版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度室内粉刷施工监理合同(2024版)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3业主单位名称及地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责4.监理依据及标准4.1国家相关法律法规4.2行业标准及规范4.3设计文件及施工图纸5.施工单位义务及责任5.1施工单位义务5.2施工单位责任6.监理费用及支付方式6.1监理费用6.2支付方式6.3付款时间7.监理期限7.1监理期限7.2验收时间8.工程变更及签证8.1工程变更8.2签证程序9.工程质量及验收9.1质量标准9.2验收程序9.3验收报告10.工程进度及延误10.1进度计划10.2进度调整10.3延误责任11.安全生产及文明施工11.1安全生产责任11.2文明施工要求12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.1.1地址:省市区路号1.2施工单位名称:建筑装饰工程有限公司1.2.1地址:省市区路号1.3业主单位名称:房地产开发有限公司1.3.1地址:省市区路号2.工程概况2.1工程名称:小区室内粉刷工程2.2工程地点:省市区小区2.3工程规模:总建筑面积约万平方米2.4工程内容:室内墙面、顶棚粉刷及腻子找平3.监理范围及职责3.1监理范围:对室内粉刷工程的施工过程进行全面监督,确保工程质量、进度、安全、文明施工等方面符合国家相关法律法规和行业标准。3.2监理职责:3.2.1审查施工图纸和技术文件;3.2.2对施工单位的施工组织设计和施工方案进行审查;3.2.3监督施工单位按施工图纸、技术规范和施工方案进行施工;3.2.4对施工过程中的质量问题进行整改监督;3.2.5对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成;3.2.6对施工现场进行安全、文明施工管理;3.2.7审查施工单位提交的工程验收报告。4.监理依据及标准4.1国家相关法律法规:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等;4.2行业标准及规范:《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB502102018)等;4.3设计文件及施工图纸:小区室内粉刷工程设计文件、施工图纸。5.施工单位义务及责任5.1施工单位义务:5.1.1按照监理单位的监督要求,确保施工质量、进度、安全、文明施工等方面符合相关法律法规和行业标准;5.1.2配合监理单位进行工程验收;5.1.3对监理单位提出的整改意见及时整改;5.1.4按时提交工程验收报告。5.2施工单位责任:5.2.1对施工过程中出现的问题承担全部责任;5.2.2因施工原因造成工程质量问题的,负责返工、修复;5.2.3因施工原因造成安全事故的,承担相应责任。6.监理费用及支付方式6.1监理费用:人民币万元整;6.2支付方式:6.2.1合同签订后,监理单位收到支付万元;6.2.2工程验收合格后,监理单位收到支付万元;6.2.3工程保修期满后,监理单位收到支付万元。7.监理期限7.1监理期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止;7.2验收时间:工程完工后日内。8.工程变更及签证8.1工程变更8.1.1业主单位因特殊原因需对工程进行变更,应提前向监理单位提出书面申请;8.1.2监理单位应在收到申请后日内对变更内容进行审核,并提出意见;8.1.3经三方协商一致后,由监理单位出具工程变更签证单,作为施工依据。8.2签证程序8.2.1施工单位根据变更签证单进行施工;8.2.2施工完成后,施工单位应向监理单位提交变更签证单及相应的施工记录;8.2.3监理单位审核无误后,签署验收意见。9.工程质量及验收9.1质量标准9.1.1施工单位应按照国家相关质量标准进行施工;9.1.2工程质量应符合设计要求,达到国家规定的质量等级。9.2验收程序9.2.1工程完工后,施工单位应向监理单位提出验收申请;9.2.2监理单位应在收到申请后日内组织验收;9.2.3验收合格后,监理单位出具验收报告。10.工程进度及延误10.1进度计划10.1.1施工单位应根据工程实际情况制定施工进度计划;10.1.2施工进度计划应包括关键线路、关键节点及施工顺序。10.2进度调整10.2.1因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,施工单位应及时向监理单位报告;10.2.2监理单位应与施工单位协商,制定调整后的施工进度计划。10.3延误责任10.3.1因施工单位原因导致的工程进度延误,施工单位应承担相应责任;10.3.2因监理单位原因导致的工程进度延误,监理单位应承担相应责任。11.安全生产及文明施工11.1安全生产责任11.1.1施工单位应严格执行国家安全生产法律法规,确保施工安全;11.1.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。11.2文明施工要求11.2.1施工单位应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁有序;11.2.2施工单位应采取措施,减少施工对周边环境的影响。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1提起诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方日答辩期;12.2.2双方在日内未能达成和解的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1因一方违约,另一方有权解除合同;13.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同。13.2合同终止条件13.2.1工程验收合格,合同终止;13.2.2合同期满,合同终止。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1合同双方签字盖章后生效;14.1.2合同签订后日内,监理单位收到首期监理费用。14.2合同终止条件14.2.1合同期满或提前解除;14.2.2工程验收合格,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理单位等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中,根据合同条款或双方协商一致,由第三方提供专业服务、协助或监督的行为。16.第三方介入的引入16.1引入条件16.1.1甲方或乙方认为有必要引入第三方提供专业服务时,应提前向对方书面通知,并说明引入第三方的理由和预期目标。16.1.2双方应共同协商确定第三方的资质、服务内容、费用及责任范围。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1第三方的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,由第三方承担的最高赔偿金额。17.1.2责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。18.第三方责任限额的确定18.1责任限额的确定方式18.1.1双方可参照行业标准和市场惯例确定第三方责任限额;18.1.2双方也可根据第三方提供的专业服务内容、风险程度等因素协商确定责任限额。19.第三方责任限额的调整19.1调整条件19.1.1在合同履行过程中,如出现新的风险因素或第三方服务内容发生变化,双方可协商调整第三方责任限额。19.1.2调整后的责任限额应在双方书面确认后生效。20.第三方与其他各方的责任划分20.1第三方与甲方的关系20.1.1第三方应按照合同约定和甲方的要求提供专业服务;20.1.2第三方对甲方承担相应的责任,甲方有权要求第三方承担违约责任。20.2第三方与乙方的关系20.2.1第三方应按照合同约定和乙方的要求提供专业服务;20.2.2第三方对乙方承担相应的责任,乙方有权要求第三方承担违约责任。20.3第三方与监理单位的关系20.3.1第三方应服从监理单位的监督和管理;20.3.2第三方对监理单位提出的整改意见应及时整改;20.3.3第三方对监理单位承担相应的责任。21.第三方介入的协议21.1协议内容21.1.1第三方介入协议应包括第三方名称、服务内容、费用、责任范围、责任限额、保密条款等;21.1.2第三方介入协议应由第三方签字盖章,并经甲方和乙方确认。22.第三方介入的终止22.1终止条件22.1.1合同履行完毕;22.1.2双方协商一致;22.1.3出现合同约定的其他终止条件。22.2终止程序22.2.1第三方介入终止前,双方应共同对第三方的服务进行评估;22.2.2第三方介入终止后,双方应按照协议约定进行结算。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式23.1.1双方应友好协商解决第三方介入过程中发生的争议;23.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。23.2争议解决程序23.2.1提起诉讼前,双方应书面通知对方,并给予对方日答辩期;23.2.2双方在日内未能达成和解的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书详细要求:双方签字盖章,确认合同内容无误。说明:作为合同生效的初步证明。2.第三方介入协议详细要求:包含第三方信息、服务内容、费用、责任范围、责任限额等。说明:明确第三方在合同中的角色和责任。3.施工图纸及技术规范详细要求:提供完整的施工图纸、技术规范及设计变更通知。说明:作为施工和监理的依据。4.施工进度计划详细要求:包括关键线路、关键节点及施工顺序。说明:用于监控工程进度。5.工程变更签证单详细要求:记录工程变更内容、原因、费用及双方签字。说明:作为工程变更的正式文件。6.工程质量验收报告详细要求:记录验收时间、验收结果、验收人员签字。说明:作为工程质量的证明。7.工程进度报告详细要求:记录工程进度、完成情况及存在的问题。说明:用于监控工程进度。8.安全生产记录详细要求:记录安全生产检查、事故处理及整改措施。说明:确保施工安全。9.文明施工记录详细要求:记录施工现场管理、文明施工措施及效果。说明:提高施工现场文明水平。10.争议解决协议详细要求:记录争议解决方式、程序及结果。说明:解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约未按时支付监理费用未按合同约定提供工程图纸及技术规范未按合同约定提供施工场地1.2乙方违约未按时完成工程进度施工质量不符合合同约定未按合同约定进行工程验收1.3第三方违约未按时提供专业服务提供的服务不符合合同约定因自身原因造成工程损失2.责任认定标准2.1甲方违约乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。乙方有权要求甲方承担因违约造成的损失。2.2乙方违约甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。甲方有权要求乙方承担因违约造成的损失。2.3第三方违约双方有权要求第三方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。双方有权要求第三方承担因违约造成的损失。3.违约示例说明3.1甲方违约示例甲方应于每月5日前支付监理费用,但自合同签订以来,甲方累计拖欠监理费用万元,构成违约。3.2乙方违约示例乙方应于合同约定的工期完成工程,但实际工期延误天,构成违约。3.3第三方违约示例第三方应于合同约定的日期提供检测服务,但实际延迟天,构成违约。全文完。2024年度室内粉刷施工监理合同(2024版)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2施工单位名称1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量要求2.5工程进度要求3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理人员配备3.4监理工作程序4.施工单位职责4.1施工单位责任4.2施工单位义务4.3施工单位配合4.4施工单位质量保证措施5.监理费用及支付方式5.1监理费用5.2支付方式5.3付款时间5.4付款条件6.工程变更及签证6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程签证6.4工程签证费用7.质量控制与验收7.1质量控制标准7.2质量验收程序7.3质量验收报告7.4质量问题处理8.进度控制与调整8.1进度控制措施8.2进度调整程序8.3进度调整通知8.4进度延误责任9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对措施9.4风险责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除与终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同附件13.1附件一:工程概况表13.2附件二:监理人员名单13.3附件三:工程变更及签证记录13.4附件四:工程质量验收报告13.5附件五:工程进度调整通知14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2施工单位名称:建筑装饰有限公司1.3合同签订日期:2024年1月15日1.4合同生效日期:2024年2月1日1.5合同终止日期:2024年12月31日2.工程概况2.1工程名称:小区室内粉刷工程2.2工程地点:市区小区2.3工程规模:总面积为10000平方米2.4工程质量要求:符合国家相关质量标准及设计要求2.5工程进度要求:按施工进度计划执行,确保在2024年12月31日前完工3.监理范围与职责3.1监理范围:对室内粉刷工程的施工过程进行全过程监理,包括施工准备、施工过程、工程验收等环节3.2监理职责:监督施工单位按照工程设计图纸、施工规范和合同约定进行施工,确保工程质量、进度和安全3.3监理人员配备:监理单位应配备至少2名具有相应资质的监理工程师,负责现场监理工作3.4监理工作程序:监理单位应按照国家相关法律法规、行业规范和合同约定,制定详细的监理工作程序,确保监理工作的规范性和有效性4.施工单位职责4.1施工单位责任:负责按照工程设计图纸、施工规范和合同约定,完成室内粉刷工程的施工任务4.2施工单位义务:确保施工质量,遵守施工安全规定,及时完成监理单位提出的整改要求4.3施工单位配合:积极配合监理单位进行现场监理工作,提供必要的施工资料和条件4.4施工单位质量保证措施:制定质量保证计划,对施工过程中的质量问题进行及时处理和整改5.监理费用及支付方式5.1监理费用:合同监理费用为人民币万元整5.2支付方式:监理费用分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定5.3付款时间:每阶段监理工作完成后,施工单位应向监理单位提交付款申请,监理单位审核确认后支付相应费用5.4付款条件:监理单位收到施工单位提交的付款申请及相关证明材料后,确认费用无误,无争议的情况下支付6.工程变更及签证6.1工程变更范围:在工程实施过程中,因设计变更、施工条件变化等原因引起的工程量增减、施工方案调整等6.2工程变更程序:施工单位提出变更申请,监理单位审核后报业主确认,形成变更签证6.3工程签证:变更签证应明确变更内容、变更原因、变更工程量、变更费用等6.4工程签证费用:变更签证费用按照实际发生费用计算,由施工单位承担7.质量控制与验收7.1质量控制标准:符合国家相关质量标准及设计要求7.2质量验收程序:监理单位对施工过程中的质量控制进行监督,对工程验收进行审核7.3质量验收报告:工程验收完成后,监理单位应出具质量验收报告,对工程质量进行评价7.4质量问题处理:对发现的质量问题,监理单位应及时通知施工单位进行整改,施工单位应按要求及时整改8.进度控制与调整8.1进度控制措施:监理单位应制定详细的进度控制计划,监督施工单位按计划施工,确保工程按期完成8.2进度调整程序:因设计变更、材料供应等原因导致工程进度延误时,施工单位应向监理单位提出书面进度调整申请8.3进度调整通知:监理单位审核施工单位提出的进度调整申请后,应及时通知业主及施工单位,并调整进度计划8.4进度延误责任:因施工单位原因导致工程进度延误,施工单位应承担相应责任,并赔偿由此造成的损失9.风险管理9.1风险识别:监理单位应识别施工过程中可能出现的风险,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的风险9.2风险评估:对识别出的风险进行评估,确定风险发生的可能性和影响程度9.3风险应对措施:针对评估出的风险,制定相应的风险应对措施,包括预防措施和应急措施9.4风险责任承担:发生风险事件时,根据风险责任承担原则,明确责任主体,并采取相应措施进行赔偿或补偿10.合同解除与终止a)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;b)因不可抗力导致合同无法履行;c)合同双方协商一致解除合同。10.2合同终止程序:合同解除后,双方应立即停止合同约定的权利义务,并按照约定处理剩余工作10.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理已完成的工程,结算剩余款项,并处理相关事宜11.违约责任a)施工单位未按合同约定完成工程;b)监理单位未按合同约定履行监理职责;c)一方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决12.争议解决12.1争议解决方式:合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:提交仲裁申请后,双方应按照仲裁规则进行仲裁程序12.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,或由双方协商分摊13.合同附件13.1附件一:工程概况表13.2附件二:监理人员名单13.3附件三:工程变更及签证记录13.4附件四:工程质量验收报告13.5附件五:工程进度调整通知14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。a)提供设计变更咨询;b)提供施工技术支持;c)提供工程监理服务;d)提供工程结算审核;e)提供工程保险理赔服务;f)提供其他经双方同意的服务。15.3第三方介入程序:a)双方协商确定需要第三方介入的事项;b)甲方或乙方与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等;c)第三方介入后,应向甲方和乙方提供书面报告或通知。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方责任:a)甲方应确保第三方服务的必要性和合理性;b)甲方应向第三方提供必要的资料和条件;c)甲方应监督第三方按照服务协议履行职责。16.2乙方责任:a)乙方应配合第三方进行工作;b)乙方应向第三方提供必要的施工条件;c)乙方应监督第三方的工作质量。17.第三方的责权利17.1责任:第三方应按照服务协议的约定,对提供的服务承担相应的责任,包括但不限于:a)保证服务的质量和时效性;b)对因自身原因造成的损失承担赔偿责任;c)遵守国家法律法规和行业规范。17.2权利:a)第三方有权按照服务协议的要求,获取甲方和乙方提供的相关资料;b)第三方有权根据服务协议的约定,对甲方和乙方提出合理建议;c)第三方有权获得约定的服务费用。17.3限制:a)第三方不得泄露甲方和乙方的商业秘密;b)第三方不得干预甲方和乙方的正常业务;c)第三方不得利用甲方和乙方的资源谋取私利。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由服务协议约定,但不得低于国家相关法律法规规定的最低限额。18.2如因第三方原因造成甲方或乙方的损失,超出责任限额的部分,由第三方按照法律规定承担无限责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间为服务合同关系,甲方为服务接受方。19.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间为服务合同关系,乙方为服务接受方。19.3第三方与监理单位的关系:如第三方提供监理服务,则与监理单位为委托与被委托关系,监理单位为委托方。20.特别条款20.1如第三方介入涉及合同内容的变更,需经甲方和乙方同意,并签订补充协议。20.2第三方介入过程中,如发生争议,应通过协商解决;协商不成
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 钢铁厂建设钢筋工施工合同
- 高速公路服务区小青瓦施工协议
- 高铁绿化带改造承包合同
- 酒店建设硬装合同
- 垃圾处理供货施工合同范本
- 股份受让协议三篇
- 股票交易所行纪合同(2篇)
- 外场试验保密协议书
- 公司个人互赔协议书
- 土地出让合同中关于纳税额的约定
- 2024年金华市婺州粮食收储限公司公开招聘工作人员高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 服装设计基础学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 铸造车间管理和奖惩制度
- 蜗牛与黄鹂鸟(课件)人音版音乐二年级上册
- 知识论导论:我们能知道什么?学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 安徽省示范高中培优联盟2024-2025学年高二数学冬季联赛试题文含解析
- 天津市勘察设计院集团有限公司招聘笔试题库2024
- 2021-2022学年统编版道德与法治五年级上册全册单元测试题及答案(每单元1套共6套)
- 石油钻采设备招标合同三篇
- 婚介合同协议书
- 2024届广东省广州市高三上学期调研测试数学试题及答案
评论
0/150
提交评论