2024年数据中心建设项目施工合同补充条款6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心建设项目施工合同补充条款本合同目录一览1.1.施工准备1.2.施工组织设计1.3.施工进度计划1.4.施工现场管理1.5.施工质量要求2.1.材料供应与检验2.2.设备安装与调试2.3.工程验收与交付2.4.施工变更与索赔2.5.施工安全与环保3.1.付款方式与进度3.2.付款条件与期限3.3.付款结算与审核3.4.付款违约责任4.1.争议解决机制4.2.争议解决程序4.3.争议解决地点4.4.争议解决方式5.1.违约责任5.2.违约赔偿5.3.违约处理程序6.1.合同解除条件6.2.合同解除程序6.3.合同解除后的处理7.1.合同变更程序7.2.合同变更内容7.3.合同变更生效8.1.合同解除条件8.2.合同解除程序8.3.合同解除后的处理9.1.保密条款9.2.保密期限9.3.违反保密条款的责任10.1.不可抗力条款10.2.不可抗力认定10.3.不可抗力发生后的处理11.1.合同生效条件11.2.合同生效日期11.3.合同生效后的法律效力12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除后的处理13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同解除后的处理14.1.合同解除条件14.2.合同解除程序14.3.合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条施工准备1.1施工前，承包方应向甲方提交详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度、质量保证措施、安全文明施工措施等。1.2甲方应在收到承包方提交的施工组织设计后5个工作日内予以审查，如有异议，应通知承包方进行修改。1.3承包方应按照审查通过的施工组织设计进行施工，如需变更，应提前3天书面通知甲方，并经甲方同意后方可实施。第二条施工组织设计2.1施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工质量保证体系、安全文明施工措施等。2.2施工组织设计中的施工进度计划应明确各阶段工程量、施工时间、质量要求、安全措施等。2.3承包方应定期向甲方报告施工进度，如有延误，应说明原因，并提出相应的补救措施。第三条施工进度计划3.1施工进度计划应按照施工组织设计中的要求，制定详细的施工进度表，明确各阶段工程量、施工时间、质量要求、安全措施等。3.2甲方有权要求承包方对施工进度计划进行调整，承包方应按照甲方的要求及时修改并执行。3.3如因承包方原因导致施工进度延误，承包方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第四条施工现场管理4.1承包方应负责施工现场的安全文明施工，确保施工现场符合国家相关法律法规和行业标准。4.2承包方应设立专职安全员，负责施工现场的安全管理，定期进行安全检查，发现问题及时整改。4.3甲方有权对施工现场进行监督检查，承包方应积极配合，不得拒绝或阻挠。第五条施工质量要求5.1承包方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。5.2承包方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理和纠正。5.3甲方有权对施工质量进行抽样检验，承包方应提供必要的检验条件，并对检验结果负责。第六条材料供应与检验6.1承包方应按照合同约定的时间、地点和数量，向甲方提供符合质量要求的建筑材料和设备。6.2甲方有权对承包方提供的材料进行检验，如不符合要求，承包方应负责更换或退货，并承担相应费用。6.3材料检验合格后，甲方应支付相应的材料费用。第七条设备安装与调试7.1承包方应按照设计要求进行设备安装，确保设备安装质量符合国家标准和行业规范。7.2设备安装完成后，承包方应进行调试，确保设备运行正常。7.3甲方有权对设备安装和调试过程进行监督，承包方应提供必要的配合。第八条付款方式与进度8.1付款方式：本合同项下工程款的支付采用分期付款方式。8.2付款进度：工程进度达到合同约定节点后，承包方提交付款申请，甲方应在收到申请后5个工作日内支付相应款项。8.3付款比例：各期付款比例根据工程进度和合同约定执行。第九条付款条件与期限9.1付款条件：工程进度符合合同约定，且工程质量达到验收标准。9.2付款期限：甲方应在约定的付款条件满足后，按合同约定的付款进度支付款项。第十条付款结算与审核10.1结算方式：工程款结算以实际完成工程量和合同约定的单价为基础。10.2审核程序：甲方收到承包方的结算申请后，应在5个工作日内完成审核，审核无误后支付相应款项。10.3争议解决：如结算过程中出现争议，双方应友好协商解决；协商不成，可提交仲裁或诉讼。第十一条争议解决机制11.1争议解决方式：本合同项下的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2协商：双方应通过协商解决争议。11.3调解：协商不成的，可申请第三方调解。11.4仲裁：协商和调解不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.5诉讼：协商、调解和仲裁均不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条争议解决程序12.1提出争议：任何一方认为存在争议时，应向对方提出书面争议通知。12.2解决期限：双方应在接到争议通知后30日内解决争议。12.3程序启动：如争议在规定期限内未解决，争议方有权启动协商、调解、仲裁或诉讼程序。第十三条违约责任13.1违约行为：包括但不限于未能按期完成工程、质量不符合要求、违反合同约定等。13.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约金：具体违约金的计算方式和数额按合同约定执行。第十四条合同解除条件14.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。14.2解除程序：一方提出合同解除申请，另一方应在接到申请后5个工作日内予以答复。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指根据本合同约定，由甲方或乙方邀请或委托，介入本合同履行过程中的独立第三方。2.第三方责任2.1第三方应按照本合同约定和委托方的指示，履行其职责和义务。2.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失或损害，应承担相应的法律责任。3.第三方介入程序3.1甲方或乙方需在第三方介入前，书面通知对方，并取得对方的同意。3.2第三方介入后，应与本合同双方保持沟通，及时报告工作进展和问题。4.第三方费用4.1第三方介入所需费用，包括但不限于劳务费、咨询费等，由委托方承担。4.2第三方费用支付方式及期限，按本合同约定执行。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料。5.2第三方有权根据工作需要，对施工方案、进度计划等进行合理调整。6.第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方、乙方及其他相关方的权利义务关系，按本合同约定执行。6.2第三方与甲方、乙方及其他相关方的争议解决，按本合同约定执行。7.第三方责任限额7.1第三方在本合同项下的责任，不得超过其根据本合同约定所承担的义务。7.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失或损害，其责任限额按本合同约定执行。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，双方应协商一致，并签订补充协议。8.2补充协议与本合同具有同等法律效力。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼。10.第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后，如发生合同解除情形，双方应按照本合同约定执行。11.第三方介入后的保密义务11.1第三方对本合同涉及的商业秘密和敏感信息负有保密义务。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.第三方介入后的合同终止12.1第三方介入后，如合同终止，双方应按照本合同约定处理相关事宜。13.第三方介入后的合同补充条款13.1本合同第三方介入后的补充条款，与本合同具有同等法律效力。13.2本合同第三方介入后的补充条款，应经双方协商一致，并签订书面文件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需详细说明施工方法、进度安排、资源配置等。2.施工进度计划详细要求：明确各阶段工程量、施工时间、质量要求、安全措施等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据，需详细列出各阶段的工作内容和时间节点。3.施工现场管理记录详细要求：记录施工现场的安全文明施工情况、安全检查结果、问题整改情况等。说明：施工现场管理记录是确保施工安全的重要手段，需及时记录和反馈问题。4.材料检验报告详细要求：包括材料名称、规格、批号、检验结果等。说明：材料检验报告是确保材料质量的重要凭证，需由具有资质的检验机构出具。5.设备安装调试记录详细要求：记录设备安装、调试过程、结果等。说明：设备安装调试记录是确保设备正常运行的重要依据，需详细记录设备状态和性能。6.工程验收报告详细要求：包括工程名称、验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是确认工程质量达到合同约定标准的重要文件，需详细记录验收过程和结果。7.付款申请及结算报告详细要求：包括工程量、单价、金额、付款依据等。说明：付款申请及结算报告是确保工程款支付合理的重要依据，需详细列出工程量和金额。8.争议解决文件详细要求：包括争议内容、协商结果、调解协议、仲裁裁决或判决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，需详细记录争议处理过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未能按期完成工程示例说明：承包方未能在约定的工期完成工程，导致工期延误，应承担违约责任。2.违约行为：质量不符合要求责任认定标准：工程实际质量未达到合同约定的标准。示例说明：施工完成的工程部分存在质量问题，经检验不符合设计要求，承包方应负责返工或修复。3.违约行为：违反合同约定责任认定标准：未按照合同约定履行义务或违反合同规定。示例说明：承包方未按照合同约定进行施工，甲方有权要求承包方停止施工，并承担违约责任。4.违约行为：造成损失或损害责任认定标准：因违约行为导致甲方或第三方遭受损失或损害。示例说明：因承包方施工不当导致设备损坏，承包方应赔偿甲方损失。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：泄露本合同涉及的商业秘密和敏感信息。示例说明：第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。2024年数据中心建设项目施工合同补充条款1本合同目录一览1.合同补充条款概述1.1补充条款的目的1.2补充条款的适用范围1.3补充条款的生效日期2.工程进度与工期2.1工程进度计划2.2工期延误的处理2.3工期调整的程序3.设计变更与洽商3.1设计变更的申请与审批3.2设计变更的费用及支付3.3设计变更的执行与验收4.材料与设备4.1材料与设备的质量要求4.2材料与设备的供应商选择4.3材料与设备的进场与验收5.工程施工与质量控制5.1施工现场管理5.2施工质量控制措施5.3工程验收标准与程序6.人员与劳务6.1施工人员资质要求6.2劳务派遣管理6.3人员培训与考核7.造价与支付7.1造价编制依据与原则7.2造价调整及支付方式7.3付款进度与结算8.风险管理与保险8.1风险识别与评估8.2风险防范与控制措施8.3保险种类及投保责任9.法律法规与政策9.1合同履行中的法律法规9.2政策调整对合同的影响9.3法律纠纷解决方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任与赔偿11.1违约行为的界定11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的计算与支付12.合同解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的程序12.3合同解除或终止后的处理13.合同补充条款的修改与补充13.1修改与补充的程序13.2修改与补充的效力14.其他约定事项14.1本合同目录一览的修订14.2合同附件与补充文件14.3本合同目录一览的解释权第一部分：合同如下：1.合同补充条款概述1.1本合同补充条款旨在明确2024年数据中心建设项目施工合同中未详细规定的事项，确保合同条款的完整性和可操作性。1.2本补充条款适用于合同主体双方在施工过程中产生的所有事宜，包括但不限于设计变更、材料采购、施工进度、质量控制、人员配置、造价调整、争议解决等。1.3本补充条款自双方签字之日起生效。2.工程进度与工期2.1工程进度计划应明确各阶段的起止时间和关键节点，双方应严格按照计划执行。2.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定新的工期计划，并相应调整合同工期。2.3工期调整需提前5个工作日通知对方，并经双方书面确认。3.设计变更与洽商3.1设计变更应经设计单位、建设单位、施工单位三方共同确认，并形成书面文件。3.2设计变更费用应根据变更原因及影响程度，由责任方承担。3.3设计变更实施前，施工单位应向建设单位提交实施方案，经批准后方可实施。4.材料与设备4.1所使用材料与设备应符合国家相关标准及合同要求，质量保证期不少于1年。4.2材料供应商应具备合法资质，提供合格证明文件。4.3材料进场前，施工单位应进行验收，并形成验收报告。5.工程施工与质量控制5.1施工单位应建立健全施工现场管理制度，确保工程质量和安全。5.2施工单位应按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。5.3工程验收应严格按照国家相关标准和合同要求进行，不合格工程不得交付使用。6.人员与劳务6.1施工单位应配备具有相应资质和经验的技术人员和管理人员。6.2劳务派遣单位应具备合法资质，派遣人员应符合合同要求。6.3施工单位应加强对劳务人员的培训和管理，确保其符合岗位要求。7.造价与支付7.1造价编制应依据国家相关标准、市场价格及合同约定进行。7.2造价调整应考虑市场波动、政策调整等因素，经双方协商一致后方可进行调整。7.3付款进度应按照合同约定及工程进度进行，支付方式为银行转账。8.法律法规与政策8.1合同履行过程中，双方应遵守国家现行法律法规和政策，确保合同合法有效。8.2如遇国家法律法规和政策调整，对合同内容产生影响的，双方应协商一致，对合同条款进行相应调整。8.3如因政策调整导致合同无法继续履行，双方应协商解决，必要时可依法解除合同。9.争议解决9.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。10.违约责任与赔偿10.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。10.2违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。10.3如因违约导致合同解除，违约方应退还守约方已支付的款项。11.合同解除与终止11.1.1合同一方严重违约，经催告后仍未纠正；11.1.2国家法律法规和政策要求解除合同；11.1.3双方协商一致解除合同。11.2合同解除后，双方应立即停止履行合同，并采取措施妥善处理善后事宜。11.3合同终止后，双方应相互结算，结清所有未了事项。12.合同补充条款的修改与补充12.1合同补充条款的修改与补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。12.2修改与补充的内容作为合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1本合同目录一览的修订需经双方签字确认后生效。13.2合同附件与补充文件应作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。13.3本合同目录一览的解释权归双方共同所有。14.合同生效与终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同自动终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的或解决合同争议，引入具有专业资质或特定能力的第三方机构或个人。15.2第三方介入的类型包括但不限于：监理、审计、评估、鉴定、调解、仲裁等。16.第三方介入的条件16.1合同主体任何一方提出引入第三方介入的，应提前5个工作日书面通知对方。16.2双方应共同确定第三方介入的类型、资质要求及具体职责。16.3第三方介入的申请应经合同主体双方书面同意。17.第三方介入的程序17.1双方应在协商一致的基础上，签订第三方介入协议，明确第三方的责任、权利和义务。17.2第三方介入协议应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。17.3第三方介入协议的生效需经双方签字盖章。18.第三方介入的职责18.1.1监理：对工程施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。18.1.2审计：对合同履行情况进行审计，确保合同资金使用合理。18.1.3评估：对工程成本、质量、进度等进行评估，提供专业意见。18.1.4鉴定：对工程质量、安全等方面进行鉴定，出具鉴定报告。18.1.5调解：在合同主体双方发生争议时，进行调解，促成双方达成一致。18.1.6仲裁：在合同主体双方发生争议时，根据仲裁协议进行仲裁。18.2第三方应按照合同约定和行业标准履行职责，确保合同目的的实现。19.第三方责任限额19.1第三方介入期间的赔偿责任，应参照国家有关法律法规及行业标准执行。19.2.1第三方介入的类型及专业能力；19.2..2第三方介入期间的合同履行情况；19.2..3第三方介入期间可能发生的风险及损失。19.3第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方介入期间，第三方的责任和义务仅限于合同约定范围内。20.2合同主体双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。20.3第三方不得干预合同主体双方的正常权利义务关系。20.4第三方介入期间，合同主体双方应积极配合第三方的相关工作。21.第三方介入的终止21.1第三方介入协议期满或合同目的实现后，第三方介入自动终止。21.2合同主体双方可提前终止第三方介入，但应书面通知第三方，并说明终止原因。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体双方的身份证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.合同签订地的相关证明文件，如土地证、房产证等。3.工程设计方案及施工图纸。4.材料与设备的采购合同及质量保证书。5.施工单位内部管理制度及人员资质证明。6.劳务派遣协议及人员资质证明。7.工程进度计划及变更记录。8.工程验收报告及质量评定书。9.造价编制依据及调整记录。10.付款进度表及结算报告。11.保险单据及保险合同。13.争议解决的相关文件，如调解书、仲裁裁决书等。14.合同补充条款及修改记录。附件要求：所有附件均应为原件或经合同主体双方签字盖章的复印件，并注明附件名称、页码及日期。附件说明：1.合同主体双方的身份证明文件是确认合同主体合法性的依据。2.合同签订地的相关证明文件是确认合同履行地点的依据。3.工程设计方案及施工图纸是工程建设的依据。4.材料与设备的采购合同及质量保证书是确保材料与设备质量的重要文件。5.施工单位内部管理制度及人员资质证明是确保施工质量和安全的重要文件。6.劳务派遣协议及人员资质证明是确认劳务派遣人员资质的依据。7.工程进度计划及变更记录是监督工程进度的重要文件。8.工程验收报告及质量评定书是确认工程质量的依据。9.造价编制依据及调整记录是确定工程造价的依据。10.付款进度表及结算报告是确认付款进度和结算情况的依据。11.保险单据及保险合同是确认保险责任的依据。13.争议解决的相关文件是解决争议的重要依据。14.合同补充条款及修改记录是完善合同条款的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程；施工单位未按合同约定的质量标准完成工程；施工单位未按合同约定的价格完成工程；施工单位未按合同约定的方式履行付款义务；第三方介入机构未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约行为应具有可归责性，即违约方主观上有过错或客观上存在违约行为。违约行为应具有可追责性，即违约行为对守约方造成了实际损失。违约责任应根据违约行为对守约方造成的实际损失进行认定。3.违约责任示例说明：施工单位未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期，应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失，如工期延误赔偿金。施工单位未按合同约定的质量标准完成工程，导致工程质量不合格，应承担违约责任，修复不合格工程或赔偿守约方因此遭受的损失。施工单位未按合同约定的价格完成工程，导致工程造价增加，应承担违约责任，支付增加的工程造价或赔偿守约方因此遭受的损失。施工单位未按合同约定的方式履行付款义务，导致付款延误，应承担违约责任，支付违约金。第三方介入机构未按合同约定履行职责，导致合同目的无法实现，应承担违约责任，赔偿合同主体双方因此遭受的损失。全文完。2024年数据中心建设项目施工合同补充条款2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2上下文解释1.3术语适用范围2.工程范围与要求2.1工程描述2.2工程量清单2.3施工图纸与技术规范3.施工进度与时间安排3.1施工计划3.2进度控制措施3.3逾期违约责任4.工程质量标准与验收4.1质量标准4.2验收程序4.3质量保证期5.材料与设备5.1材料供应5.2设备采购5.3材料与设备的检验与验收6.工程款支付与结算6.1工程款支付方式6.2付款条件与时间6.3结算程序与争议解决7.保险与责任7.1保险种类与范围7.2保险责任与免赔额7.3责任赔偿与违约责任8.合同变更与调整8.1变更程序8.2变更内容与影响8.3变更的生效时间9.争议解决与仲裁9.1争议解决方式9.2仲裁机构与程序9.3仲裁裁决的效力10.违约责任与赔偿10.1违约情形10.2违约责任10.3赔偿计算与支付11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续约13.合同履行与协助13.1履行义务13.2协助与配合13.3履行责任与义务14.附件与补充协议14.1附件清单14.2补充协议的效力14.3补充协议的签署与生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指2024年数据中心建设项目施工合同。1.1.2“业主”指合同中明确指定的业主单位。1.1.3“承包商”指合同中明确指定的施工单位。1.1.4“工程”指本合同约定的数据中心建设项目。1.1.5“工程量清单”指合同附件中的工程量清单。1.1.6“施工图纸”指合同附件中的施工图纸。1.1.7“技术规范”指合同附件中的技术规范文件。1.2上下文解释1.2.1本合同中所有术语的含义均以本条解释为准。1.2.2除非另有约定，否则合同中未明确定义的术语应按照相关行业通用术语解释。1.2.3上下文解释应以合同目的和条款内容为依据。1.3术语适用范围1.3.1本合同中的术语定义适用于整个合同全文。1.3.2术语解释在合同解释中具有优先权。2.工程范围与要求2.1工程描述2.1.1工程包括但不限于数据中心建筑主体结构、设备安装、布线系统等。2.1.2工程地点、规模和具体内容详见合同附件。2.2工程量清单2.2.1工程量清单应详细列明各项工程量，并按照国家或行业相关标准进行编制。2.2.2工程量清单作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.3施工图纸与技术规范2.3.1施工图纸应按照合同附件中的要求进行编制，并符合国家或行业相关标准。2.3.2技术规范应详细说明工程实施过程中的技术要求和质量标准。3.施工进度与时间安排3.1施工计划3.1.1承包商应在合同签订后30日内提交施工计划，包括施工进度、施工方法、施工组织机构等。3.1.2施工计划应经业主审核批准后方可实施。3.2进度控制措施3.2.1业主和承包商应共同制定进度控制措施，确保工程按计划完成。3.2.2任何影响进度的因素应及时沟通，并采取有效措施予以解决。3.3逾期违约责任3.3.1承包商未按计划完成工程，每逾期一天，应向业主支付相当于日工程款千分之二的违约金。3.3.2业主未按约定支付工程款，每逾期一天，应向承包商支付相当于日工程款千分之二的违约金。4.工程质量标准与验收4.1质量标准4.1.1工程质量应达到国家或行业规定的合格标准。4.1.2承包商应按照合同附件中的技术规范进行施工，确保工程质量。4.2验收程序4.2.1工程完成后，承包商应组织自检，并提交验收申请。4.2.2业主应在收到验收申请后15日内进行验收。4.3质量保证期4.3.1工程质量保证期为自验收合格之日起一年。4.3.2在质量保证期内，因施工质量问题造成的损失由承包商负责修复或赔偿。5.材料与设备5.1材料供应5.1.1承包商负责工程所需材料的采购和供应。5.1.2材料应符合合同附件中的要求和质量标准。5.2设备采购5.2.1承包商负责工程所需设备的采购和供应。5.2.2设备应符合合同附件中的要求和技术规范。5.3材料与设备的检验与验收5.3.1承包商应对所采购的材料和设备进行检验，确保其符合合同要求。5.3.2业主有权对材料和设备进行抽样检验，检验不合格的应予以退换。6.工程款支付与结算6.1工程款支付方式6.1.1工程款支付采用按月进度支付的方式。6.1.2业主应在每月末前支付当月应付款项的80%。6.2付款条件与时间6.2.1付款条件为工程进度符合合同要求，且相关验收手续完备。6.2.2付款时间为每月末前。6.3结算程序与争议解决6.3.1结算程序按合同附件中的要求执行。6.3.2争议解决方式为协商或仲裁。8.合同变更与调整8.1变更程序8.1.1任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并说明变更的原因和具体内容。8.1.2接到变更通知的一方应在收到通知后7日内回复，表示同意或不同意变更。8.2变更内容与影响8.2.1合同变更应详细列明变更内容，包括但不限于工程范围、工程量、施工进度、付款条件等。8.2.2变更内容应对合同双方产生的影响进行评估，并相应调整合同条款。8.3变更的生效时间8.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。9.争议解决与仲裁9.1争议解决方式9.1.1合同争议应通过友好协商解决。9.1.2协商不成，任何一方均有权向合同所在地人民法院提起诉讼或向双方同意的仲裁机构申请仲裁。9.2仲裁机构与程序9.2.1仲裁机构应为由双方共同指定的仲裁委员会。9.2.2仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。9.3仲裁裁决的效力9.3.1仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。10.违约责任与赔偿10.1违约情形10.1.1承包商未按合同约定完成工程或提供质量不合格的工程。10.1.2业主未按合同约定支付工程款或履行其他义务。10.2违约责任10.2.1承包商应承担未按合同约定完成工程或提供质量不合格工程的违约责任。10.2.2业主应承担未按合同约定支付工程款或履行其他义务的违约责任。10.3赔偿计算与支付10.3.1违约方应按照合同约定的赔偿标准计算赔偿金额。10.3.2赔偿金额应在违约事实发生后30日内支付。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程完成且验收合格。11.2.2双方约定的合同终止条件成就。11.3合同解除与终止的程序11.3.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。11.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算。12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章，并按合同约定履行相关手续。12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止。12.3合同续约12.3.1合同期满前，双方可协商决定是否续约。13.合同履行与协助13.1履行义务13.1.1承包商应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。13.1.2业主应按照合同约定支付工程款，并提供必要的协助。13.2协助与配合13.2.1双方应相互协助，确保合同顺利履行。13.3履行责任与义务13.3.1承包商对工程的质量、安全、进度承担全部责任。13.3.2业主对工程款的支付、施工现场的安全管理承担相应责任。14.附件与补充协议14.1附件清单14.1.1合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范、工程进度计划等。14.2补充协议的效力14.2.1补充协议是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.3补充协议的签署与生效14.3.1补充协议应由合同双方共同签署，并自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指本合同中未明确指定的，但为履行合同目的而介入合同关系的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方的介入方式15.2.1第三方介入合同关系，应经合同双方同意，并以书面形式明确第三方的角色、权限和责任。15.3第三方的责权利15.3.1第三方应根据合同约定和自身职责，行使权利、履行义务和承担相应责任。15.3.2第三方的权利包括但不限于对工程质量、进度、安全等方面的监督权和验收权。15.3.3第三方的义务包括但不限于按照合同要求提供专业意见、报告和评估结果。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的资质和条件。16.1.2甲方应与第三方签订保密协议，确保合同内容不被泄露。16.1.3甲方应承担第三方在履行合同过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。16.2.2乙方应接受第三方提出的合理建议和意见。16.2.3乙方应承担因配合第三方工作不当而产生的责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，以限制其因违约或过失而产生的赔偿责任。17.2责任限额的调整17.2.1若第三方在履行合同过程中发生重大违约或过失，导致合同双方或第三方自身遭受重大损失，经双方协商一致，可调整第三方的责任限额。17.3责任限额的执行17.3.1第三方在履行合同过程中，若因自身责任导致合同一方或双方遭受损失，应在责任限额内承担赔偿责任。17.3.2超过责任限额的部分，由合同双方根据实际情况协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，甲方为委托方，第三方为被委托方。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系为监督与被监督关系，乙方为被监督方。18.3第三方与其他第三方的划分18.3.1第三方与其他第三方之间的关系，应根据各自的合同约定和业务范围确定。18.4第三方与其他各方的关系18.4.1第三方与合同双方的关系，应以本合同及附件中的约定为准。19.第三方的退出与替换19.1第三方的退出19.1.1第三方因故退出合同关系，应提前通知合同双方，并说明退出原因。19.1.2第三方的退出，不影响本合同及其他相关合同的效力。19.2第三方的替换19.2.1第三方退出后，合同双方可协商确定新的第三方介入合同关系。19.2.2新的第三方介入合同关系，应遵循本合同及附件的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列明各项工程量，包括单位、数量和计量方法。应符合国家或行业相关标准，并经合同双方确认。2.施工图纸包括建筑主体结构、设备安装、布线系统等图纸。应符合国家或行业相关标准，并经合同双方确认。3.技术规范详细说明工程实施过程中的技术要求和质量标准。应符合国家或行业相关标准，并经合同双方确认。4.施工计划包括施工进度、施工方法、施工组织机构等。应经业主审核批准后方可实施。5.质量保证书承包商对工程质量保证的承诺和措施。6.付款申请单承包商根据工程进度和合同约定，向业主申请付款的书面文件。7.工程验收报告验收完成后，由第三方出具的工程验收报告。8.争议解决文件记录争议解决过程中产生的文件，包括协商记录、仲裁裁决等。9.合同变更文件记录合同变更内容、双方签字和生效日期的文件。10.第三方资质证明文件第三方介入合同关系时，提供的资质证明文件。11.保密协议甲方与第三方签订的保密协议。12.其他相关文件与合同履行相关的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包商未按合同约定完成工程或提供质量不合格的工程。1.2业主未按合同约定支付工程款或履行其他义务。1.3第三方未按合同约定履行职责或提供不合格的服务。2.责任认定标准2.1承包商违约：根据合同约定和工程损失情况，承包商应承担相应的违约责任。2.2业主违约：根据合同约定和工程损失情况，业主应承担相应的违约责任。2.3第三方违约：根据合同约定和第三方责任限额，第三方应承担相应的违约责任。3.示例说明3.1承包商违约示例：承包商未按计划完成工程，导致工期延误，业主因此遭受额外损失，承包商应承担相应违约责任，包括赔偿业主的额外损失和支付违约金。3.2业主违约示例：业主未按约定支付工程款，导致承包商无法继续施工，业主应承担违约责任，包括支付工程款和支付违约金。3.3第三方违约示例：第三方提供的检测报告不合格，导致工程无法验收，第三方应承担违约责任，包括重新提供合格报告和支付违约金。全文完。2024年数据中心建设项目施工合同补充条款3本合同目录一览1.合同背景及依据1.1项目基本情况1.2合同签订依据1.3合同签订目的2.工程范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程进度安排3.施工组织设计及施工方案3.1施工组织设计3.2施工方案3.3施工安全措施4.材料设备采购及供应4.1材料设备采购原则4.2材料设备供应商选择4.3材料设备供应方式5.施工进度及工期5.1施工进度安排5.2工期要求5.3进度调整及延误处理6.质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3质量保证期7.施工安全及环境保护7.1施工安全要求7.2安全生产责任制7.3环境保护措施8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.2工程款结算8.3支付进度及条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任追究11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2合同补充条款13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止时间14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知送达14.3争议管辖第一部分：合同如下：1.合同背景及依据1.1项目基本情况1.1.1项目名称：2024年数据中心建设项目1.1.2项目地点：省市区1.1.3项目业主：有限公司1.1.4项目总投资：人民币壹拾亿元整1.1.5项目建设周期：2024年1月1日至2025年12月31日1.2合同签订依据1.2.1国家有关法律法规1.2.2行业标准和规范1.2.3业主方提供的项目可行性研究报告1.2.4施工图设计文件及相关资料1.3合同签订目的1.3.1按照合同约定，确保项目按期、按质、按量完成建设任务。1.3.2明确甲乙双方的权利和义务，维护双方合法权益。1.3.3促进工程建设的顺利进行，实现项目预期目标。2.工程范围及内容2.1工程范围2.1.1数据中心土建工程2.1.2数据中心机电安装工程2.1.3数据中心智能化系统工程2.2工程内容2.2.1土建工程：地基基础、主体结构、屋面及防水、装饰装修等。2.2.2机电安装工程：给排水、消防、暖通空调、电气等。2.2.3智能化系统工程：安防监控、综合布线、计算机网络等。2.3工程进度安排2.3.1土建工程：2024年1月1日至2024年6月30日2.3.2机电安装工程：2024年7月1日至2024年12月31日2.3.3智能化系统工程：2025年1月1日至2025年3月31日2.3.4验收及交付：2025年4月1日至2025年4月30日3.施工组织设计及施工方案3.1施工组织设计3.1.1施工组织设计原则3.1.2施工组织设计编制内容3.1.3施工组织设计审批程序3.2施工方案3.2.1施工方案编制原则3.2.2施工方案编制内容3.2.3施工方案审批程序3.3施工安全措施3.3.1施工现场安全管理3.3.2安全生产责任制3.3.3安全隐患排查及整改4.材料设备采购及供应4.1材料设备采购原则4.1.1符合国家相关法律法规和行业标准4.1.2质量可靠、价格合理4.1.3供应及时、服务到位4.2材料设备供应商选择4.2.1通过公开招标或邀请招标方式选择供应商4.2.2供应商资质审查4.2.3供应商售后服务保障4.3材料设备供应方式4.3.1按照合同约定的时间、数量、质量要求供应4.3.2供应商负责运输至施工现场4.3.3供应商提供相关技术支持5.施工进度及工期5.1施工进度安排5.1.1土建工程：2024年1月1日至2024年6月30日5.1.2机电安装工程：2024年7月1日至2024年12月31日5.1.3智能化系统工程：2025年1月1日至2025年3月31日5.2工期要求5.2.1按照合同约定的工期完成工程建设任务5.2.2工期延误责任由乙方承担5.3进度调整及延误处理5.3.1因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致后可调整工期5.3.2工期延误超过合同约定期限，乙方应承担违约责任8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.1.1工程款按月进度支付8.1.2付款比例：土建工程30%，机电安装工程25%，智能化系统工程20%，验收合格后15%，尾款10%8.2工程款结算8.2.1结算依据：工程量清单、合同价格、实际完成工程量、材料设备价格等8.2.2结算时间：每月末前5个工作日内提交结算申请，次月10日前完成结算8.3支付进度及条件8.3.1支付进度：按工程进度分段支付8.3.2支付条件：工程进度达到约定比例，且验收合格9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1通过友好协商解决9.1.2协商不成，提交合同约定的仲裁委员会仲裁9.1.3仲裁委员会的选择：省市仲裁委员会9.2争议解决程序9.2.1争议双方应在争议发生后30日内提交书面仲裁申请9.2.2仲裁委员会在收到仲裁申请后15日内组成仲裁庭9.2.3仲裁庭应在仲裁庭组成后的3个月内作出仲裁裁决9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限为自争议发生后6个月内9.3.2仲裁裁决为终局裁决10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程任务的10.1.2乙方工程质量不符合合同约定的10.1.3乙方未按合同约定支付工程款的10.2违约责任承担10.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约责任追究10.3.1甲方有权要求乙方承担违约责任10.3.2违约责任追究程序：协商解决或提交仲裁委员会仲裁11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1乙方严重违约，甲方有权解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同11.2合同终止条件11.2.1工程建设任务完成，验收合格11.2.2双方协商一致终止合同11.3合同解除及终止程序11.3.1合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商11.3.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余事宜12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.1.1工程量清单12.1.2施工组织设计12.1.3材料设备清单12.1.4其他相关文件12.2合同补充条款12.2.1本合同补充条款与本合同具有同等法律效力12.2.2本合同补充条款的修改或补充，需经双方协商一致并书面确认13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效13.1.2合同签订后15日内报送相关主管部门备案13.2合同终止条件13.2.1合同约定的终止条件成就13.2.2合同解除13.3合同生效及终止时间13.3.1合同生效时间：自合同签订之日起13.3.2合同终止时间：合同约定的终止条件成就时或合同解除时14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式送达，自送达之日起生效14.3争议管辖14.3.1本合同争议管辖地为省市区人民法院第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行，提供咨询、监理、检测、验收等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、进度控制、合同管理、争议解决等方面。15.3第三方介入条件15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合作协议过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的法律责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额为合作协议中约定的金额，如未约定，则以第三方注册资本的5%为限。16.3责任承担16.3.1第三方责任限额内的损失由第三方自行承担。16.3.2超过责任限额的损失，由第三方在责任限额内承担，剩余部分由甲乙双方按合同约定比例分担。17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方作为独立第三方，与甲乙双方不存在隶属关系。17.2第三方权利17.2.1第三方有权根据合作协议，对工程进行监理、检测、验收等工作。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.3第三方义务17.3.1第三方应按照合作协议，独立、客观、公正地履行职责。17.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1第三方介入时的额外条款18.1.1第三方介入时，甲乙双方应按照合作协议，及时向第三方提供必要的资料和信息。18.1.2第三方介入时，甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行职责。18.2第三方介入时的说明18.2.1第三方介入时，甲乙双方应明确第三方的职责范围，避免职责重叠或缺失。18.2.2第三方介入时，甲乙双方应确保第三方的工作不会对工程进度和质量造成不利影响。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方的关系建立在合作协议的基础上，甲方应按照协议约定，支付第三方服务费用。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方的关系建立在合作协议的基础上，乙方应按照协议约定，配合第三方的工作。19.3第三方与工程其他相关方的划分19.3.1第三方与工程其他相关方（如设计单位、供应商等）的关系，由甲方和乙方分别与其协商确定。19.4第三方与其他相关方的责任划分19.4.1第三方与其他相关方的责任划分，应按照合作协议、相关法律法规以及各方的约定确定。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后产生的争议，应通过协商解决。20.2协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。20.3仲裁裁决为终局裁决，甲乙双方应予以履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明：工程量清单是工程款支付和结算的依据。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件。3.材料设备清单详细要求：包括材料设备的名称、规格、数量、产地、供应商、单价、总价等。说明：材料设备清单是材料设备采购和供应的依据。4.施工图纸及技术规范详细要求：包括土建、机电、智能化等工程的施工图纸及技术规范。说明：施工图纸及技术规范是施工的依据。5.合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、附件等。说明：合同签订文件是合同生效的法律依据。6.验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的重要文件。7.工程款支付凭证详细要求：包括支付时间、支付金额、支付方式、收款人等。说明：工程款支付凭证是工程款支付和结算的依据。8.争议解决文件详细要求：包括争议内容、争议解决过程、仲裁裁决书等。说明：争议解决文件是争议解决的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程任务责任认定标准：乙方未按合同约定的工期、质量标准完成工程任务。示例：乙方未按合同约定时间完成土建工程，导致工期延误。2.乙方工程质量不符合合同约定责任认定标准：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准。示例：乙方施工的机电安装工程存在严重质量问题，影响使用。3.乙方未按合同约定支付工程款责任认定标准：乙方未按合同约定的支付进度和条件支付工程款。示例：乙方未按合同约定支付进度款，导致工程款支付延误。4.第三方未按合作协议履行职责责任认定标准：第三方未按合作协议履行监理、检测、验收等职责。示例：第三方在工程质量检测中未发现重大质量问题，导致后期整改成本增加。5.甲方未按合同约定提供资料和信息责任认定标准：甲方未按合同约定提供施工、验收、支付等所需的资料和信息。示例：甲方未提供完整的施工图纸，导致乙方施工延误。6.甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定的支付进度和条件支付工程款。示例：甲方未按合同约定支付进度款，导致乙方资金周转困难。全文完。2024年数据中心建设项目施工合同补充条款4本合同目录一览1.1项目概述1.2合同双方1.3合同签订时间1.4合同生效时间1.5合同期限1.6合同价款1.7付款方式1.8付款节点1.9工程进度1.10施工质量1.11施工安全1.12工程验收1.13合同变更1.14违约责任1.15争议解决1.16合同解除1.17合同终止1.18合同解除后的处理1.19合同附件1.20合同生效条件第一部分：合同如下：1.1项目概述1.1.1项目名称：2024年数据中心建设项目1.1.2项目地点：[具体地址]1.1.3项目规模：[具体规模描述]1.1.4项目建设内容：包括但不限于数据中心主体结构、设备安装、系统集成等。1.2合同双方1.2.1发包方：[发包方全称]1.2.2承包方：[承包方全称]1.2.3代理/代表人：[双方代理人姓名及职务]1.2.4联系方式：[双方联系方式]1.3合同签订时间1.3.1发包方与承包方于[签订日期]在[签订地点]签订本合同。1.4合同生效时间1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限1.5.1本合同有效期为[具体期限]，自合同生效之日起计算。1.6合同价款1.6.1本合同总价款为人民币[具体金额]元整，大写：[大写金额]。1.7付款方式1.7.1付款方式：按工程进度分阶段支付。1.7.2首付款：合同签订后[具体天数]内支付合同价款的[具体百分比]。1.7.3进度款：按实际完成工程量及约定的付款比例支付。1.7.4竣工结算款：工程竣工验收合格后[具体天数]内支付合同价款的[具体百分比]。1.8付款节点1.8.1首付款节点：合同签订后[具体天数]内。1.8.2进度款节点：根据工程进度计划，每月[具体日期]前支付上一个月完成的工程款。1.8.3竣工结算款节点：工程竣工验收合格后[具体天数]内。1.9工程进度1.9.1工程进度计划：[详细列出各阶段工期及开始、结束日期]。1.9.2工程进度控制：承包方应按合同约定的进度计划进行施工，发包方有权对工程进度进行监督检查。1.10施工质量1.10.1施工质量要求：按照国家相关标准和规范执行。1.10.2质量验收：工程完成后，由双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。1.11施工安全1.11.1施工安全责任：承包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。1.11.2安全生产制度：承包方应建立健全安全生产制度，并严格执行。1.12工程验收1.12.1验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。1.12.2验收程序：验收前，承包方应向发包方提交验收申请，经双方确认验收时间后进行验收。1.13合同变更1.13.1合同变更程序：任何一方提出变更，需书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。1.13.2变更内容：包括但不限于工程范围、工期、价款等。1.14违约责任1.14.1违约责任承担：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。1.14.2违约赔偿：违约方应支付违约金，违约金按合同价款的[具体百分比]计算。1.15争议解决1.15.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。1.16合同解除1.16.1合同解除条件：出现合同约定的解除条件时，任何一方有权解除合同。1.17合同终止1.17.1合同终止条件：合同履行完毕或者合同解除后，合同终止。1.18合同解除后的处理1.18.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工作，并结清相关款项。1.19合同附件1.19.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、合同变更协议等。1.20合同生效条件1.20.1本合同自双方签字盖章之日起生效，生效条件为合同条款全部履行完毕。8.1合同履行8.1.1承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。8.1.2承包方应确保工程材料、设备符合国家规定和合同要求。8.1.3承包方应遵守国家有关环境保护和节能的法律法规。8.2工程变更8.2.1工程变更需经发包方同意，并签订书面变更协议。8.2.2工程变更不影响合同总工期和总价款的，不调整合同工期和价款。8.2.3工程变更影响合同工期和价款的，按合同约定进行调整。8.3工程验收8.3.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。8.3.2验收不合格的工程，承包方应按发包方要求进行整改，直至验收合格。8.3.3验收合格的工程，发包方应在验收合格后[具体天数]内支付相应的工程款。8.4保密条款8.4.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.4.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年数]。8.5不可抗力8.5.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.5.2发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取必要的措施减少损失。8.5.3不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。8.6知识产权8.6.1承包方在履行合同过程中产生的知识产权归承包方所有。8.6.2发包方不得侵犯承包方的知识产权。8.7合同解除a)一方严重违约；b)发生不可抗力，且合同无法继续履行；c)合同约定的其他解除条件。8.8合同解除后的处理8.8.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工作，并结清相关款项。8.8.2合同解除不影响双方已经履行的合同义务和权利。8.9合同终止8.9.1合同终止条件：合同履行完毕或者合同解除后，合同终止。8.10合同附件8.10.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、合同变更协议等。8.11合同争议解决8.11.1合同争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.12合同生效条件8.12.1本合同自双方签字盖章之日起生效，生效条件为合同条款全部履行完毕。8.13合同解除通知8.13.1解除合同的通知应以书面形式发出，并在[具体天数]内送达对方。8.14合同履行完毕8.14.1合同履行完毕后，双方应共同签署合同履行完毕证明，并办理合同解除手续。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方定义9.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方邀请参与合同履行的非合同主体，包括但不限于监理方、审计方、评估方、保险代理方、技术支持方等。9.2第三方介入方式9.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。9.2.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则，不得损害甲乙双方的合法权益。9.3第三方职责9.3.1第三方应根据合作协议，履行其职责，并对甲乙双方负责。9.3.2第三方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，独立、客观、公正地开展工作。9.4第三方权利9.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据，以便其履行职责。9.4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出改进建议。9.5第三方责任9.5.1第三方对其在履行职责过程中产生的直接责任，应承担相应的赔偿责任。9.5.2第三方责任限额：第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过合同价款的[具体百分比]。9.6第三方与其他各方的关系9.6.1第三方与甲乙双方之间是合作关系，而非委托代理关系。9.6.2第三方不得以甲乙双方的名义进行任何活动，否则由此产生的后果由第三方自行承担。9.7第三方介入程序9.7.1甲乙双方需在合同履行过程中，根据实际情况提出第三方介入的需求。9.7.2第三方介入前，甲乙双方应共同商定第三方介入的范围、职责、权利和责任。9.7.3第三方介入后，甲乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。9.8第三方变更9.8.1若需更换第三方，甲乙双方应提前[具体天数]通知对方，并书面确认新的第三方。9.8.2新的第三方介入后，原第三方的协议终止，其职责和责任由新的第三方承担。9.9第三方介入的终止9.9.1第三方介入的终止条件：合同履行完毕、合同解除或协议约定的其他终止条件。9.9.2第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方进行结算，并办理相关手续。9.10第三方介入的费用9.10.1第三方介入的费用由甲乙双方按合作协议约定承担。9.10.2若第三方介入费用超出约定，甲乙双方应协商解决。9.11第三方介入的争议解决9.11.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决。9.11.2协商不成的，可按合作协议约定的争议解决方式解决。9.12第三方介入的信息保密9.12.1第三方对其在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密和敏感信息负有保密义务。9.12.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年数]。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程款支付依据。2.附件二：施工图纸要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸是施工的重要依据，确保施工质量。3.附件三：合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、时间、双方签字盖章等。说明：合同变更协议是对合同条款的补充和修改，需双方共同签署。4.附件四：验收报告要求：记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，证明工程符合合同要求。5.附件五：第三方合作协议要求：详细约定第三方的职责、权利、责任和费用等。说明：第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要依据。6.附件六：工程进度计划要求：明确列出各阶段工期、开始和结束日期。说明：工程进度计划是监督工程进度的重要工具。7.附件七：安全生产协议要求：约定安全生产责任、措施和要求。说明：安全生产协议是确保施工安全的重要文件。8.附件八：保密协议要求：约定双方的保密义务和保密期限。说明：保密协议是保护商业秘密和敏感信息的重要法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程；施工质量不符合合同约定；未经双方同意擅自变更工程；未经双方同意将工程分包或转包；违反安全生产规定导致事故发生；未按合同约定支付工程款；未经双方同意擅自终止合同。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等；违约金按合同价款的[具体百分比]计算；赔偿损失以实际损失为准；恢复原状指恢复工程至合同约定状态。3.示例说明：若承包方未按合同约定的时间完成工程，每逾期一天，应支付合同价款的[具体百分比]作为违约金；若施工质量不符合合同约定，承包方应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失；若未经双方同意擅自变更工程，变更部分费用由违约方承担。全文完。2024年数据中心建设项目施工合同补充条款5本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资1.5项目建设周期2.施工单位2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3施工单位项目负责人2.4施工单位联系方式3.施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工质量标准3.4施工进度计划4.施工图纸4.1施工图纸提供时间4.2施工图纸审核4.3施工图纸修改5.材料设备5.1材料设备采购5.2材料设备质量5.3材料设备验收5.4材料设备存储6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场交通7.施工变更7.1变更程序7.2变更费用7.3变更审批8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收报告9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.施工保证金10.1保证金金额10.2保证金退还条件10.3保证金退还时间11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的处理14.其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2024年数据中心建设项目1.2项目地点：省市区1.3项目规模：占地面积X平方米，建筑面积X平方米1.4项目投资：总投资额为人民币X万元1.5项目建设周期：自合同签订之日起，预计建设工期为12个月2.施工单位2.1施工单位名称：建筑工程有限公司2.2施工单位资质：具有建筑工程施工总承包一级资质2.3施工单位项目负责人：，联系电话：13856783.施工内容3.1施工范围：包括土建施工、设备安装、网络布线、消防系统等3.2施工工艺：按照国家相关标准和规范执行，确保施工质量3.3施工质量标准：达到国家标准一级品质量要求3.4施工进度计划：具体施工进度计划见附件一4.施工图纸4.1施工图纸提供时间：合同签订后10个工作日内4.2施工图纸审核：施工单位对施工图纸进行审核，如有问题，应及时通知设计单位修改4.3施工图纸修改：设计单位根据施工单位反馈意见，在5个工作日内完成修改并重新提供5.材料设备5.1材料设备采购：由施工单位负责采购，确保材料设备符合国家标准和合同要求5.2材料设备质量：施工单位负责对采购的材料设备进行检验，合格后方可使用5.3材料设备验收：项目监理单位负责对材料设备进行验收，合格后方可进场使用5.4材料设备存储：施工单位应妥善保管材料设备，防止损坏和丢失6.施工现场管理6.1施工现场布置：按照施工组织设计进行布置，确保施工安全、环保6.2施工现场安全：施工单位应严格执行安全生产法规，确保施工现场安全6.3施工现场环保：施工单位应遵守环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响6.4施工现场交通：施工单位应合理规划施工现场交通，确保交通畅通7.施工变更7.1变更程序：任何一方提出变更，应提前5个工作日以书面形式通知对方7.2变更费用：变更费用按照实际情况由双方协商确定7.3变更审批：变更事项经双方同意后，由项目负责人签字确认8.施工验收8.1验收标准：按照国家相关标准和规范以及合同约定进行验收8.2验收程序：验收前由施工单位组织自检，验收时由建设单位