农村高压输电线路施工合同

农村高压输电线路施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于发包方拥有位于____省/市/自治区的农村高压输电线路建设项目，现需承包方承担该项目的施工任务。为确保双方的权利和利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围（1）农村高压输电线路的施工；（2）施工所需的材料供应；（3）施工过程中的质量控制；（4）施工安全及环境保护；（5）工程进度及验收；（6）合同价款及支付方式；（7）违约责任及争议解决；1.2本合同范围内的工作内容，以附件《施工内容明细》为准。第二条合同工期2.1本合同约定的施工工期为____年，自合同签订之日起计算。2.2承包方应按合同约定的时间节点完成施工任务。如因特殊情况导致工期延误，需提前向发包方申请，并征得发包方书面同意。第三条合同价款3.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，发包方支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，发包方支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，发包方支付合同总价款的____%；（4）剩余合同总价款的____%，作为质量保证金，待质保期满后无息退还。3.3发包方支付合同价款时，应提供等额的正规发票。第四条施工质量及安全4.1承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。4.2承包方应严格按照施工设计方案、施工技术规范和安全操作规程进行施工，确保施工安全。4.3承包方在施工过程中应做好环境保护工作，遵守国家环保法规，确保施工过程中不对周边环境造成污染。第五条违约责任5.1承包方未按照合同约定的时间节点完成施工任务的，应按照逾期付款的利率支付违约金。5.2发包方未按照合同约定支付合同价款的，应按照逾期付款的利率支付违约金。5.3双方的其他违约行为，按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件：《施工内容明细》一、附件列表：1.施工内容明细2.施工设计方案3.施工技术规范4.安全操作规程5.环保法规及相关文件6.工程验收标准7.质量保证金退还协议二、违约行为及认定：1.承包方未按照合同约定的时间节点完成施工任务：认定：未达到约定的工程进度或工程验收不合格。违约金计算：按逾期付款的利率支付违约金。2.发包方未按照合同约定支付合同价款：认定：未按时支付合同价款。违约金计算：按逾期付款的利率支付违约金。3.双方的其他违约行为：认定：违反法律法规和合同约定的行为。违约责任：按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.发包方：指拥有农村高压输电线路建设项目并委托承包方进行施工的一方。2.承包方：指承担农村高压输电线路施工任务的一方。3.合同总价款：指双方约定的完成施工任务后，承包方应得的全部支付金额。4.质量保证金：指为确保工程质量，双方约定从合同总价款中预留的一部分资金。5.质保期：指工程验收合格后，承包方对工程质量负责的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：问题：因特殊情况导致工期延误。解决办法：提前向发包方申请，并征得发包方书面同意。2.支付问题：问题：发包方未按约定时间支付合同价款。解决办法：按逾期付款的利率要求发包方支付违约金。3.工程质量问题：问题：承包方施工质量不达标。解决办法：要求承包方按照合同约定进行整改或重新施工。4.环保问题：问题：施工过程中对周边环境造成污染。解决办法：要求承包方遵守国家环保法规，采取相应环保措施。5.争议解决：问题：双方在履行合同过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于农村高压输电线路施工项目，包括但不限于：