2024年度中铁工程劳务分包争议解决协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度中铁工程劳务分包争议解决协议本合同目录一览1.总则1.1合同目的1.2适用范围1.3定义和解释2.双方当事人2.1分包单位2.2中铁工程单位2.3合同签订3.工程项目3.1工程概况3.2工程内容3.3工程地点4.合同履行4.1工程进度4.2质量标准4.3工程变更4.4安全生产5.争议解决5.1争议类型5.2争议解决程序5.3争议解决机构5.4争议解决费用6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后果9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后果10.合同履行担保10.1担保方式10.2担保期限10.3担保责任11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：技术规范12.3附件三：其他相关文件13.合同生效、变更和解除13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除14.其他14.1通知与送达14.2争议管辖14.3合同份数14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.总则1.1合同目的本合同旨在明确中铁工程单位与分包单位之间的劳务分包关系，规范双方的权利和义务，保障工程项目的顺利进行。1.2适用范围本合同适用于中铁工程单位与分包单位之间在2024年度内签订的劳务分包合同。1.3定义和解释本合同中使用的术语和定义，按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方当事人2.1分包单位分包单位是指具备相关资质，愿意按照本合同约定，向中铁工程单位提供劳务服务的单位。2.2中铁工程单位中铁工程单位是指具有独立法人资格，负责组织、管理和实施工程项目的单位。2.3合同签订双方当事人应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。3.工程项目3.1工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程类型等基本信息。3.2工程内容工程内容包括劳务分包单位应完成的各项工作任务，如施工、安装、调试等。3.3工程地点工程地点应明确具体的地理位置，包括省、市、县（区）等。4.合同履行4.1工程进度工程进度应按照合同约定的时间节点进行，确保工程按期完成。4.2质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范要求，确保工程质量合格。4.3工程变更工程变更应按照合同约定程序进行，经双方协商一致后方可实施。4.4安全生产分包单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。5.争议解决5.1争议类型争议类型包括合同履行过程中的质量、工期、费用等方面的争议。5.2争议解决程序发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁。5.3争议解决机构争议解决机构为具有资质的仲裁委员会。5.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。6.违约责任6.1违约行为违约行为包括未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更工程内容等。6.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。6.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约行为的性质、情节和造成的损失等因素确定。7.保密条款7.1保密内容保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、工程信息等。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。7.3违约责任违反保密义务的，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。8.合同解除8.1解除条件合同解除条件包括但不限于：一方违约导致合同无法履行、发生不可抗力事件、双方协商一致解除合同等。8.2解除程序合同解除应提前通知对方，并书面确认解除事宜。解除通知应在解除条件发生之日起五个工作日内送达对方。8.3解除后果合同解除后，双方应按照约定进行结算，并办理相关手续。9.合同终止9.1终止条件合同终止条件包括但不限于：工程完成、合同期限届满、双方协商一致终止合同等。9.2终止程序合同终止应按照合同约定或法律规定程序进行，并书面确认终止事宜。9.3终止后果合同终止后，双方应按照约定进行结算，并办理相关手续。10.合同履行担保10.1担保方式担保方式包括但不限于银行保函、保证书、抵押、质押等。10.2担保期限担保期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。10.3担保责任担保人应承担相应的担保责任，确保分包单位履行合同义务。11.不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应相互理解，积极采取措施减轻损失，并协商解决由此引起的合同履行问题。12.合同附件12.1附件一：工程量清单附件一详细列明工程项目的各项工程量，作为合同履行的重要依据。12.2附件二：技术规范附件二规定工程项目的施工、安装、调试等技术要求，确保工程质量。12.3附件三：其他相关文件附件三包括合同履行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、验收报告等。13.合同生效、变更和解除13.1合同生效合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.3合同解除合同解除按第八条规定执行。14.其他14.1通知与送达通知应以书面形式送达对方，送达地址以合同中约定的为准。14.2争议管辖双方因合同履行发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同份数合同一式两份，双方各执一份。14.4合同解释权本合同的解释权归中铁工程单位所有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方解决争议、提供专业服务或执行特定任务而介入的独立第三方主体。1.2第三方包括但不限于中介机构、鉴定机构、监理单位、仲裁机构等。2.第三方介入目的2.1协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。2.2提供专业服务，如技术鉴定、工程监理等。2.3执行特定任务，如合同执行过程中的监督、协调等。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致。3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方介入的具体事宜。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方介入的性质、服务内容以及合同约定确定。4.2第三方责任限额应在第三方协议中明确，并在合同中予以确认。4.3第三方责任限额最高不得超过合同总金额的10%。5.第三方权利5.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，独立开展相关工作。5.2第三方有权获取甲乙双方提供的必要资料和文件。5.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。6.第三方义务6.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，独立、客观、公正地履行职责。6.2第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。6.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和隐私。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。7.2第三方与甲乙双方之间的权利义务关系由第三方协议约定。7.3第三方在执行任务过程中，如需与其他方（如供应商、分包商等）发生关系，应遵守相关法律法规和合同约定。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，合同如有变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。8.2补充协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。9.第三方介入费用9.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方协议约定承担。9.2第三方介入费用应在第三方协议中明确，并在合同中予以确认。10.第三方介入争议解决10.1第三方介入过程中如发生争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.第三方介入后的合同解除11.1第三方介入后，如发生合同解除情形，甲乙双方应按照合同约定和第三方协议处理。11.2第三方介入费用应根据实际情况退还或结算。12.第三方介入后的合同终止12.1第三方介入后，合同终止应按照合同约定和第三方协议执行。12.2第三方介入费用应根据实际情况退还或结算。13.第三方介入后的合同履行担保13.1第三方介入后，如需合同履行担保，应按照合同约定和第三方协议执行。14.第三方介入后的不可抗力14.1第三方介入后，如发生不可抗力事件，应按照合同约定和第三方协议处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的各项工程量，包括主要材料和辅助材料的使用量，单位工程量和分部分项工程量等。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，应与施工图纸相一致。2.附件二：技术规范详细要求：规定工程项目的施工、安装、调试等技术要求，包括质量标准、施工工艺、材料规格等。说明：技术规范是确保工程质量合格的重要文件，应严格按照国家相关标准和规范执行。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应具有可操作性和实用性。4.附件四：安全文明施工措施详细要求：包括安全管理制度、文明施工要求、环境保护措施等。说明：安全文明施工措施是保障施工安全和环境的重要文件。5.附件五：合同履行过程中的会议纪要详细要求：记录合同履行过程中的会议内容、参会人员、决议事项等。说明：会议纪要是合同履行过程中的重要记录，有助于后续问题的解决。6.附件六：工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完成的重要文件，应作为工程结算的依据。7.附件七：工程结算报告详细要求：包括结算依据、结算金额、付款方式等。说明：工程结算报告是合同履行完毕后的重要文件，应作为付款依据。8.附件八：其他相关文件详细要求：包括但不限于设计变更通知、工程进度报告、质量检验报告等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的辅助性文件，有助于合同双方的沟通和协作。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程责任认定：延误工期，每日按合同约定金额支付违约金。示例：若合同约定工期为30天，实际完成工期为40天，则每日需支付违约金。工程质量不合格责任认定：修复不合格工程，并承担修复费用；若无法修复，按合同约定比例扣除工程款。示例：若合同约定工程质量不合格，扣除工程款的10%，则需扣除相应金额。擅自变更工程内容责任认定：变更未经双方协商一致，造成损失，由责任方承担。示例：若因分包单位擅自变更工程内容导致损失，由分包单位承担。违反安全生产规定责任认定：造成安全事故，按国家相关法律法规追究责任。示例：若因分包单位违反安全生产规定造成人员伤亡，分包单位需承担相应法律责任。违反保密条款责任认定：泄露商业秘密，按合同约定承担赔偿责任。示例：若分包单位泄露商业秘密，需支付赔偿金。违反合同解除条款责任认定：未按合同约定解除合同，按合同约定承担违约责任。示例：若分包单位未按合同约定解除合同，需支付违约金。全文完。2024年度中铁工程劳务分包争议解决协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2解释原则2.合同主体2.1分包方信息2.2总包方信息2.3争议解决机构信息3.争议范围3.1争议类型3.2争议事项4.争议解决程序4.1争议通知4.2争议调解4.3争议仲裁4.4争议诉讼5.争议解决规则5.1争议解决原则5.2争议解决流程5.3争议解决费用6.争议解决机构的职责6.1确定争议解决方式6.2组织争议解决活动6.3制定争议解决规则7.争议解决结果7.1争议解决结果的执行7.2争议解决结果的变更8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.适用法律和争议解决12.1适用法律12.2争议解决地点13.其他条款13.1通知方式13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署代表14.3签署地点第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1术语定义1.1.1“分包方”指在本合同中承担劳务分包工作的单位或个人。1.1.2“总包方”指在本合同中负责整个工程项目的单位或个人。1.1.3“争议解决机构”指双方约定的具有争议解决职能的第三方机构或个人。1.1.4“争议”指分包方和总包方在履行本合同时产生的分歧、纠纷或争议事项。第二条合同主体2.1分包方信息2.1.1分包方名称：2.1.2分包方地址：2.1.3分包方法定代表人或授权代表：2.1.4分包方联系方式：2.2总包方信息2.2.1总包方名称：2.2.2总包方地址：2.2.3总包方法定代表人或授权代表：2.2.4总包方联系方式：2.3争议解决机构信息2.3.1争议解决机构名称：2.3.2争议解决机构地址：2.3.3争议解决机构联系方式：第三条争议范围3.1争议类型3.1.1工程质量争议3.1.2工程进度争议3.1.3工程费用争议3.1.4其他合同履行过程中的争议3.2争议事项3.2.1工程质量不符合约定3.2.2工程进度延误3.2.3工程费用计算错误3.2.4其他合同履行事项第四条争议解决程序4.1争议通知4.1.1任何一方发现争议时，应在发现之日起7日内书面通知对方。4.2争议调解4.2.1双方应通过协商解决争议，协商不成时，可请求争议解决机构进行调解。4.3争议仲裁4.3.1如果协商和调解无法解决争议，双方同意将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。4.4争议诉讼4.4.1如果仲裁机构无法解决争议，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。第五条争议解决规则5.1争议解决原则5.1.1公平、公正、合法、合理5.1.2尊重事实、尊重合同约定5.2争议解决流程5.2.1接收争议通知5.2.2组织调解或仲裁5.2.3审理争议案件5.2.4作出争议解决决定5.3争议解决费用5.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构或法院另有判决。第六条争议解决机构的职责6.1确定争议解决方式6.1.1根据双方约定和争议性质，确定争议解决方式为调解、仲裁或诉讼。6.2组织争议解决活动6.2.1安排调解、仲裁或诉讼的时间和地点。6.2.2确定争议解决程序和规则。6.3制定争议解决规则6.3.1制定适用于本合同的争议解决规则，确保争议得到及时、公正的解决。第七条争议解决结果7.1争议解决结果的执行7.1.1争议解决结果具有法律效力，双方应予以履行。7.1.2未履行争议解决结果的，对方有权依法采取强制措施。7.2争议解决结果的变更7.2.1争议解决结果一旦作出，除非有法律规定或双方协商一致，否则不得变更。7.2.2争议解决结果的变更需经过争议解决机构的同意或法院的判决。第八条保密条款8.1保密内容8.1.1双方对本合同内容以及与合同履行相关的技术、商业秘密负有保密义务。8.1.2保密内容不包括双方公开或已为公众所知的资料。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。第九条合同解除9.1解除条件9.1.1双方协商一致，可以解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，导致合同履行成为不可能或继续履行不符合合同目的。9.2解除程序9.2.1一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。9.2.2对方收到通知后，应在7日内予以答复。9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。9.3.2双方应就合同解除前已发生的权利义务进行清算。第十条违约责任10.1违约行为10.1.1分包方未按合同约定完成劳务工作。10.1.2总包方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。10.2.2违约金的计算方法及数额由双方协商确定。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字或盖章。11.1.2合同经有关部门审批或备案。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序11.3.1合同终止前，双方应就合同终止事宜进行清算。11.3.2合同终止后，双方应相互确认合同终止，并办理相关手续。第十二条适用法律和争议解决12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决地点12.2.1双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。12.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1通知方式13.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，通过信函、传真或电子邮件等方式发送。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指双方在合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.3合同附件13.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2签署代表14.2.1分包方代表：14.2.2总包方代表：14.3签署地点14.3.1本合同签署地为：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1“第三方”是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等辅助性质的独立实体或个人。1.2第三方不包括甲乙双方及其雇员、代理人、关联公司或任何直接或间接参与本合同履行的主体。第二条第三方介入方式2.1第三方介入方式包括但不限于：2.1.1专业咨询2.1.2工程监理2.1.3质量检测2.1.4费用评估2.1.5法律咨询2.1.6其他经甲乙双方同意的服务第三条第三方选择与授权3.1第三方由甲乙双方共同选定，并书面授权其履行相关职责。3.2第三方应在授权范围内行使职责，不得超越授权范围行事。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方提供的保险合同确定。4.3第三方的责任限额不得低于其服务费用的一倍。第五条第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以便其履行职责。5.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并有权向甲乙双方提出改进建议。第六条第三方义务6.1第三方应按照合同约定和授权范围，提供专业、独立、公正的服务。6.2第三方应保守甲乙双方的秘密，不得泄露任何涉及甲乙双方的商业秘密。6.3第三方应在合理的时间内完成其职责，并向甲乙双方提交工作报告。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙双方的关系是服务与被服务的关系，第三方不得代表甲乙任何一方进行决策。7.2第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方进行交易或合作。7.3第三方在履行职责过程中，如需与其他第三方合作，应事先获得甲乙双方的书面同意。第八条第三方变更与替换8.1如第三方无法继续履行职责，甲乙双方应共同选定新的第三方，并书面授权其履行相关职责。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方在履行职责过程中产生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成，争议可提交至合同约定的争议解决机构或法院解决。第十条第三方介入的费用承担10.1第三方的服务费用由甲乙双方按约定的比例分担。10.2第三方的服务费用在合同中明确，并作为合同附件。第十一条第三方介入的合同终止11.1如第三方介入的原因消失或合同约定的期限届满，甲乙双方应终止与第三方的合作。11.2合同终止后，第三方应向甲乙双方提交最终工作报告，并办理相关手续。第十二条第三方介入的合同补充12.1本合同关于第三方介入的条款为补充条款，与合同其他条款具有同等法律效力。12.2本合同关于第三方介入的条款如有与法律法规相抵触之处，以法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包合同1.1详细要求：包括但不限于工程范围、质量标准、进度要求、费用构成等。1.2说明：本附件为分包合同的核心内容，是双方履行合同的基础。2.附件二：工程图纸及技术规范2.1详细要求：包括但不限于工程图纸、设计文件、技术规范、施工标准等。2.2说明：本附件为工程实施的技术依据，对工程质量有直接影响。3.附件三：工程量清单及报价3.1详细要求：包括但不限于工程量清单、材料价格、人工费、机械费等。3.2说明：本附件为工程费用的计算依据，对合同价格有决定性作用。4.附件四：争议解决机构授权书4.1详细要求：包括但不限于争议解决机构的名称、地址、联系方式等。4.2说明：本附件为授权争议解决机构处理争议的法律文件。5.附件五：保密协议5.1详细要求：包括但不限于保密内容、保密期限、违约责任等。5.2说明：本附件为双方保密义务的法律文件，保护商业秘密。6.附件六：第三方服务协议6.1详细要求：包括但不限于第三方服务内容、费用、期限、责任等。6.2说明：本附件为第三方介入合同的详细内容，明确第三方的权利义务。7.附件七：合同履行情况报告7.1详细要求：包括但不限于工程进度、质量情况、费用支出等。7.2说明：本附件为合同履行情况的记录，用于监督合同执行情况。8.附件八：合同变更协议8.1详细要求：包括但不限于变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。8.2说明：本附件为合同变更的法律文件，确保变更的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成劳务工作。责任认定标准：根据工程进度延误的程度，按合同约定的违约金比例计算。示例：如合同约定每日延误的违约金为1000元，延误3天，则违约金为3000元。2.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：按未支付工程款的金额，按合同约定的违约金比例计算。示例：如合同约定未支付工程款的违约金为每日千分之五，未支付金额为10万元，则违约金为5000元。3.违约行为：第三方未能按合同约定履行职责。责任认定标准：根据第三方违约行为的严重程度，按合同约定的违约金比例或赔偿金额计算。示例：如合同约定第三方违约的赔偿金额为服务费用的一倍，服务费用为5万元，则赔偿金额为10万元。4.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行通知义务。责任认定标准：根据未履行通知义务对合同履行造成的影响程度，按合同约定的违约金比例计算。示例：如合同约定未履行通知义务的违约金为1000元，则违约金为1000元。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：根据不可抗力对合同履行造成的影响程度，甲乙双方互不承担责任。示例：如地震导致工程无法继续，甲乙双方无需承担违约责任。全文完。2024年度中铁工程劳务分包争议解决协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1争议1.2中铁工程1.3劳务分包1.4本合同2.争议解决原则2.1争议解决方式2.2争议解决期限2.3争议解决程序3.争议提交与受理3.1争议提交方式3.2争议受理机关3.3争议受理期限4.争议调查与取证4.1调查人员4.2取证方式4.3证据规则5.争议调解5.1调解机构5.2调解人员5.3调解程序5.4调解协议6.争议仲裁6.1仲裁机构6.2仲裁人员6.3仲裁程序6.4仲裁裁决7.争议诉讼7.1诉讼法院7.2诉讼程序7.3诉讼判决8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务8.3保密期限9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力处理10.3不可抗力证明11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同变更与补充12.1变更条件12.2变更程序12.3补充条款13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达证明14.争议解决协议的效力与适用范围第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1争议：指本合同履行过程中，因合同条款的履行、合同解释、合同履行结果等方面产生的分歧或矛盾。1.2中铁工程：指中国中铁股份有限公司及其所属子公司、分公司等。1.3劳务分包：指中铁工程将其在工程建设中承担的部分工作内容，按照合同约定，委托给具有相应资质的劳务分包单位完成。1.4本合同：指双方就2024年度中铁工程劳务分包争议解决达成的一致意见，包括本合同及附件等。2.争议解决原则2.1争议解决方式：本合同争议解决方式包括调解、仲裁和诉讼。2.2争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在三个月内达成和解或提交争议解决方式。2.3争议解决程序：争议解决程序应遵循公平、公正、及时的原则，具体程序如下：2.3.1调解：双方应尝试通过友好协商解决争议，如协商不成，可申请调解。2.3.2仲裁：双方协商不成或调解失败，可提交仲裁委员会仲裁。2.3.3诉讼：仲裁委员会裁决前或仲裁裁决后，任何一方均可向人民法院提起诉讼。3.争议提交与受理3.1争议提交方式：争议发生后，任何一方均可向对方或争议解决机构提交争议事项及相关证据。3.2争议受理机关：争议解决机构为双方共同选定的仲裁委员会或人民法院。3.3争议受理期限：自争议提交之日起，争议受理机关应在十五日内决定是否受理。4.争议调查与取证4.1调查人员：争议调查人员由争议受理机关指定，具备相应的专业知识和经验。4.2取证方式：争议调查人员可采取询问、实地调查、收集证据等方式。4.3证据规则：证据应真实、合法、充分，具备证明力。5.争议调解5.1调解机构：调解机构为双方共同选定的调解委员会或相关调解机构。5.2调解人员：调解人员由调解机构指定，具备相应的专业知识和经验。5.3调解程序：调解程序如下：5.3.1双方提交争议事项及相关证据。5.3.2调解人员组织调解会议，听取双方意见。5.3.3调解人员提出调解方案，争取双方达成一致意见。5.3.4调解达成一致意见，制作调解协议书。6.争议仲裁6.1仲裁机构：仲裁机构为双方共同选定的仲裁委员会。6.2仲裁人员：仲裁人员由仲裁委员会指定，具备相应的专业知识和经验。6.3仲裁程序：仲裁程序如下：6.3.1双方提交仲裁申请书及相关证据。6.3.2仲裁委员会受理仲裁申请。6.3.3仲裁委员会组织仲裁庭，进行仲裁审理。6.3.4仲裁庭作出仲裁裁决，并制作仲裁裁决书。7.争议诉讼7.1诉讼法院：诉讼法院为双方共同选定的人民法院。7.2诉讼程序：诉讼程序如下：7.2.1双方提交起诉状及相关证据。7.2.2人民法院受理诉讼申请。7.2.3人民法院组织法庭审理。7.2.4法庭作出判决，并制作判决书。8.保密条款8.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等，均属于保密内容。8.2保密义务：双方对本合同中的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。8.3保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。9.违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按时履行合同义务、未按照约定履行质量要求、泄露保密信息等。9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据违约行为对守约方造成的实际损失计算，并按照法律规定和合同约定执行。10.不可抗力10.1不可抗力事件：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同履行不能或不能按期履行的情形。10.2不可抗力处理：发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。10.3不可抗力证明：不可抗力事件的证明材料应包括但不限于政府公告、新闻媒体报道、专业机构鉴定等。11.合同生效与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等。11.3合同解除程序：合同解除应提前三十日书面通知对方，并按照双方协商或法律规定的方式办理解除手续。12.合同变更与补充12.1变更条件：合同变更需经双方书面同意，并签订变更协议。12.2变更程序：合同变更协议应包括变更内容、变更日期、变更后的合同条款等。12.3补充条款：本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。13.通知与送达13.1通知方式：通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件、传真等方式送达。13.2送达地址：双方应在本合同中明确指定接收通知的地址。13.3送达证明：送达证明应包括送达日期、送达方式、送达内容等。14.争议解决协议的效力与适用范围14.1效力：本争议解决协议是双方就2024年度中铁工程劳务分包争议解决达成的一致意见，具有法律效力。14.2适用范围：本争议解决协议适用于2024年度中铁工程劳务分包合同项下的一切争议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方：指本合同签订的甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于鉴定机构、调解机构、仲裁机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于争议解决、合同履行监督、技术服务、质量监督、财务审计等方面。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件：甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行或解决争议。16.2介入程序：16.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的类型、职责和权限。16.2.2双方应与第三方签订书面协议，明确第三方介入的具体事项、费用、期限等。16.2.3第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。17.甲乙双方的权利与义务17.1甲方的权利与义务：17.1.1权利：有权要求第三方按照协议履行职责，确保合同履行。17.1.2义务：提供必要的信息和材料，配合第三方的工作，并支付第三方合理费用。17.2乙方的权利与义务：17.2.1权利：有权要求第三方按照协议履行职责，保障自身合法权益。17.2.2义务：提供必要的信息和材料，配合第三方