版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房产项目竣工验收合同样本本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.合同双方当事人信息2.1房地产开发企业信息2.2房地产购买者信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地址3.3项目性质3.4项目规模4.竣工验收标准及依据4.1国家及地方相关法律法规4.2设计文件及相关标准4.3竣工验收标准5.竣工验收程序5.1竣工验收申请5.2竣工验收组织5.3竣工验收内容5.4竣工验收结果6.竣工验收资料6.1竣工验收报告6.2竣工验收记录6.3竣工验收照片7.竣工验收费用及支付7.1竣工验收费用7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.竣工验收争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约责任免除11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力责任12.合同附件12.1附件一:项目竣工图纸12.2附件二:设计变更文件12.3附件三:施工合同13.合同解释13.1合同解释原则13.2合同解释方法14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的:本合同旨在明确房地产开发企业与房地产购买者之间的权利义务关系,确保房产项目竣工验收的顺利进行。2.合同双方当事人信息2.1房地产开发企业信息:名称:X房地产开发有限公司;法定代表人:;住所地:市区路号。2.2房地产购买者信息:姓名:;身份证号码:X;住所地:市区路号。3.项目概况3.1项目名称:房产项目3.2项目地址:市区路号3.3项目性质:住宅3.4项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米。4.竣工验收标准及依据4.1国家及地方相关法律法规:本合同竣工验收标准及依据包括《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程质量检验评定标准》等相关法律法规。4.2设计文件及相关标准:本合同竣工验收标准及依据包括设计文件、施工图纸、设计变更文件及相关标准。4.3竣工验收标准:本合同竣工验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。5.竣工验收程序5.1竣工验收申请:房地产开发企业应在工程竣工验收前日内向房地产购买者提交竣工验收申请。5.2竣工验收组织:竣工验收由房地产开发企业组织,邀请房地产购买者、设计单位、施工单位等相关方参加。5.3竣工验收内容:竣工验收内容包括工程质量、安全、环保、消防等方面。5.4竣工验收结果:竣工验收结果分为合格、不合格两种,合格后方可交付使用。6.竣工验收资料6.1竣工验收报告:房地产开发企业应在竣工验收合格后日内向房地产购买者提交竣工验收报告。6.2竣工验收记录:竣工验收过程中应做好记录,包括验收时间、地点、参加人员、验收内容等。6.3竣工验收照片:竣工验收过程中应拍摄照片,作为竣工验收的辅助资料。8.合同生效及终止8.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.2.1房产项目竣工验收合格并交付使用;8.2.2双方协商一致解除合同;8.2.3发生不可抗力事件,且合同约定的解除条件成立;8.2.4一方违约,另一方依据合同约定解除合同。8.3.1房地产开发企业未按合同约定完成工程;8.3.2房地产购买者未按合同约定支付款项;8.3.3双方协商一致决定解除合同。9.违约责任9.1.1房地产开发企业未按合同约定完成工程;9.1.2房地产购买者未按合同约定支付款项;9.1.3双方未按合同约定履行其他义务。9.2.1支付违约金;9.2.2恢复、更换或赔偿因违约造成的损失;9.2.3承担因违约产生的其他责任。9.3.1因不可抗力导致违约;9.3.2因对方违约导致本方违约;9.3.3因合同变更导致违约。10.不可抗力10.1不可抗力事件:不可抗力事件包括地震、洪水、台风、战争等自然灾害或社会事件。10.2不可抗力责任:发生不可抗力事件时,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。11.合同附件11.1附件一:项目竣工图纸11.2附件二:设计变更文件11.3附件三:施工合同12.合同解释12.1合同解释原则:本合同的解释应遵循诚实信用原则,以合同目的为依据,对合同条款进行合理解释。13.其他约定事项13.1争议解决:双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2合同份数:本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。14.合同签署14.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2双方签字(或盖章)代表各自的权利和义务。14.3本合同自签署之日起至合同终止时止,对双方具有法律约束力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念:本合同所指的第三方,包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、审计机构、法律顾问等,其介入目的在于协助合同双方履行合同义务,确保合同目的的实现。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于项目监管、质量评估、价格评估、法律咨询、争议解决等。16.第三方介入的程序及要求16.1第三方介入程序:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。16.2第三方介入要求:第三方应具备相应的资质和专业知识,能够独立、公正地履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合作协议中约定的金额。17.2.1因不可抗力导致的损失;17.2.2因甲乙双方未履行合同义务导致的损失;17.2.3因第三方自身能力限制导致的损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分:第三方在履行职责过程中,对甲方造成的损失,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。18.2第三方与乙方的责任划分:第三方在履行职责过程中,对乙方造成的损失,乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。18.3第三方与甲乙双方共同责任划分:若第三方在履行职责过程中,因共同原因导致的损失,甲乙双方应按照各自过错承担相应的赔偿责任。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1.1第三方介入的具体职责和权限;19.1.2第三方介入的工作流程和时间安排;19.1.3第三方介入的费用承担及支付方式;19.1.4第三方介入的保密条款。19.2额外说明:甲乙双方应确保第三方在介入过程中,不得泄露合同内容,不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的监督与管理20.1监督与管理机构:甲乙双方应设立监督与管理机构,负责对第三方介入过程进行监督和管理。20.2.1确保第三方按照合作协议履行职责;20.2.2对第三方的工作进行定期评估;20.2.3及时发现并解决第三方介入过程中出现的问题。21.第三方介入的终止21.1.1第三方完成合作协议约定的职责;21.1.2双方协商一致解除合作协议;21.1.3第三方违反合作协议,经甲乙双方催告后仍未改正;21.1.4发生不可抗力事件,且合同约定的终止条件成立。21.2终止程序:第三方介入终止时,甲乙双方应按照合作协议约定进行程序性处理,包括但不限于:21.2.2甲乙双方进行工作评估;21.2.3支付第三方介入费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目竣工图纸要求:图纸应清晰、完整,包含建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等各专业图纸。说明:项目竣工图纸是竣工验收的重要依据,应确保图纸与实际工程相符。2.附件二:设计变更文件要求:设计变更文件应详细记录设计变更的原因、内容、时间等信息。说明:设计变更文件是工程实施过程中可能产生的,应确保变更的合法性和有效性。3.附件三:施工合同要求:施工合同应明确甲乙双方的权利义务,包括工程内容、质量标准、工期、费用等。说明:施工合同是工程实施的法律依据,应确保合同的合法性和完整性。4.附件四:第三方合作协议要求:合作协议应明确第三方的职责、权限、费用、期限等内容。说明:第三方合作协议是第三方介入的法律依据,应确保协议的合法性和有效性。5.附件五:竣工验收报告要求:竣工验收报告应详细记录竣工验收的时间、地点、参与人员、验收内容、验收结果等信息。说明:竣工验收报告是工程竣工验收的重要文件,应确保报告的真实性和完整性。6.附件六:竣工验收记录要求:验收记录应详细记录验收过程、验收结果、存在问题及处理措施等信息。说明:验收记录是工程竣工验收的辅助文件,应确保记录的准确性和及时性。7.附件七:竣工验收照片要求:照片应真实反映工程竣工验收时的现场情况,包括工程质量、安全、环保等方面。说明:竣工验收照片是工程竣工验收的直观证据,应确保照片的真实性和清晰度。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:房地产开发企业未按合同约定完成工程责任认定标准:根据工程进度、质量标准、工期等因素,确定违约责任及赔偿金额。示例:若工程进度滞后,房地产开发企业应支付违约金,并承担因滞后造成的损失。2.违约行为:房地产购买者未按合同约定支付款项责任认定标准:根据付款时间、付款比例等因素,确定违约责任及赔偿金额。示例:若房地产购买者未按时支付款项,应支付滞纳金,并承担因逾期付款造成的损失。3.违约行为:第三方未按合作协议履行职责责任认定标准:根据第三方合作协议约定的职责、权限、期限等因素,确定违约责任及赔偿金额。示例:若第三方未按时完成工作,应支付违约金,并承担因未按时完成工作造成的损失。4.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:根据不可抗力事件对合同履行的影响程度,确定违约责任及赔偿金额。示例:若发生地震等不可抗力事件,双方互不承担违约责任,但应采取措施减轻损失。5.违约行为:双方协商一致解除合同责任认定标准:根据双方协商结果,确定违约责任及赔偿金额。示例:若双方协商一致解除合同,应根据合同约定和实际情况,确定违约责任及赔偿金额。全文完。2024版房产项目竣工验收合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2购房者信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目类型3.验收标准3.1国家相关验收标准3.2行业验收规范3.3项目特殊要求4.验收程序4.1验收准备4.2验收时间4.3验收方式4.4验收结果确认5.验收费用5.1验收费用承担方5.2验收费用金额5.3验收费用支付方式6.验收结果处理6.1验收不合格处理6.2验收合格处理6.3验收争议处理7.合同履行期限7.1验收期限7.2合同履行期限8.违约责任8.1开发商违约责任8.2购房者违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称:X房地产开发有限公司1.1.2开发商地址:省市区路号1.1.3开发商法定代表人:1.2购房者信息1.2.1购房者姓名:1.2.2购房者地址:省市区路号2.项目概况2.1项目名称:花园2.2项目地址:省市区路号2.3项目规模:占地面积10万平方米,总建筑面积20万平方米2.4项目类型:住宅小区3.验收标准3.1国家相关验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)执行3.2行业验收规范:参照《住宅工程质量验收规范》(GB503002013)及相关行业标准3.3.1供水供电设施应满足居民生活需求,供水压力不低于0.2MPa,供电容量满足居民生活用电需求3.3.2电梯运行平稳,无异常噪音,载重量符合国家标准3.3.3防火设施齐全,消防通道畅通4.验收程序4.1验收准备4.1.1开发商负责组织验收,提前通知购房者及相关单位4.1.2购房者应提供相关证明文件,如购房合同、身份证等4.1.3验收人员应具备相应的专业知识和技能4.2验收时间4.2.1验收时间:自项目竣工验收合格之日起10个工作日内4.2.2验收时间如需调整,双方应协商一致4.3验收方式4.3.1验收方式:现场查验、资料审查、功能测试4.3.2验收过程中,双方应积极配合,确保验收工作顺利进行4.4验收结果确认4.4.1验收结果分为合格、不合格两种4.4.2验收合格,双方签署验收合格证明4.4.3验收不合格,开发商应在规定时间内整改,整改后重新验收5.验收费用5.1验收费用承担方:验收费用由开发商承担5.2验收费用金额:人民币壹万元整(¥10,000.00)5.3验收费用支付方式:验收合格后,购房者向开发商支付验收费用6.验收结果处理6.1验收不合格处理6.1.1开发商应在验收不合格之日起15个工作日内完成整改6.1.2整改完成后,双方重新进行验收6.2验收合格处理6.2.1开发商应在验收合格之日起10个工作日内向购房者提供相关验收资料6.2.2购房者应在收到验收资料之日起5个工作日内签署验收合格证明7.合同履行期限7.1验收期限:自项目竣工验收合格之日起10个工作日内7.2合同履行期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止8.违约责任8.1开发商违约责任8.1.1如开发商未按约定时间完成整改,每延迟一日,应向购房者支付违约金人民币壹千元整(¥1,000.00)。8.1.2如开发商提供虚假验收资料,导致购房者受到损失的,开发商应承担相应的赔偿责任。8.2购房者违约责任8.2.1如购房者未按约定时间支付验收费用,每延迟一日,应向开发商支付违约金人民币壹千元整(¥1,000.00)。8.2.2如购房者拒绝配合验收或提供虚假证明文件,导致验收无法进行的,购房者应承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构:省市区仲裁委员会。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。10.1.2如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。10.2.2解除合同后,双方应按照约定处理善后事宜。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后,已支付的费用不予退还,未支付的费用不再支付。10.3.2双方应各自承担因解除合同而产生的费用。11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,合同生效。11.1.2合同签订后,双方应按照约定履行合同义务。11.2合同生效时间11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更。12.2合同变更程序12.2.1变更内容应以书面形式提出,并经双方签字盖章。12.3合同变更后的处理12.3.1合同变更后,双方应按照变更后的内容履行合同义务。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.2合同终止程序13.2.1合同终止前,双方应书面通知对方。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后,双方应按照约定处理善后事宜。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数14.2.1本合同一式两份,双方各执一份。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:验收合格证明、验收费用支付凭证等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、评估机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。15.2.2第三方介入的协议应明确第三方的服务内容、责任范围、费用及支付方式等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和项目信息。15.3.2第三方应在甲乙双方指定的期限内完成服务或协助工作。16.第三方责任16.1第三方责任范围16.1.1第三方应按照介入协议约定,对其提供的服务或协助承担相应的责任。16.1.2第三方责任不包括因甲乙双方原因或不可抗力因素造成的损失。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额应根据介入协议约定,由甲乙双方共同确定。16.2.2第三方责任限额最高不超过介入协议约定的服务费用。16.3第三方责任承担16.3.1第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.3.2第三方责任承担方式包括但不限于经济赔偿、恢复原状、停止侵害等。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务关系17.1.1第三方应遵守甲方提供的合同文件和项目信息,不得泄露给任何第三方。17.1.2第三方在履行职责过程中,应服从甲方的管理。17.2第三方与乙方的权利义务关系17.2.1第三方应遵守乙方提供的合同文件和项目信息,不得泄露给任何第三方。17.2.2第三方在履行职责过程中,应服从乙方的管理。17.3第三方与其他第三方的权利义务关系17.3.1第三方与其他第三方之间应相互尊重,不得相互干扰。17.3.2第三方在与其他第三方合作时,应遵守相关法律法规和行业规范。18.第三方介入的终止18.1第三方介入终止条件18.1.1介入协议约定的服务或协助工作完成。18.1.2甲乙双方协商一致,终止第三方介入。18.1.3发生不可抗力事件,导致第三方介入无法继续。18.2第三方介入终止程序18.2.1第三方介入终止前,甲乙双方应书面通知第三方。18.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照约定处理善后事宜。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决。19.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构:省市区仲裁委员会。19.3争议解决费用19.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.验收合格证明详细要求:验收合格证明应包含验收时间、验收人员、验收结果、验收单位盖章等信息。说明:此证明为验收合格的正式文件,用于证明项目已通过验收。2.验收费用支付凭证详细要求:支付凭证应包含支付时间、支付金额、收款单位盖章等信息。说明:此凭证为验收费用支付的证明,用于证明购房者已支付验收费用。3.项目竣工验收报告详细要求:报告应包含项目概况、验收标准、验收过程、验收结果等信息。说明:此报告为项目竣工验收的详细记录,用于后续的维护和管理工作。4.项目设计图纸详细要求:图纸应包含项目平面图、立面图、剖面图等,并标注相关尺寸和材料等信息。5.项目施工图纸详细要求:图纸应包含施工详图、材料清单、施工工艺等,并标注相关尺寸和材料等信息。说明:此图纸为项目施工的基础文件,用于施工过程中的指导。6.项目施工合同详细要求:合同应包含施工内容、施工期限、施工质量标准、费用及支付方式等信息。说明:此合同为甲乙双方与施工方签订的施工协议,用于规范施工过程。7.项目监理合同详细要求:合同应包含监理内容、监理期限、监理费用及支付方式等信息。说明:此合同为甲乙双方与监理单位签订的监理协议,用于监督施工过程。8.项目竣工验收合同详细要求:合同应包含验收时间、验收标准、验收程序、验收费用等信息。说明:此合同为甲乙双方与验收单位签订的验收协议,用于规范验收过程。说明二:违约行为及责任认定:1.开发商违约行为违约行为:未按约定时间完成项目整改。责任认定:每延迟一日,支付违约金人民币壹千元整(¥1,000.00)。2.购房者违约行为违约行为:未按约定时间支付验收费用。责任认定:每延迟一日,支付违约金人民币壹千元整(¥1,000.00)。3.第三方违约行为违约行为:未按介入协议约定完成服务或协助工作。责任认定:根据介入协议约定,承担相应的赔偿责任。4.开发商提供虚假验收资料违约行为:开发商提供虚假验收资料。责任认定:承担相应的赔偿责任,并赔偿购房者因此遭受的损失。5.购房者拒绝配合验收违约行为:购房者拒绝配合验收。责任认定:承担相应的违约责任,并支付验收费用。6.不可抗力导致的违约违约行为:因不可抗力事件导致合同无法履行。责任认定:双方协商解除合同,互不追究违约责任。全文完。2024版房产项目竣工验收合同样本2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.合同双方基本信息2.1发包方信息2.2承包方信息3.项目基本情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.工程质量要求与标准4.1工程质量要求4.2工程质量标准5.工程验收程序与标准5.1工程验收程序5.2工程验收标准6.验收时间与地点6.1验收时间6.2验收地点7.验收人员与职责7.1验收人员组成7.2验收人员职责8.验收费用承担8.1验收费用来源8.2验收费用承担9.工程缺陷处理9.1缺陷处理原则9.2缺陷处理程序10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决方式13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2解除合同条件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规制定。1.2合同适用范围本合同适用于2024版房产项目竣工验收,包括但不限于工程项目的质量、进度、安全等方面。2.合同双方基本信息2.1发包方信息发包方名称:________法定代表人:________地址:________联系方式:________2.2承包方信息承包方名称:________法定代表人:________地址:________联系方式:________3.项目基本情况3.1项目名称项目名称:________3.2项目地点项目地点:________3.3项目规模项目规模:建筑面积________平方米,占地面积________平方米。3.4项目类型项目类型:________4.工程质量要求与标准4.1工程质量要求工程质量应达到国家现行有关建筑工程质量标准的要求,确保工程安全、适用、经济、美观。4.2工程质量标准(1)主体结构安全可靠;(2)建筑功能完善;(3)建筑外观整洁美观;(4)建筑设备运行正常;(5)建筑环境舒适宜人。5.工程验收程序与标准5.1工程验收程序(1)自检;(2)初验;(3)预验收;(4)正式验收。5.2工程验收标准(1)工程质量达到设计文件和施工图纸的要求;(2)工程质量符合国家现行有关建筑工程质量标准;(3)工程质量符合合同约定的质量要求。6.验收时间与地点6.1验收时间验收时间为________年________月________日。6.2验收地点验收地点:________7.验收人员与职责7.1验收人员组成(1)发包方代表:________(2)承包方代表:________(3)监理单位代表:________(4)第三方检测机构代表:________7.2验收人员职责(1)发包方代表:负责组织验收工作,对工程质量进行监督;(2)承包方代表:负责提供工程验收资料,配合验收工作;(3)监理单位代表:负责监督工程质量,提出验收意见;(4)第三方检测机构代表:负责对工程质量进行检测,提出检测报告。8.验收费用承担8.1验收费用来源验收费用由承包方承担,包括但不限于验收检测费、人员差旅费等。8.2验收费用承担承包方应在验收前将验收费用支付至发包方指定账户。9.工程缺陷处理9.1缺陷处理原则发现工程缺陷时,应及时通知承包方进行整改,确保缺陷得到及时、有效处理。9.2缺陷处理程序缺陷处理程序如下:(1)验收人员发现缺陷,填写《工程缺陷报告》;(2)承包方在收到《工程缺陷报告》后,应在规定时间内进行整改;(3)验收人员对整改后的工程进行复查,确认缺陷已消除;(4)缺陷处理完毕后,验收人员填写《工程缺陷整改验收记录》。10.合同变更与解除10.1合同变更在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订《合同变更协议》。10.2合同解除(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的解除条件成就。11.违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方违反合同约定造成对方损失;(3)一方故意隐瞒或提供虚假信息。11.2违约责任(1)赔偿对方因此遭受的损失;(2)支付违约金;(3)承担其他法律责任。12.争议解决方式12.1争议解决途径双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决方式争议解决方式为仲裁,仲裁机构为________仲裁委员会。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)合同履行完毕。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2解除合同条件(1)一方因故无法继续履行合同;(2)合同履行过程中出现重大争议,经协商无法达成一致意见。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的机构或个人。15.2第三方介入范围(1)项目监理;(2)工程质量检测;(3)项目咨询;(4)项目招投标;(5)其他经甲乙双方约定的服务。15.3第三方介入程序第三方介入程序如下:(1)甲乙双方共同选定第三方;(2)第三方与甲乙双方签订《第三方服务协议》;(3)第三方按照《第三方服务协议》履行职责。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在履行《第三方服务协议》过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不得超过《第三方服务协议》中约定的责任限额。16.2第三方责任划分(1)第三方在履行监理职责时,应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行监理,对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。(2)第三方在履行检测职责时,应保证检测数据的真实、准确、完整,对检测过程中发生的错误或遗漏承担责任。(3)第三方在履行咨询职责时,应提供专业、独立的咨询服务,对咨询意见承担责任。(4)第三方在履行招投标职责时,应确保招投标过程的公平、公正、公开,对招投标过程中的违法行为承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利保障甲乙双方应保障第三方在履行《第三方服务协议》过程中的合法权益,不得无故干涉第三方正常工作。17.2第三方权利行使第三方在履行《第三方服务协议》过程中,有权要求甲乙双方提供必要的工作条件、资料和信息。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分(1)甲方应向第三方提供项目相关信息,包括但不限于项目设计文件、施工图纸、工程量清单等;(2)甲方应配合第三方进行现场巡查、验收等工作;(3)甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。18.2第三方与乙方的划分(1)乙方应按照合同约定,向第三方提供施工图纸、工程量清单等资料;(2)乙方应配合第三方进行现场巡查、验收等工作;(3)乙方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。18.3第三方与监理单位的划分(1)监理单位应与第三方就监理职责进行明确分工,避免职责交叉;(2)监理单位应监督第三方履
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 餐饮业智慧餐厅与点餐系统开发方案
- 二零二五年度合伙开设武术馆经营合同3篇
- 二零二五年度国际投资法律文件审核合同3篇
- 公开招聘专职人员报名表
- 康塔高压气体吸附仪安全操作规程
- 2025年版企业办公家具定制及安装服务合同3篇
- 一拖三喷浆车安全操作规程
- 农民合作经济组织运营管理指南
- 塑料管流量计安全操作规程
- 2024物业项目合作维修让与担保 合作方合同范本
- 散状料上料安全操作规程模版(3篇)
- 《个案工作介入涉罪未成年人的家庭帮教研究》
- 统编版(2024新版)七年级上册道德与法治期末综合测试卷(含答案)
- 文化创意合作战略协议
- 国家开放大学法学本科《商法》历年期末考试试题及答案题库
- 安全管理人员安全培训教材
- 2024年妇保科工作总结及计划
- (T8联考)2025届高三部分重点中学12月第一次联考评物理试卷(含答案详解)
- 北京理工大学《数据结构与算法设计》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 锚杆(索)支护工技能理论考试题库200题(含答案)
- 影视后期制作团队薪酬激励方案
评论
0/150
提交评论