圩堤护坡工程合同范例

圩堤护坡工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方拟对某圩堤进行护坡工程，需委托承包方进行施工，经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：某圩堤护坡工程

2.工程地点：某市某区某圩堤

3.工程规模：详见附件一《工程量清单》

4.工程内容：详见附件二《工程范围及施工方案》

二、工程承包范围

1.承包方负责本工程的施工、监理、调试及验收工作。

2.承包方负责提供本工程所需的全部材料、设备、人员、技术及施工方案。

3.发包方负责提供施工场地、施工用水、用电及必要的生活设施。

三、工程进度

1.工程开工日期：____年____月____日

2.工程竣工日期：____年____月____日

3.工程进度按以下节点进行控制：

（1）工程开工前____日内，承包方应提交施工组织设计、施工方案及施工进度计划；

（2）工程开工后____个月内，完成基础工程施工；

（3）工程开工后____个月内，完成主体工程施工；

（4）工程开工后____个月内，完成附属工程施工；

（5）工程开工后____个月内，完成竣工验收。

四、工程款项

1.工程总价：人民币____元整（大写：____元整）。

2.付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，发包方支付合同总价____%的预付款；

（2）工程开工后____个月内，承包方提交工程进度款申请，发包方在____个工作日内支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，承包方提交竣工结算申请，发包方在____个工作日内支付竣工结算款；

（4）合同约定的其他款项。

3.逾期付款的违约责任：

（1）发包方逾期付款，应向承包方支付逾期付款金额____%的违约金；

（2）如因发包方原因导致工程延期，发包方应向承包方支付相应的违约金。

五、工程质量管理

1.承包方应严格按照国家有关工程质量管理的规定和标准进行施工。

2.承包方应建立健全工程质量管理体系，确保工程质量符合国家规定和标准。

3.发包方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

六、竣工验收

1.工程竣工验收合格后，发包方应在____个工作日内办理工程移交手续。

2.工程竣工验收不合格的，承包方应在接到竣工验收报告后____个工作日内进行整改。

3.工程竣工验收合格后，发包方应在____个工作日内向承包方支付竣工结算款。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式____份，双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、《工程量清单》

二、《工程范围及施工方案》

三、其他相关文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方拟对某圩堤进行护坡工程，为保障工程质量、进度及安全，经三方友好协商，就有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：某圩堤护坡工程

2.工程地点：某市某区某圩堤

3.工程规模：详见附件一《工程量清单》

4.工程内容：详见附件二《工程范围及施工方案》

二、第三方主体责任

1.监理方作为第三方监理机构，负责对整个工程进行全过程、全方位的监理工作，确保工程质量、进度及安全。

2.监理方应具备国家规定的监理资质，并按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作。

三、甲方权益

1.发包方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，承包方应予以配合。

2.发包方有权要求承包方在工程过程中对关键工序进行旁站监理，确保工程质量。

3.发包方有权要求承包方在工程竣工后进行试运行，试运行期间如出现质量问题，承包方应负责修复。

四、甲方责权利

1.发包方负责提供施工场地、施工用水、用电及必要的生活设施。

2.发包方负责协调工程所需的相关审批手续，确保工程顺利进行。

3.发包方有权在工程过程中对承包方的施工方案进行调整，但需提前通知承包方。

4.发包方有权在工程过程中对承包方的违约行为进行处罚，包括但不限于暂停工程、扣除工程款等。

五、乙方责权利

1.承包方负责按照合同约定进行施工，确保工程进度、质量和安全。

2.承包方应按照监理方的要求进行施工，接受监理方的监督检查。

3.承包方有权在工程过程中对施工方案进行优化，但需提前通知监理方和发包方。

4.承包方有权在工程过程中要求发包方提供必要的施工条件，如施工用水、用电等。

六、乙方违约及限制条款

1.承包方如未按时完成工程进度，每延迟一日，应向发包方支付____%的违约金。

2.承包方如未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，应承担全部修复费用，并赔偿发包方因此遭受的损失。

3.承包方如违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

4.承包方如未按时支付监理方监理费用，每延迟一日，应向监理方支付____%的违约金。

七、监理方责权利

1.监理方负责对工程进行全过程、全方位的监理，确保工程质量、进度及安全。

2.监理方有权对承包方的施工方案、施工过程、施工质量进行监督检查。

3.监理方有权要求承包方对存在的问题进行整改，并跟踪整改情况。

4.监理方有权对承包方的违约行为进行处罚，包括但不限于暂停监理、扣除监理费用等。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

2.本合同一式____份，三方各执____份。

附件：

一、《工程量清单》

二、《工程范围及施工方案》

三、其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.加强工程质量管理，确保工程质量符合国家规定和标准。

2.提高工程进度，缩短工程周期，降低工程成本。

3.保障工程安全，降低安全事故风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方权益，确保工程质量、进度及安全。

2.提高甲方在工程管理中的话语权，对工程进行有效控制。

3.促进甲方在工程领域的品牌形象和信誉。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于开发商拟在某地区开发房地产项目，需委托施工方进行基础设施建设，为保障施工质量、进度及安全，同时引入第三方监理，经三方友好协商，就有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：某房地产项目基础设施建设

2.工程地点：某市某区某房地产项目

3.工程规模：详见附件一《工程量清单》

4.工程内容：详见附件二《工程范围及施工方案》

二、第三方主体责任

1.监理方作为第三方监理机构，负责对整个基础设施建设工程进行全过程、全方位的监理工作，确保工程质量、进度及安全。

2.监理方应具备国家规定的监理资质，并按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作。

三、乙方权益

1.施工方有权要求监理方在施工过程中进行现场监理，确保施工质量。

2.施工方有权对监理方提出的监理意见进行质疑，并要求监理方提供相关证据。

3.施工方有权要求监理方在必要时进行技术指导，以保证施工顺利进行。

四、乙方责权利

1.施工方负责按照合同约定进行基础设施建设施工，确保工程进度、质量和安全。

2.施工方有权在施工过程中对施工方案进行优化，但需提前通知开发商和监理方。

3.施工方有权要求开发商提供必要的施工条件，如施工用水、用电等。

4.施工方有权在工程过程中对开发商的决策进行调整提出建议。

五、甲方违约及限制条款

1.开发商如未按时支付工程款，每延迟一日，应向施工方支付____%的违约金。

2.开发商如未按合同约定提供施工条件，导致施工进度延误，应承担相应责任，并赔偿施工方因此遭受的损失。

3.开发商如违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿施工方因此遭受的损失。

4.开发商如未经施工方同意擅自调整施工方案，导致施工质量下降，应承担相应责任。

六、监理方责权利

1.监理方负责对施工方进行施工过程中的监督检查，确保工程质量、进度及安全。

2.监理方有权对施工方提出的施工方案进行审核，并要求施工方对不合理之处进行修改。

3.监理方有权要求施工方对存在的问题进行整改，并跟踪整改情况。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

2.本合同一式____份，三方各执____份。

附件：

一、《工程量清单》

二、《工程范围及施工方案》

三、其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

1.确保