新建水库施工合同范例

新建水库施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.发包方拟在__________地区新建水库，为保障水库建设项目的顺利进行，特委托承包方进行水库施工。

2.承包方具备相应的资质和施工能力，愿意接受发包方的委托，承担水库施工任务。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________水库

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：包括大坝、溢洪道、泄洪洞、引水隧洞、水库蓄水等。

5.工程总投资：__________元

二、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________个月。

2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

三、工程款支付

1.乙方在合同签订后，按照以下进度向发包方提交工程进度款申请：

（1）工程开工前，支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的工程进度款；

（3）工程完工验收合格后，支付合同总价款的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后，支付合同总价款的__________%作为保修金。

2.发包方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关资料后__________个工作日内支付相应款项。

四、工程质量要求

1.乙方应按照国家有关工程建设强制性标准、设计文件及合同约定，确保工程质量达到国家标准。

2.工程质量验收合格后，发包方应在__________个工作日内向乙方支付相应的工程款。

3.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的修复、赔偿责任。

五、安全生产

1.乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

2.发包方有权对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合。

3.因安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失，由责任方承担相应责任。

六、合同解除与终止

1.双方协商一致，可以解除合同。

2.发生下列情况之一，致使合同无法履行或继续履行不符合双方利益，任何一方均有权解除合同：

（1）一方严重违约，致使合同无法履行；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）法律法规规定或双方约定的其他情形。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，双方各执__________份。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

附件：

1.施工图纸及设计文件；

2.乙方资质证书；

3.乙方安全生产许可证；

4.双方协商一致的补充协议；

5.本合同签订前的相关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.发包方拟在__________地区新建水库，为保障水库建设项目的顺利进行，特委托承包方进行水库施工。

2.为确保工程质量和施工安全，发包方同意聘请丙方作为第三方监理单位，对水库施工过程进行全程监理。

3.发包方、承包方及监理方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________水库

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：包括大坝、溢洪道、泄洪洞、引水隧洞、水库蓄水等。

5.工程总投资：__________元

二、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________个月。

2.承包方应按照合同约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.监理方负责监督承包方按期完成工程，确保工程进度符合合同要求。

三、工程款支付

1.乙方在合同签订后，按照以下进度向发包方提交工程进度款申请：

（1）工程开工前，支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的工程进度款；

（3）工程完工验收合格后，支付合同总价款的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后，支付合同总价款的__________%作为保修金。

2.发包方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关资料后__________个工作日内支付相应款项。

四、工程质量要求

1.乙方应按照国家有关工程建设强制性标准、设计文件及合同约定，确保工程质量达到国家标准。

2.监理方负责对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合合同要求。

3.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的修复、赔偿责任。

五、安全生产

1.乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

2.监理方负责监督承包方安全生产工作的实施，确保施工现场安全。

3.因安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失，由责任方承担相应责任。

六、第三方监理方责任

1.监理方应按照国家有关监理的法律、法规和标准，对水库施工过程进行全程监理，确保工程质量和施工安全。

2.监理方有权对承包方提出整改意见，承包方应在__________个工作日内予以整改。

3.监理方应定期向发包方汇报工程进度、质量及安全生产情况。

七、违约责任

1.承包方未按合同约定工期完成工程，每延误一天，应向发包方支付__________元违约金。

2.承包方未按合同约定质量标准完成工程，造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.监理方未按合同约定履行监理职责，造成工程质量和安全生产问题的，应承担相应责任。

八、合同解除与终止

1.双方协商一致，可以解除合同。

2.发生下列情况之一，致使合同无法履行或继续履行不符合双方利益，任何一方均有权解除合同：

（1）一方严重违约，致使合同无法履行；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）法律法规规定或双方约定的其他情形。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，丙方__________份。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

附件：

1.施工图纸及设计文件；

2.乙方资质证书；

3.乙方安全生产许可证；

4.丙方监理资质证书；

5.双方协商一致的补充协议；

6.本合同签订前的相关文件。

第三方介入的意义和目的：

1.通过引入监理方，甲方可以更好地监督工程质量、进度和安全生产，确保项目顺利进行。

2.监理方作为独立第三方，可以客观、公正地评价工程质量和承包方行为，减少纠纷。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目发起方和投资方，对工程质量和进度有更高的要求，通过合同条款的设定，保障甲方权益。

2.甲方在合同中设定多项权利条款，确保工程按期、按质完成，实现投资回报。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.业主拟在__________地区新建住宅小区，为保障项目的顺利进行，特委托施工方进行住宅小区施工。

2.为确保施工质量和施工安全，业主同意聘请丙方作为第三方监理单位，对住宅小区施工过程进行全程监理。

3.业主、施工方及监理方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________住宅小区

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：包括住宅楼、商业配套、绿化景观、地下车库等。

5.工程总投资：__________元

二、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________个月。

2.施工方应按照合同约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.监理方负责监督施工方按期完成工程，确保工程进度符合合同要求。

三、工程款支付

1.业主在合同签订后，按照以下进度向施工方支付工程款：

（1）工程开工前，支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的进度款；

（3）工程完工验收合格后，支付合同总价款的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后，支付合同总价款的__________%作为保修金。

2.业主应在收到施工方提交的工程进度款申请及相关资料后__________个工作日内支付相应款项。

四、工程质量要求

1.施工方应按照国家有关工程建设强制性标准、设计文件及合同约定，确保工程质量达到国家标准。

2.监理方负责对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合合同要求。

3.如因施工方原因导致工程质量不合格，施工方应承担相应的修复、赔偿责任。

五、安全生产

1.施工方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

2.监理方负责监督施工方安全生产工作的实施，确保施工现场安全。

3.因安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失，由责任方承担相应责任。

六、第三方监理方责任

1.监理方应按照国家有关监理的法律、法规和标准，对住宅小区施工过程进行全程监理，确保工程质量和施工安全。

2.监理方有权对施工方提出整改意见，施工方应在__________个工作日内予以整改。

3.监理方应定期向业主汇报工程进度、质量及安全生产情况。

七、乙方权利

1.施工方有权要求业主按照合同约定及时支付工程款。

2.施工方有权要求监理方公正、客观地履行监理职责，对监理方提出的不合理要求有权拒绝。

3.施工方有权在工程进度、质量等方面与业主进行协商，以保障自身合法权益。

八、甲方违约及限制条款

1.业主未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向施工方支付__________元违约金。

2.业主未按合同约定提供施工条件，造成施工方损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.业主不得擅自变更工程设计，如需变更，应与施工方协商一致，并承担由此产生的费用。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，丙方__________份。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

附件：

1.施工图纸及设计文件；

2.乙方资质证书；

3.乙方安全生产许