版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程监理合同监理内容与监理费用本合同目录一览1.监理合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.监理工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程总投资2.6工程建设工期3.监理内容3.1工程设计阶段监理3.1.1设计文件审核3.1.2设计变更管理3.1.3设计进度监控3.1.4设计质量监控3.2工程施工阶段监理3.2.1施工准备阶段监理3.2.2施工过程监理3.2.3施工验收监理3.3工程竣工阶段监理3.3.1竣工资料审核3.3.2竣工质量验收3.3.3竣工结算审核4.监理范围4.1设计文件审核范围4.2施工图纸审核范围4.3施工现场监理范围4.4竣工验收监理范围5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用支付条件6.监理工作进度计划6.1设计阶段监理工作进度计划6.2施工阶段监理工作进度计划6.3竣工阶段监理工作进度计划7.监理工作质量要求7.1设计文件审核质量要求7.2施工图纸审核质量要求7.3施工现场监理质量要求7.4竣工验收监理质量要求8.监理工作责任8.1监理单位责任8.2施工单位责任8.3设计单位责任9.监理单位权利9.1监理单位有权要求施工单位提供相关资料9.2监理单位有权要求设计单位提供设计依据9.3监理单位有权要求施工单位进行整改10.监理单位义务10.1监理单位有义务按照合同约定进行监理工作10.2监理单位有义务及时向建设单位汇报监理工作情况10.3监理单位有义务协助建设单位解决施工中出现的问题11.合同期限11.1合同起始日期11.2合同终止日期12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决方式13.1争议解决途径13.2争议解决方式14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.监理合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:建设集团有限公司(2)乙方:工程监理有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区街道号(2)乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5555(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139xxxx66661.4合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:赵六1.5合同双方授权代表(1)甲方授权代表:(2)乙方授权代表:2.监理工程概况2.1工程名称市区小区住宅项目2.2工程地点省市区街道2.3工程类型住宅楼2.4工程规模总建筑面积约10万平方米,包含住宅楼、地下车库等配套设施。2.5工程总投资约2亿元人民币2.6工程建设工期自合同签订之日起至2025年12月31日止3.监理内容3.1工程设计阶段监理3.1.1设计文件审核乙方对甲方提供的设计文件进行审核,确保设计文件符合国家相关规范和标准。3.1.2设计变更管理乙方负责设计变更的审核、批准和实施,确保设计变更的合理性和可行性。3.1.3设计进度监控乙方对设计进度进行监控,确保设计进度符合合同约定。3.1.4设计质量监控乙方对设计质量进行监控,确保设计质量达到国家标准。3.2工程施工阶段监理3.2.1施工准备阶段监理乙方对施工准备阶段进行监理,包括施工图纸的审核、施工组织设计的审查等。3.2.2施工过程监理乙方对施工过程进行现场监理,确保施工质量、安全、进度符合合同约定。3.2.3施工验收监理乙方对施工完成后的工程进行验收,确保工程质量符合国家标准。3.3工程竣工阶段监理3.3.1竣工资料审核乙方对竣工资料进行审核,确保竣工资料的完整性和准确性。3.3.2竣工质量验收乙方对竣工工程进行质量验收,确保工程质量达到国家标准。3.3.3竣工结算审核乙方对竣工结算进行审核,确保结算的合理性和准确性。4.监理范围4.1设计文件审核范围包括但不限于设计图纸、设计说明书、施工图设计等。4.2施工图纸审核范围包括但不限于施工图设计、施工组织设计、施工方案等。4.3施工现场监理范围包括但不限于施工质量、安全、进度、环境保护等方面。4.4竣工验收监理范围包括但不限于竣工资料、工程质量、工程验收等方面。5.监理费用5.1监理费用总额监理费用总额为人民币200万元。5.2费用支付方式监理费用分阶段支付,具体支付方式如下:(1)设计阶段:支付监理费用的30%(2)施工阶段:支付监理费用的50%(3)竣工阶段:支付监理费用的20%5.3费用支付时间(1)设计阶段:合同签订后30日内支付(2)施工阶段:每季度支付监理费用的10%(3)竣工阶段:竣工验收合格后30日内支付5.4费用支付条件(1)设计阶段:甲方确认乙方完成设计阶段监理工作(2)施工阶段:乙方完成相应阶段的监理工作并提交监理报告(3)竣工阶段:乙方完成竣工阶段监理工作并提交监理报告8.监理工作责任8.1监理单位责任(1)乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和合同约定,认真履行监理职责。(2)乙方应确保监理工作的独立性、客观性和公正性。(3)乙方应配备足够的监理人员,并保证监理人员具备相应的资质和经验。(4)乙方应定期对监理工作进行自查,并及时向甲方汇报监理工作情况。8.2施工单位责任(1)施工单位应严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保施工质量。(2)施工单位应积极配合乙方的监理工作,及时整改监理提出的问题。(3)施工单位应确保施工现场的安全,防止事故发生。(4)施工单位应按照合同约定的时间节点完成施工任务。8.3设计单位责任(1)设计单位应按照合同约定提供设计文件,并保证设计文件的质量。(2)设计单位应配合乙方的监理工作,对设计变更提出合理建议。(3)设计单位应按照甲方的要求,及时修改和完善设计文件。9.监理单位权利9.1监理单位有权要求施工单位提供相关资料包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工方案、施工记录等。9.2监理单位有权要求设计单位提供设计依据包括但不限于设计标准、设计规范、设计说明书等。9.3监理单位有权要求施工单位进行整改对不符合设计要求、施工规范和质量标准的施工,监理单位有权要求施工单位进行整改。10.监理单位义务10.1监理单位有义务按照合同约定进行监理工作包括但不限于设计阶段、施工阶段和竣工阶段的监理工作。10.2监理单位有义务及时向建设单位汇报监理工作情况包括但不限于监理工作进度、质量情况、存在问题及解决方案等。10.3监理单位有义务协助建设单位解决施工中出现的问题包括但不限于技术问题、质量问题、安全问题和进度问题等。11.合同期限11.1合同起始日期合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止日期合同期限为三年,自合同生效之日起计算。12.违约责任12.1违约情形(1)一方未按合同约定履行监理或施工义务;(2)一方未按合同约定支付监理或施工费用;(3)一方违反合同约定造成工程损失或延误工期。12.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)因违约导致合同无法履行的,违约方应退还已收取的款项;(3)因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。13.争议解决方式13.1争议解决途径双方应友好协商解决合同争议。13.2争议解决方式如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供辅助服务、专业咨询或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围(1)工程咨询、设计、勘察、检测等服务;(2)设备采购、材料供应、施工服务等;(3)项目管理、质量控制、安全监督等;(4)法律、财务、保险等咨询服务。16.第三方介入的审批程序16.1甲方或乙方在引入第三方前,应提前通知对方,并提交第三方的相关资质证明和合作意向书。16.2对方应在收到通知后五个工作日内,对第三方进行审核,并给出是否同意第三方介入的书面答复。16.3若对方同意第三方介入,双方应与第三方签订相应的合作协议,并明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方在其提供的专业服务范围内,应承担相应的责任。17.2第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,但不得低于国家相关法律法规规定的最低责任限额。17.3第三方的责任限额包括但不限于:(1)因第三方服务导致的工程延误;(2)因第三方服务导致的工程缺陷;(3)因第三方服务导致的工程质量事故;(4)因第三方服务导致的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间是合作关系,第三方应服从甲乙双方的管理和监督。18.2第三方与工程的关系第三方应按照合同约定和工程实际情况,提供符合质量、安全、环保等要求的服务。18.3第三方与其他各方的责任划分(1)第三方对甲乙双方承担的责任,由第三方自行承担;(2)第三方对工程的责任,由甲乙双方共同承担;(3)第三方对其他第三方(如有)的责任,由各第三方自行承担。19.第三方介入时的额外条款(1)明确第三方的服务内容和质量要求;(2)明确第三方的费用和支付方式;(3)明确第三方的责任和风险;(4)明确第三方与其他各方的沟通和协调机制。19.2第三方介入后,甲乙双方应加强对第三方的监督和管理,确保第三方按照合同约定提供服务。19.3第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应尝试通过协商解决,协商不成时,可按照本合同的争议解决方式处理。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应书面确认,并经第三方同意后生效。20.2本合同的变更不得影响第三方的合法权益,且第三方的责任限额不得因合同变更而降低。20.3本合同的变更不得增加第三方的责任范围,除非第三方同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理合同(1)合同(2)合同附件1.1第三方合作协议1.2监理工作进度计划1.3监理费用支付计划1.4第三方资质证明文件1.5甲乙双方确认的第三方介入通知书1.6合同变更协议2.工程设计文件(1)设计图纸(2)设计说明书(3)设计变更通知单3.施工图纸(1)施工图纸(2)施工组织设计(3)施工方案4.施工记录(1)施工日志(2)施工验收记录(3)施工质量问题记录5.竣工资料(1)竣工图纸(2)竣工报告(3)竣工验收报告(4)竣工结算文件6.第三方服务报告(1)工程咨询报告(2)设计变更建议书(3)设备检测报告(4)材料检验报告(5)安全监督报告(6)质量管理报告说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定提供监理服务;1.2甲方未按合同约定支付监理费用;1.3第三方未按合同约定提供服务;1.4施工单位未按设计文件和施工图纸施工;1.5设计单位未按合同约定提供设计文件;1.6任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:2.1乙方违约责任:乙方未按合同约定提供监理服务,甲方有权要求乙方承担违约金;乙方提供的监理服务不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用;乙方违反合同约定造成工程损失,甲方有权要求乙方赔偿。2.2甲方违约责任:甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息;甲方违反合同约定造成工程延误,甲方有权赔偿乙方因此产生的损失。2.3第三方违约责任:第三方未按合同约定提供服务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任;第三方提供的专业服务不符合合同约定,甲乙双方有权要求第三方进行整改,并承担由此产生的费用;第三方违反合同约定造成工程损失,甲乙双方有权要求第三方赔偿。2.4施工单位违约责任:施工单位未按设计文件和施工图纸施工,甲方有权要求施工单位进行整改,并承担由此产生的费用;施工单位违反合同约定造成工程损失,甲方有权要求施工单位赔偿。2.5设计单位违约责任:设计单位未按合同约定提供设计文件,甲方有权要求设计单位进行整改,并承担由此产生的费用;设计单位违反合同约定造成工程损失,甲方有权要求设计单位赔偿。全文完。2024年度工程监理合同监理内容与监理费用1本合同目录一览第一条合同当事人1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址第二条监理工作范围2.1监理项目名称2.2监理项目地点2.3监理项目规模2.4监理项目工期第三条监理工作内容3.1工程设计监理3.1.1设计方案审查3.1.2设计变更审查3.2施工监理3.2.1施工组织设计审查3.2.2施工方案审查3.2.3施工进度控制3.2.4施工质量控制3.2.5施工安全控制3.2.6材料设备质量控制3.3竣工验收监理3.3.1竣工验收准备3.3.2竣工验收组织3.3.3竣工验收程序3.3.4竣工验收标准第四条监理费用4.1监理费用总额4.2监理费用支付方式4.3监理费用支付时间第五条监理期限5.1监理期限起止时间5.2监理期限延长条件及程序第六条监理职责6.1监理单位职责6.2施工单位配合义务第七条监理报告与信息交流7.1监理报告内容7.2信息交流方式7.3信息保密第八条违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3违约金计算方法第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二条合同附件12.1附件一:监理大纲12.2附件二:监理人员名单12.3附件三:监理费用明细12.4附件四:其他相关文件第十三条合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更后的处理第十四条合同签订与备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同生效第一部分:合同如下:第一条合同当事人1.1监理单位名称:工程监理有限责任公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3施工单位名称:建筑有限公司1.4施工单位地址:省市区路号第二条监理工作范围2.1监理项目名称:住宅小区建设项目2.2监理项目地点:省市区2.3监理项目规模:总建筑面积约万平方米2.4监理项目工期:自2024年1月1日起至2026年12月31日止第三条监理工作内容3.1工程设计监理3.1.1设计方案审查:对设计方案进行技术、经济、法规等方面的审查,确保设计方案符合国家相关标准和规范要求。3.1.2设计变更审查:对施工过程中发生的设计变更进行审查,确保变更后的设计符合原设计要求和安全、环保标准。3.2施工监理3.2.1施工组织设计审查:对施工单位提交的施工组织设计进行审查,确保施工组织设计合理、可行。3.2.2施工方案审查:对施工方案进行技术、安全、环保等方面的审查,确保施工方案符合国家相关标准和规范要求。3.2.3施工进度控制:监督施工进度,确保施工按计划进行,对延误的进度进行整改。3.2.4施工质量控制:对施工过程中的质量进行监督检查,确保工程质量达到国家相关标准。3.2.5施工安全控制:对施工过程中的安全进行监督检查,确保施工安全。3.2.6材料设备质量控制:对施工所使用的材料、设备进行监督检查,确保其质量符合国家相关标准和规范要求。3.3竣工验收监理3.3.1竣工验收准备:协助施工单位做好竣工验收前的准备工作。3.3.2竣工验收组织:组织竣工验收会议,对工程进行验收。3.3.3竣工验收程序:按照国家相关标准进行竣工验收程序。3.3.4竣工验收标准:依据国家相关标准和规范进行竣工验收。第四条监理费用4.1监理费用总额:人民币壹佰万元整(¥100万元)4.2监理费用支付方式:按月支付,每月支付监理费用总额的1/12。4.3监理费用支付时间:每月一个工作日支付当月监理费用。第五条监理期限5.1监理期限起止时间:自2024年1月1日起至2026年12月31日止。5.2监理期限延长条件及程序:因不可抗力等原因导致监理期限延长的,双方应协商一致,并办理相关手续。第六条监理职责6.1监理单位职责:按照合同约定,对施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全。6.2施工单位配合义务:施工单位应积极配合监理单位的工作,提供必要的资料和条件。第七条监理报告与信息交流7.2信息交流方式:双方应通过定期会议、书面报告等方式进行信息交流。7.3信息保密:双方应对在合同履行过程中获取的对方信息予以保密。第八条违约责任8.1监理单位违约责任8.1.1监理单位未按照合同约定履行监理职责,造成工程质量、进度、安全问题的,应承担相应的违约责任。8.1.2监理单位未按时提交监理报告的,应向施工单位支付违约金,违约金按每日监理费用总额的1%计算。8.1.3监理单位泄露施工秘密的,应承担相应的法律责任。8.2施工单位违约责任8.2.1施工单位未按设计文件和施工规范施工,造成工程质量问题的,应承担相应的违约责任。8.2.2施工单位未按时完成工程进度,造成延误的,应支付违约金,违约金按每日延误进度金额的0.5%计算。8.2.3施工单位拒绝监理单位合理检查和监督的,应承担相应的违约责任。8.3违约金计算方法违约金的计算以合同约定金额为基础,按照违约天数或违约事项的严重程度确定。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可约定仲裁机构解决争议,仲裁地点为市。9.2.2仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方可解除合同。10.1.2一方严重违约,另一方可解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。10.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。10.3合同解除后的处理10.3.2双方应按照合同约定结算监理费用。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,合同自之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2合同解除。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.3.2双方应相互出具合同终止证明。第十二条合同附件12.1附件一:监理大纲12.2附件二:监理人员名单12.3附件三:监理费用明细12.4附件四:其他相关文件第十三条合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致。13.2合同变更程序13.2.1双方应书面提出合同变更请求。13.2.2双方应在收到变更请求后7日内书面回复。13.3合同变更后的处理13.3.1合同变更后,双方应按照变更后的内容履行合同义务。第十四条合同签订与备案14.1合同签订14.1.1双方代表应在本合同上签字盖章。14.2合同备案14.2.1合同签订后,双方应向相关部门备案。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定目的或服务需要,由甲乙双方共同认可的、独立于甲乙双方的第三方主体。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、施工方等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方提供特定服务。2.1.2第三方具备履行相关服务的能力和资质。2.2第三方介入的程序2.2.1双方应共同确定第三方的具体服务内容、服务期限、服务费用等。2.2.2双方应签署第三方服务协议,明确甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。第三条第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照服务协议约定,履行其提供的服务。3.1.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权获得约定的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和配合。3.3第三方的义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.3.2第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成服务。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应直接向甲方提供服务,甲方应支付约定的服务费用。4.1.2甲方对第三方的服务质量有监督权,但不得干预第三方的独立操作。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方应直接向乙方提供服务,乙方应支付约定的服务费用。4.2.2乙方对第三方的服务质量有监督权,但不得干预第三方的独立操作。4.3第三方与监理单位的划分4.3.1监理单位应监督第三方的服务质量,确保其符合合同要求。4.3.2第三方应接受监理单位的监督,并及时反馈相关信息。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方因自身原因导致的服务缺陷或违约,应承担相应的违约责任,但责任限额不超过其收取的服务费用。5.1.2第三方因故意或重大过失导致的服务缺陷或违约,应承担相应的法律责任。5.2第三方责任限额的约定5.2.1第三方服务协议中应明确约定第三方的责任限额。5.2.2若第三方责任限额低于合同约定的责任限额,双方应协商调整。第六条第三方的变更与退出6.1第三方的变更6.1.1双方协商一致,可对第三方进行变更。6.1.2变更后的第三方应重新履行服务协议约定的义务。6.2第三方的退出6.2.1第三方因自身原因无法继续履行服务协议的,应提前通知甲乙双方。6.2.2第三方的退出应按照服务协议约定进行,确保甲乙双方的利益不受损害。第七条第三方的争议解决7.1第三方的争议解决方式7.1.1双方应通过友好协商解决第三方服务过程中产生的争议。7.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决机构7.2.1双方可约定仲裁机构解决第三方服务过程中的争议,仲裁地点为市。7.2.2仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲说明:详细列出监理工作的具体内容、方法、程序和标准,包括工程质量、进度、安全等方面的监理要求。2.附件二:监理人员名单说明:包括监理人员的姓名、职务、资质、专业背景等信息,以及监理人员的职责分工。3.附件三:监理费用明细说明:详细列出监理服务的收费标准,包括监理费用总额、支付方式、支付时间等。4.附件四:第三方服务协议说明:包括第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。5.附件五:工程质量标准说明:列出工程质量的标准,包括设计、施工、材料、设备等方面的要求。6.附件六:施工进度计划说明:详细列出工程项目的施工进度计划,包括各个阶段的起止时间、关键节点等。7.附件七:施工安全措施说明:列出施工过程中的安全措施,包括施工现场的安全管理、安全教育培训、安全事故处理等。8.附件八:竣工验收报告说明:详细记录竣工验收的过程、结果和结论,包括工程质量、进度、安全等方面的评价。9.附件九:合同变更记录说明:记录合同履行过程中发生的变更事项、变更原因、变更内容等。10.附件十:争议解决记录说明:记录合同履行过程中发生的争议事项、争议解决过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按时提交监理报告。责任认定标准:监理单位未按时提交监理报告,每次违约应支付违约金,违约金按每日监理费用总额的1%计算。示例:监理单位未在2024年1月31日前提交1月监理报告,应支付违约金人民币X元。2.违约行为:施工单位未按设计文件和施工规范施工。责任认定标准:施工单位未按设计文件和施工规范施工,每次违约应支付违约金,违约金按每日延误进度金额的0.5%计算。示例:施工单位在2024年2月10日未按设计文件施工,导致工期延误3天,应支付违约金人民币X元。3.违约行为:施工单位未按时完成工程进度。责任认定标准:施工单位未按时完成工程进度,每次违约应支付违约金,违约金按每日延误进度金额的0.5%计算。4.违约行为:第三方未按服务协议履行服务。责任认定标准:第三方未按服务协议履行服务,每次违约应支付违约金,违约金按未履行服务部分的合同金额的1%计算。示例:第三方未按协议在2024年4月30日前完成评估报告,应支付违约金人民币X元。5.违约行为:甲乙双方未按时支付监理费用或第三方服务费用。责任认定标准:甲乙双方未按时支付监理费用或第三方服务费用,每次违约应支付违约金,违约金按未支付金额的0.5%计算。示例:甲方在2024年5月10日未支付当月监理费用,应支付违约金人民币X元。全文完。2024年度工程监理合同监理内容与监理费用2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2业主单位信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同造价2.6工程工期3.监理内容3.1施工前准备工作监理3.1.1施工图纸及技术文件审查3.1.2施工组织设计审核3.1.3施工现场勘察3.1.4施工单位资质审查3.2施工过程监理3.2.1施工进度控制3.2.2施工质量控制3.2.3施工安全控制3.2.4施工合同管理3.2.5施工变更管理3.3施工验收监理3.3.1验收程序3.3.2验收标准3.3.3验收组织3.4竣工验收监理3.4.1竣工资料审核3.4.2竣工验收程序3.4.3竣工验收标准3.4.4竣工验收组织4.监理范围4.1施工阶段监理4.2设计阶段监理4.3材料设备采购监理4.4环保及安全监理4.5质量保证体系监理5.监理职责5.1监理单位职责5.2业主单位职责5.3监理人员职责6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间6.4费用调整7.监理报告7.1报告内容7.2报告提交时间7.3报告格式要求8.监理资料8.1资料收集范围8.2资料整理要求8.3资料归档9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效标志13.合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理人员名单13.3附件三:监理费用明细表13.4附件四:合同签订文件14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:________1.1.2单位地址:________1.1.3联系人:________1.1.4联系电话:________1.1.5法定代表人:________1.2业主单位信息1.2.1单位名称:________1.2.2单位地址:________1.2.3联系人:________1.2.4联系电话:________1.2.5法定代表人:________1.3合同签订日期:____年____月____日1.4合同生效日期:____年____月____日1.5合同终止日期:____年____月____日2.工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程类型:________2.5工程合同造价:________2.6工程工期:____年____月____日至____年____月____日3.监理内容3.1施工前准备工作监理3.1.1施工图纸及技术文件审查3.1.1.1审查施工图纸及技术文件的完整性、准确性3.1.1.2审查施工图纸及技术文件是否符合设计规范3.1.2施工组织设计审核3.1.2.1审核施工组织设计的合理性、可行性3.1.2.2审核施工组织设计中的安全、环保措施3.1.3施工现场勘察3.1.3.1勘察施工现场的实际情况3.1.3.2勘察施工现场的地质、水文条件3.1.4施工单位资质审查3.1.4.1审查施工单位的资质等级3.1.4.2审查施工单位的技术力量、设备能力3.2施工过程监理3.2.1施工进度控制3.2.1.1制定施工进度计划3.2.1.2监督施工进度计划的执行3.2.1.3对施工进度进行调整3.2.2施工质量控制3.2.2.1制定施工质量控制标准3.2.2.2监督施工质量3.2.2.3对施工质量问题进行处理3.2.3施工安全控制3.2.3.1制定施工安全措施3.2.3.2监督施工安全措施的执行3.2.3.3对施工安全事故进行处理3.2.4施工合同管理3.2.4.1审核施工合同3.2.4.2监督施工合同的履行3.2.5施工变更管理3.2.5.1审核施工变更申请3.2.5.2监督施工变更的实施3.3施工验收监理3.3.1验收程序3.3.1.1制定验收程序3.3.1.2组织验收3.3.2验收标准3.3.2.1制定验收标准3.3.2.2检查施工质量是否符合验收标准3.3.3验收组织3.3.3.1组织验收人员3.3.3.2明确验收人员的职责3.4竣工验收监理3.4.1竣工资料审核3.4.1.1审核竣工资料的真实性、完整性3.4.1.2审核竣工资料是否符合要求3.4.2竣工验收程序3.4.2.1制定竣工验收程序3.4.2.2组织竣工验收3.4.3竣工验收标准3.4.3.1制定竣工验收标准3.4.3.2检查工程质量是否符合竣工验收标准3.4.4竣工验收组织3.4.4.1组织竣工验收人员3.4.4.2明确竣工验收人员的职责4.监理范围4.1施工阶段监理4.2设计阶段监理4.3材料设备采购监理4.4环保及安全监理4.5质量保证体系监理5.监理职责5.1监理单位职责5.2业主单位职责5.3监理人员职责6.监理费用6.1监理费用总额:________6.2费用支付方式:________6.3费用支付时间:____年____月____日6.4费用调整:________7.监理报告7.1报告内容:________7.2报告提交时间:____年____月____日7.3报告格式要求:________8.监理资料8.1资料收集范围8.1.1施工图纸及技术文件8.1.2施工组织设计8.1.3施工记录8.1.4材料设备进场检验报告8.1.5施工过程照片及视频资料8.1.6施工变更通知单8.1.7施工验收记录8.1.8竣工资料8.2资料整理要求8.2.1按照时间顺序整理8.2.2按照类别进行分类8.2.3资料应完整、真实、准确8.2.4资料应便于查阅和归档8.3资料归档8.3.1监理单位负责归档8.3.2归档资料应完整、有序8.3.3归档资料应保密9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商9.1.2仲裁9.1.3诉讼9.2争议解决程序9.2.1发生争议后,双方应在____日内协商解决9.2.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁9.2.3仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点10.违约责任10.1违约情形10.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责10.1.2业主单位未按合同约定支付监理费用10.1.3双方违反合同约定导致合同无法履行10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任10.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金10.2.3违约责任的具体承担方式由双方协商确定10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额应依据实际损失确定10.3.2赔偿金额应包括直接损失和间接损失11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方严重违约11.1.3不可抗力11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方11.2.2双方应在____日内达成解除合同的协议11.2.3解除合同协议应明确双方的权利义务11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照协议处理未履行的事项11.3.2合同解除后,违约方应承担相应的违约责任12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容符合法律法规12.1.3合同签订日期12.2合同生效时间12.2.1合同签订之日生效12.2.2合同生效后,双方应按照合同约定履行义务12.3合同生效标志12.3.1双方签署合同文本12.3.2双方在合同上签字盖章13.合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理人员名单13.3附件三:监理费用明细表13.4附件四:合同签订文件14.其他约定14.1通知方式14.1.1通知应以书面形式发送14.1.2通知送达时间为送达后的第二个工作日14.2不可抗力14.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等14.2.2发生不可抗力事件时,双方应协商解决14.3合同未尽事宜的处理14.3.1合同未尽事宜由双方协商解决14.3.2协商不成的,可参照相关法律法规处理第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理、检测、咨询、评估、调解、仲裁等机构或个人。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行过程中,因特殊情况需要引入第三方进行专业服务或解决争议。15.2.2第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜及具体要求。15.3.2甲乙双方共同与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。15.3.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的各项工作。16.第三方权利与义务16.1第三方权利16.1.1第三方有权根据合同约定和业务要求,独立开展相关工作。16.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。16.1.3第三方有权根据实际情况调整工作计划。16.2第三方义务16.2.1第三方应按照合同约定和业务要求,提供专业、高效的服务。16.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。16.2.3第三方应按时提交工作报告和成果。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定。17.2第三方责任限额包括但不限于:17.2.1第三方因自身原因导致的损害赔偿。17.2.2第三方违反合同约定导致的损失。17.2.3第三方在履行合同过程中发生的意外事故。18.第三方与其
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论