2024版电力设施防腐施工合同规范范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力设施防腐施工合同规范范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方当事人1.4合同目的和依据2.电力设施概况2.1设施名称2.2设施类型2.3设施位置2.4设施规模3.防腐施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工方法3.4施工技术要求4.施工准备4.1施工现场条件4.2施工人员配备4.3施工设备材料5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2施工计划进度表5.3进度调整6.施工质量控制6.1质量标准6.2质量检验方法6.3质量责任7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3环境保护措施8.防腐材料供应8.1材料种类8.2材料质量要求8.3材料供应方式9.施工费用及支付9.1施工费用构成9.2费用结算方式9.3支付方式及时间10.保修与维修10.1保修期限10.2维修责任10.3维修费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.违约责任12.1违约行为界定12.2违约责任承担方式12.3违约金计算方法13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版电力设施防腐施工合同规范范本”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同双方当事人甲方：____电力设施管理单位乙方：____电力设施防腐施工企业1.4合同目的和依据本合同旨在明确甲乙双方在电力设施防腐施工过程中的权利、义务和责任，确保施工质量，保障电力设施安全稳定运行。2.电力设施概况2.1设施名称本合同涉及的电力设施名称为____。2.2设施类型本合同涉及的电力设施类型为____。2.3设施位置本合同涉及的电力设施位置位于____。2.4设施规模本合同涉及的电力设施规模为____。3.防腐施工内容3.1施工范围本合同施工范围为____。3.2施工内容本合同施工内容包括防腐涂料涂装、防腐材料敷设等。3.3施工方法本合同施工方法为____。3.4施工技术要求本合同施工技术要求符合国家相关标准和规范。4.施工准备4.1施工现场条件乙方应确保施工现场具备施工条件，包括但不限于道路、水电供应、安全防护等。4.2施工人员配备乙方应配备具备相应资质的施工人员，并负责其培训和考核。4.3施工设备材料乙方应提供符合合同要求的施工设备、材料，并保证其质量。5.施工进度安排5.1施工阶段划分本合同施工阶段划分为：施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段。5.2施工计划进度表本合同施工计划进度表详见附件____。5.3进度调整如遇特殊情况导致施工进度调整，双方应协商一致，并书面确认调整后的进度安排。6.施工质量控制6.1质量标准本合同施工质量标准符合国家相关标准和规范。6.2质量检验方法本合同质量检验方法为____。6.3质量责任乙方对施工质量负责，如发现质量问题，应立即采取措施进行整改。7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任制双方应建立健全安全生产责任制，明确各自的安全责任。7.2安全生产措施乙方应采取必要的安全生产措施，确保施工安全。7.3环境保护措施乙方应采取必要的环境保护措施，减少施工对环境的影响。8.防腐材料供应8.1材料种类本合同所需的防腐材料包括：环氧富锌底漆、云母氧化铁中间漆、聚氨酯面漆等。8.2材料质量要求所提供的防腐材料应符合国家标准GB/T269412011《重防腐涂料通用技术条件》的要求。8.3材料供应方式乙方应按照甲方要求，在合同约定的交货期内将防腐材料运至施工现场，并确保材料在运输过程中的安全。9.施工费用及支付9.1施工费用构成施工费用包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、其他直接费用、间接费用等。9.2费用结算方式施工费用按照实际发生情况，按月结算，甲方在收到乙方提交的结算单据后____个工作日内支付。9.3支付方式及时间支付方式为银行转账，甲方应在支付日当天将款项划入乙方指定账户。10.保修与维修10.1保修期限本合同项下的防腐工程自竣工验收合格之日起，保修期为____年。10.2维修责任在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的防腐层损坏，乙方应负责免费维修。10.3维修费用保修期内发生的维修费用由乙方承担，超出保修期的维修费用由甲方承担。11.合同解除与终止11.1合同解除条件1)另一方严重违约；2)发生不可抗力事件，导致合同无法履行；3)双方协商一致。11.2合同终止条件合同履行完毕，或者因合同解除、终止等原因导致合同失效。11.3合同解除与终止的程序提出解除或终止合同的一方应提前____个工作日书面通知对方，并说明理由。12.违约责任12.1违约行为界定违约行为包括但不限于未按时完成施工、施工质量不符合要求、擅自变更施工方案等。12.2违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算方法违约金按合同总价款的____%计算。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会。13.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及____仲裁委员会的仲裁规则执行。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同附件本合同附件包括但不限于施工计划进度表、材料清单、质量检验报告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的，参与本合同实施过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的技术、质量、安全、环保等方面的规范性和有效性。16.第三方介入方式16.1监理单位甲方可委托具有相应资质的监理单位对本合同项目进行全程监理，监理单位负责监督施工过程，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。16.2检测机构乙方应委托具有相应资质的检测机构对施工材料、施工过程和工程质量进行检测，检测报告作为合同履行的依据。16.3咨询公司如有需要，甲乙双方可共同委托具有专业资质的咨询公司提供技术、管理等方面的咨询服务。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方的责任限于其职责范围内，对于超出其职责范围的事项，第三方不承担责任。17.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方服务内容、风险程度等因素确定。18.第三方与甲乙双方的关系18.1合作关系第三方与甲乙双方之间建立合作关系，共同确保合同的有效履行。18.2独立性第三方在合同履行过程中保持独立性，不受甲乙双方意志的干预。18.3沟通机制19.第三方介入时的额外条款19.1责任承担在第三方介入的情况下，甲乙双方应根据第三方提供的服务内容，合理分担责任。19.2费用承担第三方的费用由甲乙双方按照合同约定分摊，具体分摊比例由甲乙双方协商确定。19.3信息保密第三方应遵守合同约定和法律法规，对甲乙双方提供的信息负有保密义务。20.第三方介入时的具体规定20.1监理单位监理单位应按照监理合同约定，对施工过程进行监督检查，发现问题时应及时通知乙方整改。20.2检测机构检测机构应按照检测规范和合同约定，对施工材料、施工过程和工程质量进行检测，并出具检测报告。20.3咨询公司咨询公司应根据甲乙双方的需求，提供专业、有效的咨询服务，协助解决施工过程中的问题。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。21.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方介入的具体方式、责任范围、费用分摊等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工计划进度表详细要求和说明：包括施工各阶段的时间节点、关键工序安排、资源需求等，以月度为单位，确保施工计划的合理性和可执行性。2.材料清单详细要求和说明：列出所有施工所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商、价格等信息，确保材料供应的及时性和质量。3.质量检验报告详细要求和说明：由检测机构出具，包括材料检验、过程检验和最终验收的检验结果，确保工程质量符合国家标准。4.安全生产记录详细要求和说明：记录施工过程中的安全事件、事故、违章行为等，以及采取的预防措施和整改情况，确保安全生产。5.环境保护记录详细要求和说明：记录施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等污染物排放情况，以及采取的环保措施，确保环境保护达标。6.付款凭证详细要求和说明：记录甲乙双方支付和收到的款项，包括支付时间、金额、用途等信息，确保资金支付的透明度。7.争议解决文件详细要求和说明：记录双方在合同履行过程中产生的争议，以及争议解决的过程和结果，确保争议得到妥善处理。8.合同变更协议详细要求和说明：记录因第三方介入或其他原因导致的合同内容变更，包括变更原因、变更内容、变更日期等信息，确保合同变更的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：1.1未按时支付工程款。1.2未按照合同约定提供施工场地或相关设施。1.3未经乙方同意，擅自变更施工方案。乙方违约行为：2.1未按时完成施工任务。2.2施工质量不符合合同约定。2.3未经甲方同意，擅自变更施工方案。2.责任认定标准：甲方违约责任认定标准：2.1逾期支付工程款，每逾期一日，应支付合同金额的____%作为违约金。2.2未提供施工场地或相关设施，导致乙方无法按时施工，每延误一日，甲方应支付乙方____元/日的违约金。2.3未经乙方同意擅自变更施工方案，甲方应承担由此产生的额外费用。乙方违约责任认定标准：2.1逾期完成施工任务，每逾期一日，应支付合同金额的____%作为违约金。2.2施工质量不符合合同约定，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的费用。2.3未经甲方同意擅自变更施工方案，乙方应承担由此产生的额外费用。3.违约行为示例说明：甲方违约示例：甲方未在合同约定的付款期限内支付工程款，导致乙方无法按时发放工人工资，乙方因此产生违约金____元。乙方违约示例：乙方在施工过程中，发现施工质量不符合合同约定，经检测，不合格部分占合同总工程量的____%，乙方应承担整改费用____元。全文完。2024版电力设施防腐施工合同规范范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称1.1.2法定代表人1.1.3联系电话1.1.4通讯地址1.1.5电子邮箱1.2施工方资质1.2.1施工企业资质证书1.2.2相关专业人员资格证书1.3业主方信息1.3.1业主方名称1.3.2法定代表人1.3.3联系电话1.3.4通讯地址1.3.5电子邮箱2.电力设施防腐施工工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工期要求2.6工程预算3.施工合同签订及生效3.1合同签订时间3.2合同生效时间3.3合同签订地点3.4合同签订方式4.施工方义务及责任4.1施工现场管理4.1.1施工现场安全4.1.2施工现场文明施工4.1.3施工现场环境保护4.2施工质量保证4.2.1施工质量标准4.2.2施工质量验收4.2.3施工质量保修4.3施工进度保证4.3.1施工进度计划4.3.2施工进度跟踪4.3.3施工进度调整5.业主方义务及责任5.1提供施工条件5.1.1施工图纸及资料5.1.2施工现场条件5.1.3临时设施5.2施工付款5.2.1付款方式5.2.2付款时间5.2.3付款比例5.3施工协调5.3.1施工协调会议5.3.2施工协调内容5.3.3施工协调责任6.工程变更及索赔6.1工程变更6.1.1变更原因6.1.2变更程序6.1.3变更费用6.2索赔6.2.1索赔原因6.2.2索赔程序6.2.3索赔金额7.施工验收及交付7.1施工验收7.1.1验收标准7.1.2验收程序7.1.3验收结果7.2工程交付7.2.1交付时间7.2.2交付条件7.2.3交付程序8.施工质量保修8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止及终止后的处理12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后的处理13.合同附件13.1附件一：施工图纸及技术资料13.2附件二：工程量清单13.3附件三：施工组织设计13.4附件四：合同签订及生效文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称：防腐工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3联系电话：138001380001.1.4通讯地址：省市区路号1.2施工方资质1.2.1施工企业资质证书：证书编号00011.2.2相关专业人员资格证书：证书编号00021.3业主方信息1.3.1业主方名称：电力有限公司1.3.2法定代表人：1.3.3联系电话：139001390001.3.4通讯地址：省市区路号2.电力设施防腐施工工程概况2.1工程名称：电力设施防腐工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：千伏2.4工程内容：电力线路、杆塔防腐2.5工期要求：自合同生效之日起90日内完成2.6工程预算：人民币万元3.施工合同签订及生效3.1合同签订时间：2024年2月1日3.2合同生效时间：合同签订后3个工作日内生效3.3合同签订地点：省市区路号3.4合同签订方式：书面形式签订4.施工方义务及责任4.1施工现场管理4.1.1施工现场安全：施工方需确保施工现场安全，遵守相关安全法规和操作规程4.1.2施工现场文明施工：施工方需保持施工现场整洁，不得乱扔垃圾，不得影响周边环境4.1.3施工现场环境保护：施工方需采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响4.2施工质量保证4.2.1施工质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量符合要求4.2.2施工质量验收：施工方需按照合同约定进行自检和第三方验收4.2.3施工质量保修：施工方在合同约定的保修期内，对工程质量问题负责维修或赔偿4.3施工进度保证4.3.1施工进度计划：施工方需在合同签订后10个工作日内提交施工进度计划4.3.2施工进度跟踪：业主方有权对施工进度进行跟踪，施工方需配合并提供相关资料4.3.3施工进度调整：如遇不可抗力因素，施工方需及时通知业主方，并协商调整施工进度5.业主方义务及责任5.1提供施工条件5.1.1施工图纸及资料：业主方需在合同签订后5个工作日内提供施工图纸及相关资料5.1.2施工现场条件：业主方需确保施工现场具备施工条件，如道路、水电等5.1.3临时设施：业主方需为施工方提供必要的临时设施，如办公室、仓库等5.2施工付款5.2.1付款方式：按工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间由双方协商确定5.2.2付款时间：每阶段工程完成后5个工作日内支付5.2.3付款比例：根据工程进度和合同约定，支付相应比例的工程款5.3施工协调5.3.1施工协调会议：双方需定期召开施工协调会议，解决施工过程中出现的问题5.3.2施工协调内容：包括工程进度、质量、安全、环境保护等方面5.3.3施工协调责任：双方需共同承担责任，确保施工顺利进行6.工程变更及索赔6.1工程变更6.1.1变更原因：因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更6.1.2变更程序：变更需经双方协商一致，并签订变更协议6.1.3变更费用：变更费用由变更原因方承担，变更协议中明确费用承担方式6.2索赔6.2.1索赔原因：因施工方责任导致工程质量问题、进度延误等情况6.2.2索赔程序：索赔方需在发生索赔事件后7个工作日内向对方提出索赔6.2.3索赔金额：索赔金额根据实际情况和合同约定确定8.施工质量保修8.1保修期限8.1.1电力线路防腐层：自工程验收合格之日起5年内8.1.2杆塔防腐层：自工程验收合格之日起10年内8.2保修范围8.2.1保修范围内的问题包括防腐层脱落、腐蚀等质量缺陷8.2.2保修范围不包括因自然灾害、人为破坏等非施工质量问题引起的损坏8.3保修责任8.3.1施工方应在接到保修通知后48小时内派员到达现场进行检查和维修8.3.2保修期内发生的质量问题，施工方应免费进行修复或更换9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工方未按合同约定完成工程或未达到质量标准9.1.2业主方未按合同约定支付工程款9.1.3双方未按合同约定履行其他义务9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的计算方式及赔偿金额由合同约定或法律规定9.3违约处理9.3.1违约发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议10.1.2.1仲裁：将争议提交至仲裁委员会仲裁10.1.2.2诉讼：将争议提交至合同签订地人民法院诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构：仲裁委员会10.2.2法院：合同签订地人民法院10.3争议解决程序10.3.1仲裁或诉讼程序按照相关法律法规及争议解决机构的规定执行11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同11.1.3发生不可抗力，致使合同无法履行11.2解除程序11.2.1解除合同需书面通知对方11.2.2解除合同后，双方应按合同约定处理剩余工程及款项11.3解除后果11.3.1合同解除后，双方互不追究违约责任11.3.2合同解除不影响双方已履行义务的效力12.合同终止及终止后的处理12.1终止条件12.1.1合同履行完毕12.1.2合同解除12.2终止程序12.2.1双方协商确定合同终止事宜12.2.2书面通知对方合同终止12.3终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程及款项12.3.2双方应相互提供必要的协助，以确保合同终止后的顺利进行13.合同附件13.1附件一：施工图纸及技术资料13.2附件二：工程量清单13.3附件三：施工组织设计13.4附件四：合同签订及生效文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.4本合同如有未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，因合同履行需要，经双方同意，介入合同关系中的个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2介入目的：第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，确保工程进度、质量和安全得到有效保障。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的提议：任何一方均可向另一方提出引入第三方的提议，并说明介入的必要性、预期效果及第三方的基本情况。16.2第三方介入的同意：双方应就第三方介入达成一致，并签署相关协议或补充协议。16.3第三方介入的协议：第三方介入后，双方应与第三方签订协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方介入的职责17.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合合同约定。17.2检测机构：负责对施工材料和工程实体进行检测，出具检测报告。17.3评估机构：负责对工程质量、进度和安全进行评估，提出改进建议。17.4咨询机构：负责提供专业咨询，协助双方解决合同履行过程中遇到的问题。18.第三方介入的权利18.1第三方有权根据合同约定和自身职责，对施工过程进行监督、检测、评估和咨询。18.2第三方有权要求施工方提供必要的资料和条件，以履行其职责。18.3第三方有权对施工方提出整改要求，施工方应予以配合。19.第三方介入的义务19.1第三方应按照合同约定和自身职责，客观、公正地履行职责。19.2第三方应保守商业秘密，不得泄露合同双方的技术信息和商业秘密。19.3第三方应按照合同约定的时间和质量要求，完成检测、评估和咨询工作。20.第三方责任限额20.1第三方的责任限额应根据其介入目的、职责和合同约定确定。20.2第三方的责任限额包括但不限于：20.2.1直接经济损失20.2.2因第三方责任导致的其他损失20.3第三方的责任限额应明确写入第三方介入协议，并作为合同附件。21.第三方与其他各方的划分说明21.1第三方与施工方：第三方对施工方进行监督、检测、评估和咨询，施工方应予以配合，并承担因自身原因导致的第三方责任。21.2第三方与业主方：第三方应向业主方提供相关报告和意见，业主方有权要求第三方对施工方进行监督和管理。21.3第三方与监理方：如第三方介入监理工作，监理方应与第三方协同工作，确保监理工作的有效实施。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。22.2仲裁机构或人民法院的裁决为终局裁决，各方应予以遵守。23.第三方介入的终止23.1第三方介入的终止应按照合同约定或第三方介入协议的约定进行。23.2第三方介入终止后，各方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料详细要求：包含工程的具体设计图纸、施工技术规范、材料清单等，确保施工方按照设计要求进行施工。附件说明：施工图纸及技术资料是施工方进行施工的依据，必须准确无误。2.附件二：工程量清单详细要求：列出工程的具体项目、工程量、单价和总价，作为工程结算和付款的依据。附件说明：工程量清单是合同执行过程中的重要文件，必须详细、准确。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等内容，确保施工有序进行。附件说明：施工组织设计是指导施工方进行施工的重要文件，需具有可操作性和安全性。4.附件四：合同签订及生效文件详细要求：包括合同签订文件、合同生效文件、合同变更文件等，确保合同的有效性和合法性。附件说明：合同签订及生效文件是合同履行的法律凭证，必须完整保存。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、职责、权利和义务，确保第三方介入的合法性和有效性。附件说明：第三方介入协议是第三方介入合同关系的基础文件，需双方和第三方共同遵守。6.附件六：施工质量验收报告详细要求：记录施工过程中的质量验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明：施工质量验收报告是确保工程质量的重要文件，需真实、准确。7.附件七：施工进度报告详细要求：记录施工过程中的进度情况，包括施工进度、完成情况、存在问题等。附件说明：施工进度报告是跟踪工程进度的重要文件，需及时更新。8.附件八：工程结算文件详细要求：包括工程结算清单、付款申请、付款凭证等，确保工程款的合理支付。附件说明：工程结算文件是工程款支付的重要依据，需详细、准确。9.附件九：违约行为处理报告详细要求：记录违约行为的处理过程、处理结果等，确保违约行为的及时纠正。附件说明：违约行为处理报告是处理违约行为的重要文件，需客观、公正。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。业主方未按合同约定支付工程款。双方未按合同约定履行其他义务。2.违约责任认定标准：施工方违约：根据合同约定，施工方需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。业主方违约：根据合同约定，业主方需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。双方违约：根据合同约定，双方需各自承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：施工方未按期完成工程，导致工程延期。根据合同约定，施工方需支付每天元的违约金，并赔偿业主方因此遭受的损失。业主方未按期支付工程款，导致施工方资金周转困难。根据合同约定，业主方需支付每天元的违约金，并赔偿施工方因此遭受的损失。双方在施工过程中发生争议，未能及时解决，导致工程延误。根据合同约定，双方需各自承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。全文完。2024版电力设施防腐施工合同规范范本2本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同签订地点1.6合同期限第二条电力设施概况2.1设施名称2.2设施位置2.3设施类型2.4设施规模2.5设施建设年代第三条防腐施工范围3.1施工内容3.2施工部位3.3施工要求3.4施工技术规范第四条施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度控制措施4.4进度调整程序第五条施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量验收程序5.4质量保证措施第六条施工安全措施6.1安全责任6.2安全管理制度6.3安全教育培训6.4安全防护设施6.5事故处理程序第七条施工材料与设备7.1材料与设备种类7.2材料与设备质量要求7.3材料与设备采购程序7.4材料与设备验收程序第八条施工合同价款8.1合同价款确定方式8.2合同价款调整方式8.3预付款支付比例8.4进度款支付比例8.5结算方式第九条付款方式与期限9.1付款方式9.2付款期限9.3逾期付款责任9.4付款争议解决程序第十条施工变更与索赔10.1施工变更范围10.2施工变更程序10.3索赔条件10.4索赔程序第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式11.3违约金计算方法11.4违约争议解决程序第十二条争议解决方式12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序第十四条合同附件14.1附件清单14.2附件内容说明第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024版电力设施防腐施工合同1.2合同编号：YD202400011.3合同签订日期：2024年4月1日1.4合同签订双方：1.4.1甲方：电力设施管理有限责任公司1.4.2乙方：防腐施工有限公司1.5合同签订地点：市区路号1.6合同期限：自2024年4月1日起至2024年10月31日止第二条电力设施概况2.1设施名称：输电线路防腐工程2.2设施位置：省市县2.3设施类型：高压输电线路2.4设施规模：全长100公里，共计1000基杆塔2.5设施建设年代：2010年第三条防腐施工范围3.1施工内容：输电线路杆塔防腐处理，包括表面清洗、除锈、防腐涂料涂装等3.2施工部位：所有杆塔的表面、防腐层破损部位3.3施工要求：按照国家相关标准和甲方提供的技术规范执行3.4施工技术规范：GB/T234572009《输电线路杆塔防腐处理技术规范》第四条施工进度计划4.1施工阶段划分：分为四个阶段，分别为前期准备、施工实施、质量检查、竣工验收4.2各阶段施工时间：4.2.1前期准备：2024年4月1日至2024年4月15日4.2.2施工实施：2024年4月16日至2024年7月31日4.2.3质量检查：2024年8月1日至2024年8月15日4.2.4竣工验收：2024年8月16日至2024年10月31日4.3施工进度控制措施：建立进度控制表格，每日更新进度情况，定期召开进度协调会议4.4进度调整程序：如遇特殊情况影响进度，双方应及时沟通，并按照合同规定调整施工计划第五条施工质量要求5.1质量标准：达到GB/T234572009《输电线路杆塔防腐处理技术规范》的要求5.2质量检验方法：现场抽样检验、隐蔽工程验收、质量检测报告5.3质量验收程序：施工过程中每完成一个阶段，由甲方进行质量验收，验收合格后方可进行下一阶段施工5.4质量保证措施：选用符合质量要求的材料，严格执行施工工艺，加强过程控制，确保工程质量第六条施工安全措施6.1安全责任：甲方负责施工过程中的安全管理，乙方负责施工人员的安全生产6.2安全管理制度：建立健全安全管理制度，明确安全责任6.3安全教育培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识6.4安全防护设施：按照规定设置安全防护设施，确保施工安全6.5事故处理程序：发生安全事故，立即启动事故处理程序，查明原因，采取措施，防止类似事故发生第七条施工材料与设备7.1材料与设备种类：防腐涂料、施工工具、安全防护用品等7.2材料与设备质量要求：符合国家相关标准和甲方提供的技术要求7.3材料与设备采购程序：由乙方负责采购，甲方进行审核7.4材料与设备验收程序：到货后进行数量、质量验收，合格后方可使用第八条施工合同价款8.1合同价款确定方式：根据施工图纸、工程量清单及市场行情，双方协商确定合同价款8.2合同价款调整方式：如遇政策调整、材料价格波动等不可抗力因素，双方协商调整合同价款8.3预付款支付比例：合同总价款的30%，开工前支付8.4进度款支付比例：8.4.1第一个阶段完成，支付合同总价款的20%8.4.2第二个阶段完成，支付合同总价款的30%8.4.3第三个阶段完成，支付合同总价款的20%8.5结算方式：竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后30日内支付剩余合同价款第九条付款方式与期限9.1付款方式：银行转账9.2付款期限：按照合同约定的进度款支付时间支付9.3逾期付款责任：逾期付款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算9.4付款争议解决程序：双方友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决第十条施工变更与索赔10.1施工变更范围：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的施工内容变更10.2施工变更程序：由甲方提出变更申请，经双方协商一致后，由甲方下达变更通知10.3索赔条件：因甲方原因导致乙方产生额外费用或工期延误10.4索赔程序：乙方在事件发生后7日内向甲方提出索赔申请，甲方在接到索赔申请后15日内答复第十一条违约责任11.1违约情形：乙方未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合要求；甲方未按合同约定支付款项11.2违约责任承担方式：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约金计算方法：按合同总价款的千分之五计算，累计不超过合同总价款的百分之二十11.4违约争议解决程序：双方友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决第十二条争议解决方式12.1争议解决方式：友好协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决程序：双方在争议发生后30日内协商解决，协商不成的，可申请调解或仲裁，也可直接向人民法院提起诉讼12.3争议解决地点：合同签订地第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行；一方违约，经另一方催告后仍未履行；双方协商一致13.2合同解除程序：提出解除的一方应书面通知另一方，并说明理由13.3合同终止条件：合同履行完毕；双方协商一致终止合同13.4合同终止程序：合同终止后，双方应办理合同终止手续，并结清所有款项第十四条合同附件14.1附件清单：14.1.1施工图纸14.1.2工程量清单14.1.3技术规范14.1.4付款计划14.1.5安全生产责任书14.2附件内容说明：附件作为合同组成部分，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择，介入合同相关事宜的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同签订双方及其关联企业、人员。第二条第三方介入范围及职责2.1第三方介入范围：2.1.1质量监督与验收：对施工质量进行监督，确保施工符合国家相关标准和合同要求。2.1.2工程进度管理：对施工进度进行监控，确保工程按计划推进。2.1.3合同履行监督：监督合同条款的执行情况，确保双方履行合同义务。2.1.4争议调解：协助解决甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。2.2第三方职责：2.2.1独立、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。2.2.2按照合同约定，提供专业的技术支持和咨询服务。2.2.3及时发现并报告甲乙双方在合同履行过程中存在的问题。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额为合同总价款的5%。3.2第三方责任限额不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。第四条第三方费用及支付4.1第三方费用由甲乙双方承担，具体费用由双方协商确定。4.2第三方费用支付方式：4.2.1甲方承担部分：甲方按照合同约定支付第三方费用。4.2.2乙方承担部分：乙方按照合同约定支付第三方费用。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序：