2024年度家庭影院装修监理合同3篇_第1页
2024年度家庭影院装修监理合同3篇_第2页
2024年度家庭影院装修监理合同3篇_第3页
2024年度家庭影院装修监理合同3篇_第4页
2024年度家庭影院装修监理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家庭影院装修监理合同本合同目录一览1.监理合同双方的基本信息1.1双方的名称、地址、联系方式1.2双方的法定代表人或授权代表1.3合同签订日期2.家庭影院装修项目的概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算2.5项目进度安排3.监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理方法3.4监理期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3支付时间节点5.监理报告及资料5.1监理报告的内容5.2报告提交时间5.3资料保管及移交6.监理合同变更及解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件6.3变更及解除的程序7.违约责任及争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同终止后的处理9.合同附件及补充协议9.1附件内容9.2补充协议的签订及生效10.合同签订及履行地点10.1合同签订地点10.2合同履行地点11.合同生效日期12.合同语言及法律适用12.1合同语言12.2法律适用13.合同附件13.1附件一:家庭影院装修项目清单13.2附件二:监理费用明细表13.3附件三:监理报告模板14.合同其他约定事项第一部分:合同如下:1.监理合同双方的基本信息1.1双方的名称:甲方(家庭影院业主)——[业主全名],乙方(家庭影院装修监理公司)——[监理公司全名]。1.2双方的地址:甲方:[业主详细地址]乙方:[监理公司详细地址]1.3双方的联系方式:甲方:[业主联系电话],[业主电子邮箱]乙方:[监理公司联系电话],[监理公司电子邮箱]1.4合同签订日期:2024年[具体日期]2.家庭影院装修项目的概述2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体项目地址]2.3项目规模:[项目面积]平方米,[包含房间数量]间2.4项目预算:人民币[预算金额]元2.5项目进度安排:[详细进度安排表]3.监理范围及职责3.1监理范围:3.1.1施工现场的日常监理3.1.2材料进场验收3.1.3施工过程质量控制3.1.4施工安全监管3.1.5施工进度控制3.2监理职责:3.2.1严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸进行监理3.2.2对施工过程中出现的问题提出整改意见并监督落实3.2.3对施工过程中的安全隐患进行排查并及时上报3.2.4定期向甲方汇报施工进度和质量情况3.3监理方法:3.3.1采取现场巡查、旁站监理、平行检验等方式进行监理3.3.2对施工过程中的关键工序和隐蔽工程进行重点监控3.3.3建立监理记录和报告制度4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币[费用总额]元4.2费用支付方式:4.2.1首付款:合同签订后[天数]日内支付监理费用总额的[百分比]%4.2.2进度款:根据项目进度分阶段支付,每次支付监理费用总额的[百分比]%4.2.3结算款:项目竣工验收合格后[天数]日内支付监理费用总额的[百分比]%4.3支付时间节点:首付款:[具体日期]进度款:[具体日期]结算款:[具体日期]5.监理报告及资料5.1监理报告的内容:5.1.1施工现场巡查记录5.1.2材料进场验收记录5.1.3施工过程质量控制记录5.1.4施工安全监管记录5.1.5施工进度控制记录5.1.6隐蔽工程验收记录5.2报告提交时间:每周[具体日期]前提交上周的监理报告5.3资料保管及移交:5.3.1乙方负责保管监理过程中的所有资料5.3.2项目竣工验收合格后,乙方应将所有监理资料完整移交给甲方6.监理合同变更及解除6.1合同变更的条件:6.1.1双方协商一致6.1.2因不可抗力导致合同无法履行6.2合同解除的条件:6.2.1乙方严重违约6.2.2甲方提出解除合同6.3变更及解除的程序:6.3.1双方书面通知对方6.3.2约定变更或解除的具体条款6.3.3按约定执行变更或解除合同8.合同生效及终止8.1合同生效条件:8.1.1双方正式签署合同文本8.1.2甲方支付首付款8.1.3乙方接收并确认甲方支付的首付款8.2合同终止条件:8.2.1合同约定的监理工作完成8.2.2合同双方协商一致解除合同8.2.3因不可抗力导致合同无法履行8.3合同终止后的处理:8.3.1乙方应提交完整的监理报告和所有监理资料8.3.2甲方应支付乙方剩余的监理费用8.3.3双方应各自承担合同终止前的法律责任9.合同附件及补充协议9.1附件内容:9.1.1家庭影院装修项目清单9.1.2监理费用明细表9.1.3监理报告模板9.1.4施工图纸和技术规范9.2补充协议的签订及生效:9.2.1双方可根据实际情况签订补充协议9.2.2补充协议作为合同的一部分,与合同具有同等法律效力9.2.3补充协议的签订和生效应遵循合同签订的程序10.合同签订及履行地点10.1合同签订地点:[具体签订地点]10.2合同履行地点:[具体履行地点]10.3合同履行地点变更:10.3.1合同履行地点变更需双方书面同意10.3.2变更后的履行地点应在合同中明确11.合同生效日期11.1合同生效日期:自双方签署合同之日起生效12.合同语言及法律适用12.1合同语言:本合同采用中文书写12.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律13.合同附件13.1附件一:家庭影院装修项目清单13.2附件二:监理费用明细表13.3附件三:监理报告模板14.合同其他约定事项14.1保密条款:14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容14.2解除合同的通知:14.2.1一方需解除合同时,应提前[天数]日以书面形式通知对方14.2.2未提前通知对方导致合同无法履行,应承担违约责任14.3其他:14.3.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力14.3.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义:15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的,与家庭影院装修监理合同相关的其他个人或组织。15.1.2第三方可能包括但不限于设计方、施工方、材料供应商、监理顾问、保险机构等。15.2第三方的介入方式:15.2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并以合同附件或补充协议的形式明确。15.2.2第三方的介入目的应为协助合同履行,提高监理效率或解决特定问题。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任:16.1.1第三方应按照合同约定或补充协议的条款,履行其职责和义务。16.1.2第三方在履行职责过程中产生的违约责任,由第三方自行承担。16.1.3第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方的权利:16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以完成其工作。16.2.2第三方有权根据合同约定或补充协议的条款,获得相应的报酬。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的条件:17.1.1第三方介入需符合国家法律法规和行业规范。17.1.2第三方介入不得损害甲乙双方的合法权益。17.2第三方介入的程序:17.2.1双方协商确定第三方介入的具体内容、范围和方式。17.2.2双方共同签订第三方介入协议,明确各方的权利义务。17.2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额:18.1.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议的约定确定。18.1.2第三方的责任限额不得超过其提供的担保或保险金额。18.1.3若第三方未提供担保或保险,其责任限额由双方协商确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:19.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议约定。19.1.2甲方对第三方的行为享有监督权,但第三方对甲方不承担直接责任。19.2第三方与乙方的关系:19.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议约定。19.2.2乙方对第三方的行为享有监督权,但第三方对乙方不承担直接责任。19.3第三方与其他第三方的关系:19.3.1不同第三方之间的关系由各自之间的协议约定。19.3.2若第三方之间存在合作关系,各方应明确各自的职责和责任。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更:20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意。20.1.2变更后的第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入的解除:20.2.1第三方介入的解除需符合合同约定或补充协议的条款。20.2.2解除第三方介入协议的程序由甲乙双方共同决定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.家庭影院装修项目清单详细列明装修项目的名称、规格、数量、材料、预计费用等信息。要求附件一包含项目变更记录,如有变更需及时更新。2.监理费用明细表列明监理服务的项目、单价、数量、总价等信息。要求附件二包含费用调整记录,如有调整需及时更新。3.监理报告模板包含监理报告的基本格式,包括封面、目录、、附件等。要求附件三包含监理过程中的重要数据和结论。4.施工图纸和技术规范提供项目施工所需的图纸和技术规范,确保施工质量。要求附件四包含图纸和技术规范的变更记录。5.第三方介入协议明确第三方介入的目的、范围、责任、权利和期限。要求附件五包含第三方介入协议的签署日期和双方签字。6.合同变更协议记录合同签订后可能发生的变更内容,包括范围、时间和费用等。要求附件六包含合同变更协议的签署日期和双方签字。7.违约责任通知书规定违约行为的认定标准、违约责任的承担方式及通知方式。要求附件七包含违约责任通知书的模板。8.索赔申请表规定索赔申请的流程、要求和证据提交标准。要求附件八包含索赔申请表的模板。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用。乙方未按时提交监理报告。第三方未按照协议履行职责。施工方未按照设计图纸和规范进行施工。任何一方未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准:甲方未按时支付监理费用,每逾期一日,应支付未付款金额的[百分比]%作为违约金。乙方未按时提交监理报告,每逾期一日,应支付[金额]元作为违约金。第三方未按照协议履行职责,应根据第三方介入协议的约定承担相应的责任。施工方未按照设计图纸和规范进行施工,造成质量问题的,应承担相应的修复费用。任何一方未履行合同约定的保密义务,泄露信息造成损失的,应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例:甲方逾期支付监理费用,应支付违约金人民币[金额]元。乙方未按时提交监理报告,应支付违约金人民币[金额]元。第三方未按照协议履行职责,导致项目进度延误,应承担延误期间的监理费用。施工方未按照设计图纸进行施工,造成墙面裂缝,应负责修复裂缝并赔偿甲方人民币[金额]元。任何一方泄露合同信息,造成对方损失,应赔偿对方人民币[金额]元。全文完。2024年度家庭影院装修监理合同1本合同目录一览1.合同双方信息1.1监理方基本信息1.2业主方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.监理范围3.1质量监理3.2进度监理3.3安全监理3.4预算监理4.监理工作内容4.1质量控制4.2进度控制4.3安全管理4.4预算管理4.5材料验收4.6施工现场巡查4.7技术指导4.8质量检测5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2分期支付方式5.3付款时间节点5.4付款条件6.监理期限6.1监理起始时间6.2监理结束时间6.3延期及费用7.合同履行及违约责任7.1合同履行7.2违约责任7.3约定解除合同7.4争议解决8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违反保密义务的责任9.其他约定事项9.1合同附件9.2通知方式9.3合同生效9.4合同解除10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1设计图纸11.2施工图11.3材料清单11.4其他相关文件12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更及补充13.1变更条件13.2变更程序13.3补充协议14.合同生效及终止日期14.1合同生效日期14.2合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称:监理公司1.1.2监理方地址:省市区路号1.1.3监理方联系人:1.1.4监理方联系电话:138xxxx56781.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:家庭1.2.2业主方地址:省市区路号1.2.3业主方联系人:1.2.4业主方联系电话:139xxxx87652.项目概述2.1项目名称:2024年度家庭影院装修项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:占地面积100平方米,建筑面积120平方米2.4项目内容:家庭影院装修,包括音响系统、投影系统、座椅系统、装饰装修等3.监理范围3.1质量监理3.1.1对施工图纸、设计文件进行审核3.1.2对施工材料进行验收,确保符合国家标准和设计要求3.1.3对施工过程进行监督,确保施工质量符合设计要求3.2进度监理3.2.1制定施工进度计划,并监督实施3.2.2对施工进度进行跟踪,确保按期完成3.3安全监理3.3.1对施工现场进行安全检查,确保施工安全3.3.2对施工人员的安全教育,提高安全意识3.4预算监理3.4.1对项目预算进行审核,确保预算合理3.4.2对项目成本进行控制,避免超支4.监理工作内容4.1质量控制4.1.1对施工过程中的每个环节进行质量检查,确保质量达标4.1.2对施工过程中的质量问题进行整改,并跟踪整改效果4.2进度控制4.2.1对施工进度进行跟踪,确保按计划完成4.2.2对施工过程中出现的进度延误进行协调处理4.3安全管理4.3.1对施工现场进行安全巡查,发现安全隐患及时整改4.3.2对施工人员进行安全教育,提高安全意识4.4预算管理4.4.1对项目预算进行控制,确保不超支4.4.2对项目成本进行核算,确保成本合理4.5材料验收4.5.1对进场材料进行验收,确保材料质量4.5.2对验收不合格的材料进行退场处理4.6施工现场巡查4.6.1定期对施工现场进行巡查,确保施工质量、进度和安全4.6.2对巡查中发现的问题及时进行整改4.7技术指导4.7.1对施工人员进行技术指导,提高施工水平4.7.2对施工过程中出现的技术问题进行解答和协调处理4.8质量检测4.8.1对施工完成的工程进行质量检测,确保质量达标4.8.2对检测不合格的工程进行整改,并重新检测5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币万元整5.2分期支付方式:5.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付监理费用总额的30%5.2.2进度款:每完成一个施工阶段,支付监理费用总额的20%5.2.3结算款:项目竣工验收合格后5个工作日内支付监理费用总额的50%5.3付款时间节点:按照项目进度计划及监理工作完成情况确定5.4付款条件:监理工作完成且达到付款条件6.监理期限6.1监理起始时间:2024年1月1日6.2监理结束时间:2024年12月31日6.3延期及费用:如因业主方原因导致监理期限延期,双方协商确定延期期限及相应费用7.合同履行及违约责任7.1合同履行7.1.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务7.1.2业主方应按时支付监理费用,监理方应按时完成监理工作7.2违约责任7.2.1如业主方未按时支付监理费用,应向监理方支付违约金,违约金为应付款项的1%每日7.2.2如监理方未按时完成监理工作,应向业主方支付违约金,违约金为应完成监理工作日费用的1%每日7.3约定解除合同7.3.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同7.3.2解除合同后,双方应按照合同约定处理相关事宜7.4争议解决7.4.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议7.4.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方对本合同内容、项目信息、技术资料等保密信息负有保密义务8.1.2保密信息包括但不限于设计图纸、施工方案、施工数据、验收报告等8.2保密期限8.2.1本合同约定的保密期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格后两年8.2.2在保密期限届满后,双方仍有义务对保密信息进行保密8.3违反保密义务的责任8.3.1如一方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任8.3.2违反保密义务的一方应赔偿另一方因此遭受的损失9.其他约定事项9.1合同附件9.1.1本合同附件包括但不限于设计图纸、施工图、材料清单、施工进度计划等9.1.2附件与本合同具有同等法律效力9.2通知方式9.2.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送a)邮寄:通过挂号信或快递,以收件人签收日期为准b)传真:以传真发送时间为准c)电子邮件:以发送电子邮件的时间为准9.3合同生效9.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.3.2合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力9.4合同解除9.4.1合同因下列原因解除:a)双方协商一致b)一方严重违约c)由于不可抗力导致合同无法履行d)法律法规规定的其他解除情形10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方应按照合同约定的解除条件行使解除权10.1.2合同解除条件包括但不限于:a)业主方未按时支付监理费用b)监理方未按时完成监理工作c)双方协商一致解除合同10.2合同终止条件10.2.1合同终止条件包括但不限于:a)项目竣工验收合格b)双方履行完毕合同约定的义务c)法律法规规定的其他终止情形10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、支付费用和赔偿损失等事宜11.合同附件11.1设计图纸11.1.1设计图纸应包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点图等11.1.2设计图纸应由监理方和业主方共同确认11.2施工图11.2.1施工图应详细标注施工工艺、材料规格、尺寸等信息11.2.2施工图应由监理方和业主方共同确认11.3材料清单11.3.1材料清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息11.3.2材料清单应由监理方和业主方共同确认11.4其他相关文件11.4.1其他相关文件包括但不限于施工合同、工程验收报告等11.4.2其他相关文件应由监理方和业主方共同确认12.合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议12.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1除非双方另有约定,争议解决机构为合同签订地人民法院12.3争议解决程序12.3.1争议提交人民法院后,按照法定程序进行审理12.3.2人民法院的判决为终审判决,双方应自觉履行13.合同变更及补充13.1变更条件13.1.1合同变更需经双方书面同意13.2变更程序13.2.1变更内容应以书面形式提出13.2.2双方应在收到变更请求之日起5个工作日内回复是否同意变更13.3补充协议13.3.1如合同内容需要补充,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同生效及终止日期14.1合同生效日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止日期14.2.1合同终止日期为项目竣工验收合格后两年内一个工作日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念1.1.1本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、评估或其他相关服务的个人或机构。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保项目顺利进行。1.3第三方介入方式a)中介方:协助甲乙双方沟通、协调,提供专业咨询;b)咨询机构:为甲乙双方提供技术、管理等方面的咨询服务;c)评估机构:对项目进行评估,提供专业意见和建议;d)其他第三方:根据项目需要,可能涉及的第三方。2.甲乙双方责任2.1甲方责任2.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、准确、完整,并承担第三方提供资料错误的责任。2.1.2甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。2.2乙方责任2.2.1乙方应确保第三方在项目中的工作符合合同要求,并承担第三方工作不符合合同要求的责任。2.2.2乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。3.第三方责任3.1责任限额3.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:a)第三方因自身原因导致项目延误或损失,责任限额为第三方服务费用的%;b)第三方因提供虚假资料导致项目损失,责任限额为实际损失金额的%;c)第三方因故意或重大过失导致项目损失,责任限额为实际损失金额的%。3.2责任承担3.2.1第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规和行业规范,确保服务质量。3.2.2第三方应承担因自身原因导致的违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系4.1.2第三方应遵守甲方的要求,确保项目符合甲方的要求。4.2第三方与乙方的关系4.2.2第三方应遵守乙方的要求,确保项目符合乙方的要求。4.3第三方与其他第三方的关系4.3.1第三方应与其他第三方保持沟通,协调项目进度,避免相互干扰。4.3.2第三方应遵守其他第三方的要求,确保项目符合其他第三方的要求。5.第三方介入的审批程序5.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性。5.2第三方介入后,甲乙双方应共同签订第三方介入协议,明确各方的权利和义务。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入期间,如需变更或终止第三方介入,甲乙双方应共同协商确定。6.2第三方介入变更或终止后,甲乙双方应按照变更或终止后的协议执行。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,具体如下:a)第三方介入费用为第三方服务费用的%;b)第三方介入费用应包含第三方在项目中的所有合理支出。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间发生的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求和说明:a)包含平面图、立面图、剖面图、节点图等;b)图纸应清晰、准确,标注尺寸、材料、工艺等信息;c)图纸应由专业设计人员审核签字。2.施工图详细要求和说明:a)详细标注施工工艺、材料规格、尺寸等信息;b)施工图应由监理方和业主方共同确认;c)施工图应与设计图纸一致。3.材料清单详细要求和说明:a)列出所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息;b)材料清单应由监理方和业主方共同确认;c)材料清单应与设计图纸和施工图一致。4.施工进度计划详细要求和说明:a)详细列出每个施工阶段的起止时间、工作内容、责任人等;b)进度计划应合理可行,并考虑意外情况;c)进度计划应由监理方和业主方共同确认。5.质量检测报告详细要求和说明:a)对施工完成的工程进行质量检测,确保质量达标;b)检测报告应详细记录检测内容、结果、整改措施等;c)检测报告应由专业检测机构出具。6.工程验收报告详细要求和说明:a)对竣工验收合格的工程进行详细记录;b)验收报告应包含验收时间、验收人员、验收结果等;c)验收报告应由监理方和业主方共同签字确认。7.付款凭证详细要求和说明:a)付款凭证应包含付款时间、付款金额、收款人等信息;b)付款凭证应由收款方签字确认;c)付款凭证应妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)甲方违约行为:1.1未按时支付监理费用;1.2提供虚假资料;1.3隐瞒重要信息。b)乙方违约行为:2.1未按时完成监理工作;2.2提供虚假检测报告;2.3未按规定进行质量检测。2.责任认定标准:a)甲方违约责任认定:2.1.1甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%每日;2.1.2甲方提供虚假资料,应承担相应的法律责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。b)乙方违约责任认定:2.2.1乙方未按时完成监理工作,应向甲方支付违约金,违约金为应完成监理工作日费用的1%每日;2.2.2乙方提供虚假检测报告,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约示例说明:a)甲方未按时支付监理费用,逾期10天,应支付违约金1000元;b)乙方未按规定进行质量检测,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度家庭影院装修监理合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.2业主方基本信息第二条监理范围及内容2.1监理范围2.2监理内容第三条监理期限及进度安排3.1监理期限3.2进度安排第四条监理费用及支付方式4.1监理费用4.2支付方式第五条监理职责及权利5.1监理职责5.2监理权利第六条业主方职责及权利6.1业主方职责6.2业主方权利第七条监理过程中发生的问题及处理方式7.1发生问题7.2处理方式第八条监理过程中涉及到的法律法规及标准规范8.1法律法规8.2标准规范第九条监理过程中产生的资料及成果9.1产生资料9.2成果第十条合同解除及终止条件10.1解除条件10.2终止条件第十一条违约责任及赔偿11.1违约责任11.2赔偿第十二条争议解决方式12.1争议解决12.2协商解决第十三条合同生效及其他13.1合同生效13.2其他约定第十四条合同附件及补充说明14.1附件14.2补充说明第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称:_______1.1.2监理方地址:_______1.1.3监理方联系人:_______1.1.4监理方联系电话:_______1.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:_______1.2.2业主方地址:_______1.2.3业主方联系人:_______1.2.4业主方联系电话:_______第二条监理范围及内容2.1监理范围2.1.1家庭影院装修工程的整体设计、施工及验收过程2.1.2工程材料、设备的采购、检验及验收2.1.3施工现场的安全、环保、消防管理2.2监理内容2.2.1质量控制:对施工质量进行全过程监督,确保工程质量符合国家及行业标准2.2.2进度控制:对工程进度进行跟踪,确保工程按期完成2.2.3成本控制:对工程成本进行监控,确保工程成本控制在合同约定范围内2.2.4安全管理:对施工现场进行安全管理,确保施工安全第三条监理期限及进度安排3.1监理期限3.1.1监理期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止3.2进度安排3.2.1施工准备阶段:_______3.2.2施工阶段:_______3.2.3验收阶段:_______第四条监理费用及支付方式4.1监理费用4.1.1监理费用总额为_______元人民币4.2支付方式4.2.1业主方应在合同签订后_______个工作日内支付监理费用的_______%4.2.2工程进度款支付:根据工程进度,业主方应在监理方提交进度报告后_______个工作日内支付相应款项第五条监理职责及权利5.1监理职责5.1.1对工程进行全面监督,确保工程质量、进度、成本符合合同要求5.1.2对施工过程中的问题提出整改意见,监督施工单位整改落实5.1.3对工程材料、设备进行检验,确保符合国家及行业标准5.2监理权利5.2.1对工程质量、进度、成本进行监督、检查和验收5.2.2对施工单位提出整改要求,有权要求施工单位进行整改5.2.3对不符合合同要求的工程材料、设备有权拒收第六条业主方职责及权利6.1业主方职责6.1.1提供工程所需的设计图纸、技术资料及施工场地6.1.2配合监理方进行工程监督、检查和验收6.1.3按时支付监理费用及工程进度款6.2业主方权利6.2.1对监理方的服务质量进行监督、检查和验收6.2.2对监理方提出整改要求,有权要求监理方进行整改6.2.3对监理方不符合合同要求的监理服务有权拒绝支付费用第七条监理过程中发生的问题及处理方式7.1发生问题7.1.1施工单位在施工过程中出现质量问题、进度延误等问题7.2处理方式7.2.1监理方应及时发现并通知业主方,要求施工单位进行整改7.2.2业主方应在接到通知后_______个工作日内对监理方提出的问题进行处理7.2.3若施工单位整改不到位,监理方有权暂停工程,并要求施工单位进行整改至合格为止第一条合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称:北京监理有限公司1.1.2监理方地址:北京市朝阳区路号1.1.3监理方联系人:1.1.4监理方联系电话:138001380001.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:家庭1.2.2业主方地址:北京市海淀区路号1.2.3业主方联系人:1.2.4业主方联系电话二条监理范围及内容2.1监理范围2.1.1家庭影院装修工程的整体设计、施工及验收过程2.1.2工程材料、设备的采购、检验及验收2.1.3施工现场的安全、环保、消防管理2.2监理内容2.2.1质量控制:对施工质量进行全过程监督,确保工程质量符合国家及行业标准2.2.2进度控制:对工程进度进行跟踪,确保工程按期完成2.2.3成本控制:对工程成本进行监控,确保工程成本控制在合同约定范围内2.2.4安全管理:对施工现场进行安全管理,确保施工安全第三条监理期限及进度安排3.1监理期限3.1.1监理期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止3.2进度安排3.2.1施工准备阶段:_______3.2.2施工阶段:_______3.2.3验收阶段:_______第四条监理费用及支付方式4.1监理费用4.1.1监理费用总额为_______元人民币4.2支付方式4.2.1业主方应在合同签订后_______个工作日内支付监理费用的_______%4.2.2工程进度款支付:根据工程进度,业主方应在监理方提交进度报告后_______个工作日内支付相应款项第五条监理职责及权利5.1监理职责5.1.1对工程进行全面监督,确保工程质量、进度、成本符合国家及行业标准5.1.2对施工过程中的问题提出整改意见,监督施工单位整改落实5.1.3对工程材料、设备进行检验,确保符合国家及行业标准5.2监理权利5.2.1对工程质量、进度、成本进行监督、检查和验收5.2.2对施工单位提出整改要求,有权要求施工单位进行整改5.2.3对不符合国家及行业标准的工程材料、设备有权拒收第六条业主方职责及权利6.1业主方职责6.1.1提供工程所需的设计图纸、技术资料及施工场地6.1.2配合监理方进行工程监督、检查和验收6.1.3按时支付监理费用及工程进度款6.2业主方权利6.2.1对监理方的服务质量进行监督、检查和验收6.2.2对监理方提出整改要求,有权要求监理方进行整改6.2.3对监理方不符合合同要求的监理服务有权拒绝支付费用第七条监理过程中发生的问题及处理方式7.1发生问题7.1.1施工单位在施工过程中出现质量问题、进度延误等问题7.2处理方式7.2.1监理方应及时发现并通知业主方,要求施工单位进行整改7.2.2业主方应在接到通知后_______个工作日内对监理方提出的问题进行处理7.2.3若施工单位整改不到位,监理方有权暂停工程,并要求施工单位进行整改至合格为止652578第八条合同解除及终止条件8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致解除合同8.1.2业主方未按合同约定支付监理费用8.1.3监理方严重违约,经业主方书面通知后未在_______日内纠正8.2合同终止条件8.2.1工程竣工验收合格,合同自然终止8.2.2双方协商一致终止合同8.2.3因不可抗力导致合同无法履行,经双方确认后终止合同652579第九条违约责任及赔偿9.1违约责任9.1.1业主方未按时支付监理费用,应向监理方支付_______%的违约金9.1.2监理方未履行监理职责,导致工程质量、进度、成本不符合合同约定,应向业主方支付_______%的违约金9.2赔偿9.2.1因监理方违约导致业主方遭受损失的,监理方应承担赔偿责任9.2.2因业主方违约导致监理方遭受损失的,业主方应承担赔偿责任652580第十条争议解决方式10.1争议解决10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁10.2协商解决10.2.1双方应本着公平、公正、诚实信用的原则进行协商10.2.2协商应在_______日内完成10.3仲裁解决10.3.1仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力10.3.2仲裁费用由败诉方承担652581第十一条合同生效及其他11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2其他约定11.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议11.2.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在监理合同执行过程中,经甲乙双方一致同意,参与合同履行的独立第三方机构或个人,包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构、咨询顾问等。第二条第三方介入的条件及程序2.1.1甲乙双方一致同意;2.1.2第三方具备相应的资质和能力;2.1.3第三方的介入不违反法律法规及本合同的约定。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方签署书面协议,明确第三方的介入目的、职责、权利和义务;2.2.2第三方根据协议内容,参与合同履行,并接受甲乙双方的监督;2.2.3第三方在介入过程中,应遵守本合同的约定,不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方职责3.1.1根据协议内容,完成相应的技术支持、咨询服务或工作;3.1.2对工程质量、进度、成本进行监督,提出改进建议;3.1.3对工程材料、设备进行检验,确保符合国家及行业标准;3.1.4协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。第四条第三方权利4.1.1根据协议内容,获得相应的报酬;4.1.2对甲乙双方的违约行为提出异议;4.1.3在合同履行过程中,对甲乙双方进行必要的监督。第五条第三方责任限额5.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过本合同监理费用总额的_______%。5.2第三方在合同履行过程中,因不可抗力或其他非自身原因造成的损失,经甲乙双方确认后,免除其赔偿责任。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方对甲方承担直接责任,甲方对第三方承担间接责任;6.1.2第三方在合同履行过程中,应服从甲方的管理。6.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论