应用施工合同3篇_第3页
2024台州新能源推广应用施工合同3篇_第4页
2024台州新能源推广应用施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024台州新能源推广应用施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及联系方式1.3双方注册地址2.合同背景及依据2.1项目背景2.2相关法律法规及政策2.3项目可行性研究报告3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模及范围3.4项目实施周期4.工程内容及质量要求4.1工程内容4.2质量标准及验收办法4.3工程量清单5.施工组织设计与进度安排5.1施工组织设计5.2进度安排及节点时间5.3施工方案及措施6.材料设备供应与验收6.1材料设备供应方式6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收程序7.施工现场管理7.1施工现场布置及安全文明施工7.2施工现场管理制度7.3施工现场环境保护8.付款方式及进度款支付8.1付款方式8.2进度款支付条件及时间8.3逾期付款责任9.风险责任及保险9.1风险责任划分9.2保险责任范围及费用承担9.3保险理赔程序10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决期限11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1隐私保护13.2信息披露13.3不可抗力14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:台州新能源推广应用有限公司乙方:建筑施工有限公司1.2双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:联系电话:138xxxx5678乙方法定代表人:联系电话:139xxxx56781.3双方注册地址甲方注册地址:浙江省台州市区路号乙方注册地址:浙江省台州市区路号2.合同背景及依据2.1项目背景本合同项目为甲方在台州市区镇村建设的太阳能光伏发电项目。2.2相关法律法规及政策本合同遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规及国家及地方政策。2.3项目可行性研究报告项目可行性研究报告已由甲方委托设计研究院编制,并经甲方确认。3.项目概况3.1项目名称台州市区镇村太阳能光伏发电项目3.2项目地点浙江省台州市区镇村3.3项目规模及范围项目规模:10兆瓦项目范围:包括光伏发电站建设、设备安装、并网接入等3.4项目实施周期项目实施周期:自合同签订之日起12个月内完成4.工程内容及质量要求4.1工程内容工程内容包括光伏发电站土建工程、设备采购及安装、电气设备安装、并网接入等。4.2质量标准及验收办法工程质量应符合国家及行业标准,具体质量标准详见附件《工程质量标准》。4.3工程量清单详见附件《工程量清单》。5.施工组织设计与进度安排5.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、资源配置等。5.2进度安排及节点时间详见附件《施工进度安排表》。5.3施工方案及措施详见附件《施工方案及措施》。6.材料设备供应与验收6.1材料设备供应方式甲方负责提供光伏发电设备,乙方负责材料采购及设备安装。6.2材料设备质量要求材料设备应符合国家及行业标准,具体质量要求详见附件《材料设备质量要求》。6.3材料设备验收程序材料设备到货后,双方应共同验收,并填写《材料设备验收报告》。8.付款方式及进度款支付8.1付款方式合同总金额为人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00),采用分阶段付款方式。8.2进度款支付条件及时间(1)项目开工前,乙方提交完整的施工组织设计和进度计划,甲方支付合同总额的20%作为预付款。(2)项目施工至完成60%,甲方支付合同总额的30%作为进度款。(3)项目施工至完成90%,甲方支付合同总额的40%作为进度款。(4)项目竣工验收合格后,甲方支付合同总额的10%作为尾款。8.3逾期付款责任若甲方逾期支付进度款,应按逾期金额每日支付千分之五的违约金。9.风险责任及保险9.1风险责任划分(1)因不可抗力导致工程延误或损失,双方互不承担责任。(2)因乙方施工原因导致的质量问题,乙方负责修复并承担相关费用。(3)因甲方提供材料或设计原因导致的问题,甲方负责修复并承担相关费用。9.2保险责任范围及费用承担(1)乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,保险费用由乙方承担。(2)甲方应为其设备投保财产保险,保险费用由甲方承担。9.3保险理赔程序发生保险理赔事件时,双方应按照保险条款和程序及时进行理赔。10.违约责任及争议解决10.1违约责任(1)任何一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)因违约导致合同解除的,违约方应承担因解除合同而产生的损失。10.2争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,可提交至台州市仲裁委员会仲裁。10.3争议解决期限自争议发生之日起六十日内,双方应尽力通过协商解决争议。11.合同变更及解除11.1合同变更程序任何合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。11.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方严重违约,经另一方书面通知后未在三十日内予以纠正。11.3合同解除程序合同解除需经双方书面同意,并签订书面解除协议。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成。(2)合同约定的付款条件全部履行。(3)合同约定的解除条件成就。12.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并签订书面终止协议。13.其他约定事项13.1隐私保护双方应保护对方的商业秘密和技术信息,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2信息披露双方应及时向对方披露与合同履行相关的重大信息。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。14.合同附件及补充协议14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程质量标准、工程量清单、施工进度安排表、施工方案及措施、材料设备质量要求等。14.2补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同关系,提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立第三方机构或个人。(1)工程质量监督;(2)工程进度管理;(3)设备采购及安装监督;(4)工程监理;(5)其他经甲乙双方同意的服务。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订《第三方介入协议》。2.2《第三方介入协议》应明确第三方的服务内容、权利义务、费用及支付方式等。2.3第三方介入协议作为本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。3.第三方权利和义务3.1第三方权利:(1)根据《第三方介入协议》约定,享有相应的服务费用;(2)有权对合同执行情况进行监督,并提出建议;(3)有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2第三方义务:(1)严格按照《第三方介入协议》约定提供服务;(2)保守甲乙双方的商业秘密和技术信息;(3)对合同执行过程中发现的问题,及时通知甲乙双方。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由《第三方介入协议》约定,最高不超过其收取服务费用的三倍。4.2若第三方因自身原因导致甲乙双方损失,超过责任限额部分,甲乙双方可根据实际情况另行追究第三方责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后,其与甲乙双方、其他相关方的责任划分如下:(1)第三方与甲乙双方的关系仅限于《第三方介入协议》,不涉及合同主体权益;(2)第三方对甲乙双方的违约行为不承担责任;(3)第三方对其他相关方的违约行为不承担责任;(4)第三方在履行职责过程中,若对其他相关方造成损害,由第三方承担相应责任。6.第三方介入与合同履行6.1第三方介入不影响本合同的其他条款,甲乙双方仍应履行合同约定的义务。6.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方工作,确保合同顺利履行。7.第三方介入的变更与解除7.1若第三方介入过程中发生变更或解除,《第三方介入协议》应相应调整。7.2《第三方介入协议》的变更或解除需经甲乙双方及第三方书面同意。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,可提交至台州市仲裁委员会仲裁。8.3仲裁裁决为终局裁决,对甲乙双方及第三方具有法律约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程质量标准》详细要求:明确工程各项质量指标、检测方法、验收标准等。说明:本附件为工程质量控制依据,确保工程符合国家及行业标准。2.附件二:《工程量清单》详细要求:详细列出工程各项内容、工程量、单价及总价。说明:本附件为工程结算依据,确保工程量的准确性和公平性。3.附件三:《施工进度安排表》详细要求:明确工程各阶段施工时间、节点及工期要求。说明:本附件为工程进度控制依据,确保工程按时完成。4.附件四:《施工方案及措施》详细要求:详细阐述施工方法、工艺流程、安全措施等。说明:本附件为施工指导依据,确保施工过程安全、高效。5.附件五:《材料设备质量要求》详细要求:明确材料设备的质量标准、供应商资质要求等。说明:本附件为材料设备质量控制依据,确保工程材料设备质量。6.附件六:《第三方介入协议》详细要求:明确第三方介入的服务内容、权利义务、费用及支付方式等。说明:本附件为第三方介入合同,确保第三方服务质量和权益。7.附件七:《保险合同》详细要求:明确保险责任范围、保险金额、保险期限等。说明:本附件为保险合同,确保合同履行过程中的风险分担。8.附件八:《争议解决协议》详细要求:明确争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。说明:本附件为争议解决依据,确保争议得到及时、公正的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:a.未按约定支付进度款;b.提供的材料设备不符合质量要求;c.未按时完成工程;d.其他违反合同约定的行为。(2)乙方违约:a.未按约定完成工程;b.施工过程中发生安全事故;c.提供的材料设备不符合质量要求;d.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:a.逾期付款违约金:每日按逾期金额的千分之五支付;b.质量问题赔偿:修复费用及因此造成的损失;c.工期延误赔偿:按照合同约定支付违约金;d.其他违约责任:根据实际情况进行赔偿。(2)乙方违约责任:a.逾期完成工程:每日按合同总价的千分之五支付违约金;b.安全事故赔偿:按照相关法律法规及事故原因进行赔偿;c.质量问题赔偿:修复费用及因此造成的损失;d.其他违约责任:根据实际情况进行赔偿。简要示例说明:1.甲方逾期支付进度款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,每日按逾期金额的千分之五计算。2.乙方在施工过程中发生安全事故,导致第三方人员受伤,乙方应按照相关法律法规及事故原因进行赔偿。全文完。2024台州新能源推广应用施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工方式3.3施工质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点5.施工进度安排5.1施工计划5.2进度节点5.3验收标准6.施工材料与设备6.1材料设备清单6.2材料设备质量要求6.3材料设备采购及验收7.施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境监测8.3环境污染处理9.施工变更及索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3索赔范围10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同未尽事宜13.3合同解释14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:台州新能源推广应用有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称台州新能源推广应用示范项目2.2项目地点浙江省台州市区街道2.3项目规模总占地面积:5000平方米,建筑面积:3000平方米2.4项目工期自合同生效之日起,施工工期为12个月。3.施工内容3.1施工范围包括但不限于新能源设备的安装、调试、验收及后期维护。3.2施工方式采用分阶段施工,确保每个阶段的施工质量和进度。3.3施工质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价为人民币伍佰万元整(¥500万元)。4.2支付方式1)合同签订后,甲方支付合同价款的20%作为预付款;2)工程进度达到30%时,甲方支付合同价款的30%;3)工程进度达到60%时,甲方支付合同价款的20%;4)工程进度达到90%时,甲方支付合同价款的20%;5)工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的10%作为质保金。5.施工进度安排5.1施工计划1)基础施工:1个月;2)主体结构施工:3个月;3)装饰装修施工:2个月;4)设备安装调试:2个月;5)竣工验收:1个月。5.2进度节点1)基础施工完成;2)主体结构施工完成;3)装饰装修施工完成;4)设备安装调试完成;5)竣工验收合格。5.3验收标准1)基础施工:按照国家相关标准和规范验收;2)主体结构施工:按照国家相关标准和规范验收;3)装饰装修施工:按照国家相关标准和规范验收;4)设备安装调试:按照设备供应商提供的技术要求和验收标准验收;5)竣工验收:按照国家相关标准和规范验收。6.施工材料与设备6.1材料设备清单1)基础材料:钢筋、混凝土、水泥等;2)主体材料:砖、石材、门窗等;3)装饰装修材料:油漆、壁纸、地板等;4)设备:太阳能热水器、风力发电机等。6.2材料设备质量要求1)材料设备必须符合国家相关标准和规范;2)材料设备供应商应提供合格证、检验报告等证明材料。6.3材料设备采购及验收1)材料设备采购由乙方负责;2)材料设备验收由甲方负责,验收合格后方可使用。7.施工安全管理7.1安全生产责任制1)甲方负责整个项目的安全生产;2)乙方负责施工过程中的安全生产;3)双方应共同遵守国家相关安全生产法律法规。7.2安全生产措施1)建立健全安全生产管理制度;2)定期进行安全教育培训;3)配备必要的安全防护设施;4)加强施工现场安全管理;5)发生安全事故,及时处理并报告相关部门。7.3安全事故处理1)发生安全事故,双方应立即采取措施,防止事故扩大;2)及时上报相关部门,并配合事故调查;3)对事故责任人进行追责;4)对受害者进行赔偿。8.环境保护8.1环境保护要求施工过程中应严格遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施,减少对环境的影响。8.2环境监测乙方应负责对施工现场的环境进行监测,确保各项污染物排放符合国家标准。8.3环境污染处理如发生环境污染事件,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应的责任和费用。9.施工变更及索赔9.1变更程序任何施工变更需经双方协商一致,并以书面形式进行确认。9.2索赔程序1)索赔方应及时向对方提出索赔申请,并提供相关证明材料;2)被索赔方应在接到索赔申请后15日内进行核实;3)双方协商确定索赔金额及处理方式。9.3索赔范围索赔范围包括但不限于工期延误、成本增加、质量缺陷等。10.合同解除及终止10.1合同解除条件1)甲方严重违约,经乙方催告后30日内仍未履行;2)乙方严重违约,经甲方催告后30日内仍未履行;3)因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止程序1)终止合同的通知应以书面形式发出;2)合同终止后,双方应妥善处理合同未尽事宜。10.3合同终止后的处理1)乙方应立即停止施工,并清理施工现场;2)甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项;3)双方应共同处理合同终止后的债权债务。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决机构若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序1)争议发生后,双方应立即书面通知对方;2)自通知发出之日起30日内,双方应协商解决争议;3)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同解除或终止;3)双方协商一致解除或终止合同。12.3合同终止后的处理1)双方应按照合同约定处理合同终止后的债权债务;2)双方应妥善处理合同终止后的未尽事宜。13.其他约定事项13.1合同附件1)项目施工图纸;2)材料设备清单;3)施工进度计划;4)环境保护措施。13.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.3合同解释本合同未尽事宜,按国家相关法律法规及行业惯例进行解释。14.合同签署14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,签署日期为2024年X月X日。14.2合同签署地点本合同签署地点为:浙江省台州市区街道。14.3合同签署人员甲方代表:乙方代表:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的独立第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、融资机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:1)项目监理:确保施工质量、进度、安全及环境保护符合合同要求;2)设计变更:根据施工实际情况,对设计进行必要的调整;3)检测与认证:对施工材料、设备、工程质量进行检测和认证;4)咨询服务:提供项目管理、技术支持、风险评估等服务;5)融资与保险:协助甲方进行项目融资和购买相关保险。15.3第三方责任限额1)第三方在执行本合同范围内的工作时,其责任限额由合同具体约定,不得超过合同总价的一定比例,如5%;2)第三方因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;3)第三方责任限额的具体数额应在合同中明确约定。16.第三方介入程序16.1第三方选定1)甲乙双方协商确定第三方;2)第三方应具备相应的资质和条件;3)第三方选定后,甲乙双方应与其签订相应的合作协议。16.2第三方工作内容1)第三方应根据合作协议及本合同的要求,履行其职责;2)第三方的工作成果应提交给甲乙双方审核;3)第三方应定期向甲乙双方报告工作进展。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方1)第三方对甲方负责,确保其工作符合甲方要求;2)第三方在履行职责过程中,如违反国家法律法规或合同约定,甲方有权要求其改正或承担相应责任。17.2第三方与乙方1)第三方对乙方负责,确保施工质量、进度、安全及环境保护符合合同要求;2)第三方在履行职责过程中,如违反国家法律法规或合同约定,乙方有权要求其改正或承担相应责任。17.3第三方与甲乙双方1)第三方在履行职责过程中,如对甲乙双方造成损失,应承担相应的赔偿责任;2)甲乙双方应协调第三方的工作,确保项目顺利进行;3)甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查。18.第三方介入的变更18.1第三方变更程序1)甲乙双方协商一致,可对第三方进行变更;2)第三方变更后,甲乙双方应签订新的合作协议。18.2第三方变更后的责任1)第三方变更后,其职责、责任限额等由新的合作协议约定;2)甲乙双方应根据新的合作协议,调整相关条款。19.第三方介入的费用19.1第三方费用1)第三方费用包括但不限于服务费、检测费、认证费等;2)第三方费用由合同具体约定,并在合同中明确支付方式。19.2第三方费用支付1)第三方费用应在合同约定的支付节点支付;2)甲方应按照合同约定,及时支付第三方费用。20.第三方介入的争议解决20.1第三方争议解决方式1)第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商解决;2)协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构或法院。20.2第三方争议解决程序1)争议发生后,第三方应及时通知甲乙双方;2)甲乙双方应在接到通知后30日内进行协商;3)协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构或法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目施工图纸详细要求和说明:图纸应包含施工项目的所有设计细节,包括结构、电气、给排水等,应符合国家相关标准和规范,由甲方提供。2.材料设备清单详细要求和说明:清单应详细列出所有施工所需的材料设备名称、规格、数量、品牌等信息,由乙方提供。3.施工进度计划详细要求和说明:计划应详细列出每个施工阶段的开始和结束日期,以及关键节点的里程碑,由乙方提供。4.环境保护措施详细要求和说明:措施应包括施工现场的环境保护方案、污染预防措施、应急处理预案等,由乙方提供。5.安全生产管理制度详细要求和说明:制度应包括安全生产责任、安全操作规程、安全教育培训、安全事故处理等,由乙方提供。6.施工变更记录详细要求和说明:记录应详细记录所有施工变更的原因、内容、批准过程和实施情况,由乙方提供。7.施工验收报告详细要求和说明:报告应包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果,由乙方提供。8.第三方合作协议详细要求和说明:协议应详细规定第三方的职责、权利、义务以及费用支付等,由甲乙双方与第三方共同签订。9.争议解决协议详细要求和说明:协议应包括争议解决的方式、程序和机构,由甲乙双方共同签订。10.合同履行过程中的其他相关文件详细要求和说明:包括但不限于会议纪要、往来函件、支付凭证等,由甲乙双方提供。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付款项。责任认定:甲方应按照合同约定的支付时间支付款项,逾期支付应支付违约金,具体金额由合同约定。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:施工质量不达标。责任认定:乙方应确保施工质量符合合同要求,如发生质量问题,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未履行合作协议。责任认定:第三方应按照合作协议履行职责,如违约,应根据协议约定承担相应责任。4.其他违约行为及责任认定违约行为:未按时完成施工进度。责任认定:乙方应按照合同约定的工期完成施工,如延误工期,乙方应支付违约金,具体金额由合同约定。违约行为:违反安全生产规定。责任认定:任何一方违反安全生产规定,应立即改正,并承担由此产生的责任和费用。示例说明:若甲方未按时支付乙方工程款项,乙方有权要求甲方支付合同约定的违约金,并有权暂停施工直至款项支付。若乙方施工过程中出现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,并承担修复费用及相应的违约责任。全文完。2024台州新能源推广应用施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称1.1.2.甲方法定代表人1.1.3.甲方联系方式1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称1.2.2.乙方法定代表人1.2.3.乙方联系方式2.合同标的及范围2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目内容2.4.项目规模3.项目进度及工期3.1.项目总体进度安排3.2.关键节点工期要求3.3.工期延误责任及处理4.工程质量要求4.1.质量标准4.2.质量验收及评定4.3.质量保修5.投资及资金来源5.1.项目总投资5.2.资金来源及使用计划5.3.资金拨付及支付方式6.施工图纸及技术资料6.1.施工图纸提供及审查6.2.技术资料提供及审查6.3.施工图纸及技术资料的变更7.施工设备、材料及施工工艺7.1.施工设备要求及提供7.2.施工材料要求及提供7.3.施工工艺及要求8.施工组织与管理8.1.施工组织机构及人员配置8.2.施工现场管理8.3.安全生产及环境保护9.项目验收及交付9.1.验收标准及程序9.2.验收报告及资料9.3.项目交付及移交10.违约责任及争议解决10.1.违约责任10.2.争议解决方式10.3.争议解决机构11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件11.3.合同解除及终止后的处理12.合同生效及变更12.1.合同生效条件12.2.合同变更程序12.3.合同变更内容13.合同附件及补充协议13.1.合同附件13.2.补充协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称:新能源开发有限公司1.1.2.甲方法定代表人:1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称:建筑工程有限公司1.2.2.乙方法定代表人:2.合同标的及范围2.1.项目名称:2024台州新能源推广应用示范项目2.2.项目地点:台州市区2.3.项目内容:包括太阳能光伏发电系统、风力发电系统及储能系统的建设与安装2.4.项目规模:总装机容量100MW3.项目进度及工期3.1.项目总体进度安排:合同签订后30天内完成项目设计,60天内完成设备采购,90天内完成施工安装,120天内完成调试及验收3.2.关键节点工期要求:设备到货后15天内完成安装,调试阶段不得超过10天3.3.工期延误责任及处理:若因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方需向甲方支付相当于合同总价0.5%的违约金4.工程质量要求4.1.质量标准:符合国家及行业相关质量标准4.2.质量验收及评定:甲方委派监理单位进行现场监理,施工过程中定期进行质量检查,项目完成后进行竣工验收4.3.质量保修:项目保修期为1年,保修期内因乙方施工原因导致的问题,乙方负责无偿维修或更换5.投资及资金来源5.1.项目总投资:人民币10亿元5.2.资金来源及使用计划:甲方自筹资金及银行贷款,具体使用计划详见附件5.3.资金拨付及支付方式:按项目进度分期支付,具体支付节点及比例详见附件6.施工图纸及技术资料6.1.施工图纸提供及审查:甲方在合同签订后15日内提供完整施工图纸,乙方在收到图纸后5日内完成审查并反馈意见6.2.技术资料提供及审查:甲方在合同签订后20日内提供项目所需全部技术资料,乙方在收到资料后7日内完成审查并反馈意见6.3.施工图纸及技术资料的变更:如需变更,双方应协商一致,并签订补充协议7.施工设备、材料及施工工艺7.1.施工设备要求及提供:乙方应按照甲方提供的设备清单,在合同签订后30日内完成设备采购,并保证设备质量符合要求7.2.施工材料要求及提供:乙方应按照甲方提供的材料清单,在合同签订后30日内完成材料采购,并保证材料质量符合要求7.3.施工工艺及要求:乙方应严格按照施工图纸及技术资料进行施工,确保工程质量及进度8.施工组织与管理8.1.施工组织机构及人员配置8.1.1.乙方成立项目组,负责项目的施工组织与管理。8.1.2.项目组人员包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员等。8.1.3.项目组人员资质应符合国家相关法律法规的要求。8.2.施工现场管理8.2.1.乙方应确保施工现场的整洁、有序,并采取有效措施防止安全事故发生。8.2.2.施工现场应设置明显的警示标志,并采取必要的安全防护措施。8.2.3.施工现场应遵守环境保护法规,减少对周围环境的影响。8.3.安全生产及环境保护8.3.1.乙方应制定安全生产管理制度,并严格执行。8.3.2.乙方应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。8.3.3.乙方应遵守国家环境保护法规,采取有效措施防止环境污染。9.项目验收及交付9.1.验收标准及程序9.1.1.项目验收应按照国家及行业相关标准进行。9.1.2.项目验收分为初步验收和最终验收两个阶段。9.1.3.初步验收由甲方组织,乙方配合。9.2.验收报告及资料9.2.1.乙方应提供完整的项目验收报告,包括施工记录、质量检验报告等。9.2.2.验收报告及资料应真实、准确、完整。9.3.项目交付及移交9.3.1.项目验收合格后,乙方应向甲方交付项目。9.3.2.项目移交应包括所有设备、资料和施工图纸等。10.违约责任及争议解决10.1.违约责任10.1.1.任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。10.1.2.违约金的计算方法及标准详见附件。10.2.争议解决方式10.2.1.双方发生争议,应友好协商解决。10.2.2.协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.3.争议解决机构10.3.1.争议解决机构为仲裁委员会。11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.1.1.因不可抗力导致合同无法履行的,经双方协商一致,可解除合同。11.1.2.一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2.合同终止条件11.2.1.项目完成后,合同自然终止。11.2.2.经双方协商一致,可提前终止合同。11.3.合同解除及终止后的处理11.3.2.合同解除或终止后,双方应相互结算。12.合同生效及变更12.1.合同生效条件12.1.1.双方签署并加盖公章后,合同生效。12.1.2.合同签订前,双方应进行资质审查。12.2.合同变更程序12.2.1.合同变更需经双方协商一致。12.2.2.合同变更应以书面形式进行。12.3.合同变更内容12.3.1.合同变更内容应明确、具体。13.合同附件及补充协议13.1.合同附件13.1.1.附件一:项目投资计划13.1.2.附件二:设备材料清单13.1.3.附件三:施工进度计划13.2.补充协议13.2.1.补充协议应与合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1.本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或根据合同约定引入的,对合同执行提供专业服务、监督或咨询的独立法人或其他组织。15.2.第三方的介入范围包括但不限于项目监理、技术咨询、设备检测、工程评估等。16.第三方的选择与确认16.1.甲乙双方应共同协商确定第三方的选择,并确保第三方具备履行合同所需的专业资质和能力。16.2.第三方的选择应经甲乙双方书面确认,并签署相应的合作协议。17.第三方的责任与义务17.1.第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,确保其提供的服务符合合同要求。17.2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露合同内容或项目信息。18.第三方的权利18.1.第三方有权根据合作协议的约定,要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。19.第三方的责任限额19.1.第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的服务瑕疵或违约,应承担相应的违约责任。19.2.第三方的责任限额应在其合作协议中明确,且不得超过其注册资本的10%。19.3.第三方的责任限额在合作协议中未作明确约定的,按法定责任限额执行。20.第三方介入的合同变更20.1.第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.2.补充协议应明确第三方的介

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论