公路分包合同范例

公路分包合同范例XX公路工程分包合同

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“分包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.承包方已依法取得XX公路工程的施工许可证，并具备相应的施工资质。

2.分包方具备完成本分包工程的施工资质和施工能力。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本分包工程的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX公路工程

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

二、分包范围

1.分包方负责本分包工程的施工、质量、安全、进度、环保、文明施工等工作。

2.分包方应按照承包方的要求，按时完成分包工程的施工任务。

三、合同工期

1.本分包工程的工期为：____________________

2.分包方应按照承包方的进度要求，确保按时完成分包工程。

四、合同价款

1.本分包工程的合同价款为：____________________

2.合同价款支付方式：____________________

3.付款期限：____________________

五、质量要求

1.分包工程的质量标准应符合国家及行业相关质量标准。

2.分包方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

六、安全要求

1.分包方应严格按照国家及行业相关安全规定，落实安全生产责任制。

2.分包方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金：____________________

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工规范

3.相关资质证书

4.其他有关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

XX公路工程分包合同

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“分包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.承包方已依法取得XX公路工程的施工许可证，并具备相应的施工资质。

2.分包方具备完成本分包工程的施工资质和施工能力。

3.监理方具有公路工程监理资质，愿意对本分包工程进行全程监理。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本分包工程的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX公路工程

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

二、分包范围

1.分包方负责本分包工程的施工、质量、安全、进度、环保、文明施工等工作。

2.分包方应按照承包方的要求，按时完成分包工程的施工任务。

三、监理方职责

1.监理方负责对分包工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.监理方应定期向承包方报告监理情况，对分包方的施工质量、安全、进度进行监督检查。

四、合同工期

1.本分包工程的工期为：____________________

2.分包方应按照承包方的进度要求，确保按时完成分包工程。

五、合同价款

1.本分包工程的合同价款为：____________________

2.合同价款支付方式：____________________

3.付款期限：____________________

六、质量要求

1.分包工程的质量标准应符合国家及行业相关质量标准。

2.分包方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

七、安全要求

1.分包方应严格按照国家及行业相关安全规定，落实安全生产责任制。

2.分包方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。

八、甲方权益

1.甲方有权对分包工程的施工质量、进度、安全等进行监督检查。

2.甲方有权要求分包方及时整改质量问题，确保工程顺利进行。

3.甲方有权根据分包方的施工进度和工程质量，调整合同价款。

九、乙方违约及限制条款

1.乙方如未按时完成分包工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金：____________________。

2.乙方如施工过程中出现质量问题，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方不得擅自改变施工方案，如需调整，应经甲方同意。

4.乙方不得转包或分包本工程，否则甲方有权解除合同。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工规范

3.相关资质证书

4.其他有关文件

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入，旨在确保分包工程的施工质量、安全、进度符合合同要求，保障甲方的权益不受侵害。监理方的专业监督有助于提高工程的整体管理水平，确保工程顺利进行。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为承包方，对整个公路工程具有主导权。通过加强对分包工程的监督和管理，甲方能够确保工程质量和进度，降低风险，实现工程效益的最大化。同时，甲方的主导地位有助于维护自身合法权益，提高合同履行的效率。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

XX房地产开发项目分包合同

甲方（以下简称“开发商”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“分包商”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.开发商已取得XX房地产开发项目的建设许可证，并具备相应的开发资质。

2.分包商具备完成本分包项目的施工资质和施工能力。

3.监理单位具有房地产开发项目监理资质，愿意对本分包项目进行全程监理。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本分包项目的相关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：XX房地产开发项目

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目内容：____________________

5.项目总投资：____________________

二、分包范围

1.分包商负责本分包项目的施工、质量、安全、进度、环保、文明施工等工作。

2.分包商应按照开发商的要求，按时完成分包项目的施工任务。

三、监理单位职责

1.监理单位负责对分包项目的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.监理单位应定期向开发商报告监理情况，对分包商的施工质量、安全、进度进行监督检查。

四、合同工期

1.本分包项目的工期为：____________________

2.分包商应按照开发商的进度要求，确保按时完成分包项目。

五、合同价款

1.本分包项目的合同价款为：____________________

2.合同价款支付方式：____________________

3.付款期限：____________________

六、质量要求

1.分包项目的质量标准应符合国家及行业相关质量标准。

2.分包商应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

七、安全要求

1.分包商应严格按照国家及行业相关安全规定，落实安全生产责任制。

2.分包商应确保施工现场安全，防止发生安全事故。

八、乙方权益

1.乙方有权要求开发商按照合同约定支付工程进度款。

2.乙方有权在施工过程中，根据实际情况调整施工方案，但需经监理单位批准。

3.乙方有权在施工过程中，提出合理的变更请求，并要求开发商予以确认。

4.乙方有权在合同履行过程中，要求开发商提供必要的施工条件和支持。

九、甲方违约及限制条款

1.开发商如未按时支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付违约金：____________________。

2.开发商如未按照合同约定提供施工条件，应承担相应的责任。

3.开发商不得擅自变更分包项目的范围或质量标准，否则乙方有权拒绝执行。

4.开发商不得无故终止合同，否则应赔偿乙方因此遭受的损失。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，开发商、分包商、监理单位各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工规范

3.相关资质证书

4.其他有关文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为分包商，在项目中承担主要的施工任务。通过合同中明确的权利条款，乙方能够确