2024年施工现场安全文明施工监管合同范本2篇_第1页
2024年施工现场安全文明施工监管合同范本2篇_第2页
2024年施工现场安全文明施工监管合同范本2篇_第3页
2024年施工现场安全文明施工监管合同范本2篇_第4页
2024年施工现场安全文明施工监管合同范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工现场安全文明施工监管合同范本1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限1.5合同履行地点2.安全文明施工监管范围2.1施工现场安全监管2.1.1施工现场安全管理2.1.2施工现场安全设施2.1.3施工现场安全教育培训2.2施工现场文明施工监管2.2.1施工现场环境卫生2.2.2施工现场噪声控制2.2.3施工现场粉尘控制2.2.4施工现场废弃物处理3.安全文明施工监管职责3.1监管单位职责3.2施工单位职责3.3监管单位人员职责3.4施工单位人员职责4.安全文明施工监管措施4.1监管单位监管措施4.2施工单位整改措施4.3监管单位检查措施4.4施工单位报告措施5.监管单位权利和义务5.1监管单位权利5.2监管单位义务6.施工单位权利和义务6.1施工单位权利6.2施工单位义务7.监管单位监督检查7.1监督检查内容7.2监督检查方式7.3监督检查频率7.4监督检查记录8.施工单位整改落实8.1整改内容8.2整改期限8.3整改措施8.4整改结果9.监管费用及支付方式9.1监管费用计算方法9.2监管费用支付方式9.3监管费用支付时间9.4监管费用调整10.违约责任10.1监管单位违约责任10.2施工单位违约责任10.3违约责任承担11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除通知13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止通知14.合同其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定代表人:1.1.2甲方法定代表人职务:项目经理1.1.3甲方单位名称:建设集团有限公司1.1.4甲方单位地址:省市区路号1.1.5乙方法定代表人:1.1.6乙方法定代表人职务:项目经理1.1.7乙方单位名称:建筑工程有限公司1.1.8乙方单位地址:省市区路号1.2合同签订日期:2024年4月1日1.3合同生效日期:自合同签订之日起生效1.4合同履行期限:2024年4月2日至2025年4月1日1.5合同履行地点:省市区路号施工现场2.安全文明施工监管范围2.1施工现场安全监管2.1.1施工现场安全管理2.1.1.1施工现场安全管理制度2.1.1.2施工现场安全责任制2.1.1.3施工现场安全教育培训计划2.1.2施工现场安全设施2.1.2.1安全防护设施2.1.2.2安全警示标志2.1.2.3施工现场安全防护用品2.1.3施工现场安全教育培训2.1.3.1安全教育培训计划2.1.3.2安全教育培训内容2.2施工现场文明施工监管2.2.1施工现场环境卫生2.2.1.1施工现场垃圾处理2.2.1.2施工现场清洁卫生制度2.2.2施工现场噪声控制2.2.2.1施工现场噪声源控制2.2.2.2施工现场噪声排放标准2.2.3施工现场粉尘控制2.2.3.1施工现场粉尘源控制2.2.3.2施工现场粉尘排放标准2.2.4施工现场废弃物处理2.2.4.1施工现场废弃物分类2.2.4.2施工现场废弃物处理设施3.安全文明施工监管职责3.1监管单位职责3.1.1制定施工现场安全文明施工监管计划3.1.2组织实施施工现场安全文明施工监管工作3.1.3对施工现场安全文明施工情况进行检查3.1.4对施工现场安全文明施工问题进行整改3.2施工单位职责3.2.1落实施工现场安全文明施工管理制度3.2.2配合监管单位进行安全文明施工监管工作3.2.3及时整改施工现场安全文明施工问题3.3监管单位人员职责3.3.1严格按照监管计划进行检查3.3.2及时发现并报告施工现场安全文明施工问题3.3.3对施工现场安全文明施工问题进行跟踪整改3.4施工单位人员职责3.4.1严格遵守施工现场安全文明施工管理制度3.4.2积极配合监管单位进行安全文明施工监管工作3.4.3及时报告施工现场安全文明施工问题4.安全文明施工监管措施4.1监管单位监管措施4.1.1定期对施工现场进行安全文明施工检查4.1.2对检查中发现的问题进行记录、通报和整改4.1.3对整改情况进行跟踪检查,确保问题得到有效解决4.2施工单位整改措施4.2.1对检查中发现的问题进行整改4.2.2制定整改方案,明确整改措施和责任人4.2.3在规定时间内完成整改,并向监管单位报告整改情况4.3监管单位检查措施4.3.1制定检查计划,明确检查内容和频率4.3.2对施工现场进行检查,发现问题及时记录4.3.3对检查结果进行分析,提出整改建议4.4施工单位报告措施4.4.1对施工现场安全文明施工问题进行及时报告4.4.2向监管单位提交整改情况报告4.4.3定期向监管单位报告施工现场安全文明施工情况5.监管单位权利和义务5.1监管单位权利5.1.1对施工现场安全文明施工进行检查、督促整改5.1.2要求施工单位提供相关资料5.1.3对违反合同的行为进行处罚5.2监管单位义务5.2.1严格按照合同约定履行监管职责5.2.2对施工现场安全文明施工问题进行及时处理5.2.3对施工单位进行必要的指导和支持6.施工单位权利和义务6.1施工单位权利6.1.1要求监管单位提供必要的监管服务6.1.2对监管单位的检查、督促整改提出意见和建议6.1.3对违反合同的行为进行投诉和举报6.2施工单位义务6.2.1严格遵守施工现场安全文明施工管理制度6.2.2积极配合监管单位的监管工作6.2.3对施工现场安全文明施工问题进行及时整改8.监管费用及支付方式8.1监管费用计算方法8.1.1监管费用按照合同约定的人工成本、设备租赁成本、交通费、通讯费、资料费等综合计算。8.1.2人工成本按照监管人员每日工作费用计算。8.1.3设备租赁成本按照监管单位使用的设备租赁费用计算。8.2监管费用支付方式8.2.1甲方应在合同签订后5个工作日内支付首期监管费用。8.2.2乙方应在每月月底前支付当月监管费用。8.2.3支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方提供。8.3监管费用支付时间8.3.1首期监管费用支付时间为合同签订后5个工作日内。8.3.2每月监管费用支付时间为每月月底前。8.3.3任何一方未按时支付监管费用,应向对方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。8.4监管费用调整8.4.1在合同履行期间,如遇政策性调整、市场波动等原因导致监管费用发生变化,双方应协商一致后进行相应调整。9.违约责任9.1监管单位违约责任9.1.1监管单位未按时履行监管职责,导致施工现场发生安全事故或环境问题的,应承担相应责任。9.1.2监管单位未按照合同约定提供监管服务,影响施工进度的,应赔偿施工单位因此造成的损失。9.2施工单位违约责任9.2.1施工单位未按照合同约定进行安全文明施工,导致施工现场发生安全事故或环境问题的,应承担相应责任。9.2.2施工单位未按时支付监管费用,应向监管单位支付违约金。9.3违约责任承担9.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任。9.3.2双方应友好协商解决违约争议,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼的一方应向人民法院提交诉状及相关证据。10.2.2人民法院应依法受理并审理案件。10.2.3人民法院应依法作出判决,判决书送达双方后生效。10.3争议解决机构10.3.1除非双方另有约定,否则争议解决机构为合同签订地人民法院。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同的一方应提前通知对方解除意向。11.2.2双方应在收到解除通知后30日内完成合同解除手续。11.3合同解除通知11.3.1解除合同的通知应以书面形式发出。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕。12.1.2双方协商一致终止合同。12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止程序12.2.1双方应在合同终止后30日内完成合同终止手续。12.2.2双方应相互确认合同终止手续已完成。12.3合同终止通知12.3.1合同终止的通知应以书面形式发出。13.合同其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于:施工现场安全文明施工监管计划、检查记录、整改报告等。13.2合同解释13.2.1本合同未尽事宜,双方应友好协商解决。13.3合同生效13.3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.4合同附件效力13.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、企业、机构或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询服务机构、保险公司、仲裁机构等。14.2第三方介入条件14.2.1在合同履行过程中,如因特殊情况需要第三方介入,甲乙双方应协商一致,并明确第三方的介入目的、职责、权利和义务。14.3第三方介入程序14.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括介入时间、介入方式、介入范围等。14.3.2甲乙双方应将第三方介入的相关信息书面通知对方,并取得对方的同意。14.4第三方职责14.4.1第三方应按照甲乙双方的要求,履行其在合同中的职责。14.4.2第三方的职责包括但不限于:提供专业意见、进行现场检查、检测、评估、仲裁等。14.5第三方权利14.5.1第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。14.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。14.6第三方义务14.6.1第三方应保守合同机密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。14.6.2第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。15.甲乙方额外条款15.1甲方额外条款15.1.1甲方应确保第三方在介入过程中的行为符合合同约定。15.1.2甲方应承担第三方因介入而产生的合理费用。15.1.3甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以协助其完成工作。15.2乙方额外条款15.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和便利。15.2.2乙方应确保第三方在介入过程中的行为符合合同约定。15.2.3乙方应承担第三方因介入而产生的合理费用。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1本合同中的“第三方责任限额”是指第三方因违约、疏忽或其他原因导致甲乙双方或施工现场发生损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并根据第三方的专业能力、信誉及合同金额等因素综合考虑。16.3第三方责任限额执行16.3.1第三方在介入过程中,如因自身原因导致甲乙双方或施工现场发生损失,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。16.3.2第三方责任限额不包括因不可抗力导致的责任。16.4第三方责任限额调整16.4.1如合同履行期间,第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并书面确认调整后的责任限额。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方应向甲方提供工作报告,报告介入过程中的工作进展、发现的问题及处理措施。17.1.2第三方应接受甲方的监督和指导。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方应向乙方提供工作报告,报告介入过程中的工作进展、发现的问题及处理措施。17.2.2第三方应接受乙方的监督和指导。17.3第三方与施工现场的关系17.3.1第三方在介入过程中,应遵守施工现场的相关规定和制度。17.3.2第三方应确保其工作不会对施工现场的正常施工造成影响。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工现场安全文明施工监管计划详细要求和说明:监管计划应包括监管范围、监管内容、监管方法、监管周期、监管人员安排等,以确保施工现场安全文明施工的有序进行。2.施工现场安全文明施工检查记录详细要求和说明:检查记录应详细记录每次检查的时间、地点、检查人员、检查内容、存在问题及整改情况,作为后续整改和评估的依据。3.施工现场安全文明施工整改报告详细要求和说明:整改报告应包括整改内容、整改措施、整改时间、整改责任人、整改效果等,以证明整改措施的有效性。4.施工现场安全文明施工培训记录详细要求和说明:培训记录应记录培训时间、培训内容、培训对象、培训效果等,以证明施工现场安全文明施工培训的开展情况。5.施工现场噪声、粉尘、废弃物处理记录详细要求和说明:记录应包括噪声、粉尘、废弃物的来源、处理方法、处理效果等,以证明施工现场环境污染问题的解决情况。6.施工现场安全文明施工验收报告详细要求和说明:验收报告应包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果、验收意见等,以证明施工现场安全文明施工的达标情况。7.施工现场安全文明施工奖励和处罚记录详细要求和说明:记录应包括奖励和处罚的原因、依据、时间、对象、金额等,以证明施工现场安全文明施工奖励和处罚的公正性。8.第三方介入协议详细要求和说明:协议应明确第三方介入的目的、职责、权利和义务,以及介入过程中的费用支付等事项。9.违约责任认定协议详细要求和说明:协议应明确违约行为的定义、违约责任认定标准、违约责任承担方式等,以保障合同双方的权益。10.争议解决协议详细要求和说明:协议应明确争议解决途径、争议解决程序、争议解决机构等,以保障合同双方的权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监管费用责任认定标准:甲方应在合同约定的支付时间内支付监管费用,如未按时支付,应向乙方支付违约金。示例说明:甲方未在每月月底前支付当月监管费用,应向乙方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.违约行为:乙方未按要求整改施工现场安全文明施工问题责任认定标准:乙方应在监管单位提出整改要求后,按期完成整改,如未按要求整改,应承担相应的责任。示例说明:监管单位发现施工现场存在安全隐患,要求乙方在3个工作日内整改,乙方未按时整改,应承担相应的责任。3.违约行为:第三方未按时完成工作责任认定标准:第三方应在合同约定的时间内完成工作,如未按时完成,应承担相应的责任。示例说明:第三方未在规定的时间内完成施工现场安全文明施工检查工作,应承担相应的责任。4.违约行为:第三方泄露合同机密责任认定标准:第三方在介入过程中,不得泄露合同机密,如泄露,应承担相应的责任。示例说明:第三方在介入过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,应承担相应的责任。全文完。2024年施工现场安全文明施工监管合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.安全文明施工监管内容3.1施工现场安全管理3.2施工现场文明施工3.3施工现场环境保护3.4施工现场消防安全4.监管范围及职责4.1监管范围4.2监管职责4.3监管方式5.监管人员及资质要求5.1监管人员配备5.2监管人员资质要求6.监管工作流程6.1监管工作启动6.2监管工作实施7.监管费用及支付方式7.1监管费用总额7.2监管费用构成7.3支付方式及期限8.监管期限及终止条件8.1监管期限8.2终止条件9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同生效及解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.保密条款11.1保密范围11.2保密义务12.附则12.1合同份数12.2合同生效日期12.3其他约定事项13.合同附件13.1施工现场安全文明施工监管细则13.2监管人员资质证明文件13.3其他相关文件14.合同签署及见证14.1合同签署14.2合同见证第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方(施工单位):[施工单位全称]1.1.2乙方(监管单位):[监管单位全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:[法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人:[法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式:[联系电话],[电子邮箱]1.3.2乙方联系方式:[联系电话],[电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点2.2.1项目地址:[具体地址]2.3项目规模2.3.1项目规模:[具体规模描述,如面积、长度等]2.4项目工期2.4.1工期起止时间:[开工日期]至[竣工日期]3.安全文明施工监管内容3.1施工现场安全管理3.1.1乙方负责对施工现场进行安全检查,确保施工安全。3.1.2乙方应制定安全管理制度,并监督施工单位执行。3.2施工现场文明施工3.2.1乙方负责监督施工现场的文明施工,包括施工垃圾的清理、现场秩序的维护等。3.2.2乙方应制定文明施工标准,并监督施工单位遵守。3.3施工现场环境保护3.3.1乙方负责监督施工现场的环境保护工作,包括噪音、粉尘、废水等的排放控制。3.3.2乙方应制定环境保护措施,并监督施工单位执行。3.4施工现场消防安全3.4.1乙方负责监督施工现场的消防安全,包括消防设施的配备、消防通道的设置等。3.4.2乙方应制定消防安全管理制度,并监督施工单位执行。4.监管范围及职责4.1监管范围4.1.1监管范围包括施工现场的整个施工过程。4.2监管职责4.2.1乙方负责对施工现场的安全、文明施工、环境保护、消防安全等方面进行监管。4.3监管方式4.3.1乙方通过现场巡查、检查、记录、报告等方式进行监管。5.监管人员及资质要求5.1监管人员配备5.1.1乙方应配备足够的监管人员,确保监管工作顺利进行。5.2监管人员资质要求5.2.1监管人员应具备相关领域的专业知识,持有相应的资格证书。6.监管工作流程6.1监管工作启动6.1.1乙方在合同签订后立即启动监管工作。6.2监管工作实施6.2.1乙方应按照监管计划,定期对施工现场进行检查。8.监管费用及支付方式8.1监管费用总额8.1.1本合同监管费用总额为人民币[具体金额]元。8.2监管费用构成8.2.1监管人员费用8.2.2巡查检查费用8.2.3技术服务费用8.2.4报告编制费用8.2.5其他相关费用8.3支付方式及期限8.3.1甲方应按月支付监管费用,每月[具体金额]元。8.3.2甲方应在每月[具体日期]前支付当月监管费用。9.监管期限及终止条件9.1监管期限9.1.1本合同监管期限自[具体日期]起至[具体日期]止。9.2终止条件9.2.1合同到期自然终止。9.2.2因甲方原因导致工程提前完工,本合同可提前终止。9.2.3因不可抗力导致工程无法继续施工,本合同可提前终止。10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。10.1.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同争议。10.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,本合同自[具体日期]起生效。11.2合同解除条件11.2.1合同到期自然解除。11.2.2双方协商一致解除合同。11.2.3出现本合同约定的解除条件。12.保密条款12.1保密范围12.1.1双方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。12.2保密义务12.2.1双方不得泄露、使用或允许他人使用对方的商业秘密。13.附则13.1合同份数13.1.1本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。13.2合同生效日期13.2.1本合同自[具体日期]起生效。13.3其他约定事项13.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.合同签署及见证14.1合同签署14.1.1本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。14.2合同见证14.2.1本合同签署时,应有见证人[具体见证人姓名]在场见证。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同执行过程中的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、检测机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照合作协议的约定,履行其在本合同项下的职责。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以确保其职责的履行。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系独立于甲乙双方的关系,第三方不对甲乙双方的违约行为承担责任。15.6第三方责任限额15.6.1第三方在本合同项下的责任,应当以其与甲乙双方签订的合作协议中约定的责任限额为准。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1通知义务16.1.1甲乙双方在决定引入第三方时,应提前[具体时间]通知对方,并取得对方的书面同意。16.2第三方资质要求16.2.1甲乙双方有权要求第三方提供相应的资质证明文件,以确保其具备履行合同职责的能力。16.3第三方费用承担16.3.1第三方的费用由其自行承担,除非甲乙双方另有约定。16.4第三方违约责任16.4.1第三方违约的,应按照合作协议的约定承担相应的违约责任。17.第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论