2024年度西安建筑工程施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度西安建筑工程施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系人1.2施工单位名称、地址、联系人2.监理工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理工作范围3.1监理单位职责3.2施工单位职责3.3监理工作内容4.监理服务期限4.1监理服务开始时间4.2监理服务结束时间5.监理费用5.1监理费用总额5.2付款方式及时间5.3付款条件6.监理单位权利和义务6.1监理单位权利6.2监理单位义务7.施工单位权利和义务7.1施工单位权利7.2施工单位义务8.监理工作程序8.1工程开工前工作8.2工程施工过程中工作8.3工程竣工验收工作9.监理报告及资料9.1监理报告编制要求9.2监理资料保存要求10.违约责任10.1监理单位违约责任10.2施工单位违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间14.其他约定事项14.1通知送达方式14.2合同附件14.3合同份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1监理单位名称：西安建筑工程监理有限公司1.2监理单位地址：西安市高新区科技路号1.3监理单位联系人：1.4监理单位联系电话：02956781.5施工单位名称：陕西建筑工程集团有限公司1.6施工单位地址：西安市碑林区路号1.7施工单位联系人：1.8施工单位联系电话：02987654321第二条监理工程概况2.1工程名称：住宅小区项目2.2工程地点：西安市雁塔区路号2.3工程规模：总建筑面积约100000平方米2.4工程类型：住宅小区第三条监理工作范围3.1监理单位职责3.1.1负责整个工程项目的质量、安全、进度、合同、信息等方面的监督管理3.1.2参与编制施工组织设计和施工方案3.1.3对施工过程中发现的质量问题提出整改意见3.1.4对施工过程中发现的安全隐患提出整改意见3.1.5对施工进度进行跟踪和控制3.2施工单位职责3.2.1负责按照监理单位的指导和监督，保证工程质量和安全3.2.2按时提交施工组织设计和施工方案3.2.3按时整改监理单位提出的问题3.2.4按时提交工程进度报告3.3监理工作内容3.3.1对施工图纸进行审查3.3.2对施工材料进行检验3.3.3对施工过程进行现场监督3.3.4对工程质量进行验收3.3.5对工程进度进行跟踪第四条监理服务期限4.1监理服务开始时间：2024年3月1日4.2监理服务结束时间：2026年2月28日第五条监理费用5.1监理费用总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.2付款方式及时间：按季度支付，每个季度支付监理费用总额的25%5.3付款条件：监理单位完成当季度监理工作并提交相关报告第六条监理单位权利和义务6.1监理单位权利6.1.1要求施工单位提供相关资料和报告6.1.2对施工单位的施工行为进行监督6.1.3对施工单位的违约行为提出警告和整改要求6.1.4要求施工单位改正质量问题和安全隐患6.2监理单位义务6.2.1按时完成监理工作6.2.2提供专业的监理服务6.2.3对监理过程中发现的问题及时提出整改意见6.2.4对工程质量和安全进行全程监督第七条施工单位权利和义务7.1施工单位权利7.1.1享有按照合同约定进行施工的权利7.1.2享有对监理单位提出的问题进行解释和说明的权利7.1.3享有对监理单位提出的整改意见进行申诉的权利7.2施工单位义务7.2.1按照监理单位的监督和要求进行施工7.2.2及时提交相关资料和报告7.2.3按时整改监理单位提出的问题7.2.4确保工程质量和安全第八条监理工作程序8.1工程开工前工作8.1.1监理单位在工程开工前对施工单位的施工组织设计和施工方案进行审查8.1.2审查内容包括施工方案的技术可行性、安全措施、进度安排等8.1.3对审查中发现的问题提出书面意见，并要求施工单位进行修改和完善8.2工程施工过程中工作8.2.1监理单位每日进行现场巡查，对施工质量、进度和安全进行监督8.2.2对施工过程中的质量问题、进度延误和安全隐患及时发出整改通知8.2.3定期召开监理例会，协调解决施工过程中出现的问题8.3工程竣工验收工作8.3.1监理单位参与工程竣工验收的准备工作8.3.2对验收过程中的质量问题提出整改意见8.3.3确保工程达到国家规定的质量标准后方可通过验收第九条监理报告及资料9.1监理报告编制要求9.1.1监理报告应真实、准确、完整地反映工程实施情况9.1.2报告内容应包括施工质量、进度、安全等方面的数据和分析9.1.3报告格式应符合国家相关标准9.2监理资料保存要求9.2.1监理单位应保存所有监理资料，包括但不限于施工图纸、检验报告、会议纪要等9.2.2监理资料保存期限不少于5年第十条违约责任10.1监理单位违约责任10.1.1未按时完成监理工作，每延误一天，向施工单位支付合同金额的0.1%作为违约金10.1.2因监理原因导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任10.2施工单位违约责任10.2.1未按时整改监理单位提出的问题，每延误一天，向监理单位支付合同金额的0.1%作为违约金10.2.2因施工单位原因导致工程质量问题，施工单位应承担相应的赔偿责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为西安市仲裁委员会第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2出现合同约定的解除条件12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方12.2.2双方应按照合同约定办理合同解除手续第十三条合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同内容符合法律法规13.2合同生效时间13.2.1自双方签字盖章之日起生效第十四条其他约定事项14.1通知送达方式14.1.1通知以书面形式送达，送达地址为合同约定的地址14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、监理大纲、合同专用条款等14.3合同份数及保管14.3.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3.2合同保管责任由双方分别承担第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方：监理单位，乙方：施工单位）之外的任何个人或组织，包括但不限于监理咨询公司、工程评估机构、法律顾问、保险机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经合同双方书面同意，并明确第三方介入的具体事项和目的。2.2第三方介入应在合同约定的范围内进行，不得超出合同双方的授权。第三条第三方责任限额3.1第三方在介入过程中因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。3.2第三方介入过程中产生的费用，由合同双方另行协商确定，并在合同中明确费用承担方。3.3第三方责任限额由合同双方在合同中约定，如未约定，则第三方责任限额为第三方介入费用的总额。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据合同约定和介入目的，独立开展相关工作。4.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和信息。4.2第三方义务4.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，保证介入工作的合法性和合规性。4.2.2第三方应按时完成介入工作，并提供完整的工作报告。第五条第三方介入的程序5.1合同双方同意第三方介入后，应签订第三方介入协议，明确双方的权利和义务。5.2.1第三方介入的具体事项和目的5.2.2第三方介入的时间安排5.2.3第三方介入的费用及支付方式5.2.4第三方责任限额5.2.5第三方介入过程中产生的争议解决方式5.3第三方介入协议的签订应在合同双方协商一致的基础上进行。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在介入过程中，应与合同双方保持沟通，确保工作的一致性和协调性。6.2第三方不得干预合同双方的正常工作关系，不得损害合同双方的合法权益。6.3第三方在介入过程中，如发现合同双方存在违约行为，应立即通知合同双方，并协助合同双方采取措施予以纠正。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入工作完成后，合同双方应及时进行验收。7.2验收合格后，合同双方应签署验收报告，并办理第三方介入协议的终止手续。7.3如第三方介入工作未达到预期目标，合同双方可协商决定终止第三方介入，并按合同约定处理相关事宜。第八条第三方介入的费用结算8.1第三方介入的费用按合同约定或第三方介入协议的约定进行结算。8.2合同双方应在第三方介入工作完成后，根据实际发生费用进行结算，并支付第三方相应的费用。8.3第三方介入费用结算应遵循公平、合理、透明原则。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，对合同双方提供的信息和资料负有保密义务。9.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密和隐私，否则应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，可按合同约定的争议解决方式进行处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：图纸应完整、清晰，符合国家及行业标准。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，必须保证其准确性和完整性。2.监理大纲详细要求：大纲应明确监理工作的范围、内容、程序和方法。说明：监理大纲是监理工作的指导文件，对监理工作的质量和效率有重要影响。3.合同专用条款详细要求：专用条款应针对本工程的具体情况，补充和细化通用条款。说明：专用条款是合同的重要组成部分，有助于明确双方的权利和义务。4.施工组织设计详细要求：组织设计应包含施工方案、进度计划、资源配置等。说明：施工组织设计是施工准备工作的核心，对施工进度和质量有直接影响。5.施工方案详细要求：方案应详细说明施工工艺、施工顺序、安全措施等。说明：施工方案是指导施工过程的重要文件，必须保证其科学性和可行性。6.监理报告详细要求：报告应包括施工质量、进度、安全等方面的数据和分析。7.检验报告详细要求：报告应真实反映材料、构件、设备等的检验结果。说明：检验报告是保证工程质量的重要依据，必须保证其真实性和准确性。8.会议纪要详细要求：纪要应记录会议时间、地点、参会人员、讨论内容等。说明：会议纪要是沟通协调的重要工具，有助于确保会议决定的执行。9.工程进度报告详细要求：报告应包括工程进度、质量、安全等方面的信息。说明：工程进度报告是跟踪工程进度的重要手段，对工程管理有重要意义。说明二：违约行为及责任认定：1.监理单位违约行为违约行为：未按时完成监理工作，导致工程质量问题。责任认定标准：每延误一天，向施工单位支付合同金额的0.1%作为违约金。示例说明：监理单位未按时完成监理工作，导致施工过程中出现质量问题，延误工期5天，应支付违约金人民币2500元。2.施工单位违约行为违约行为：未按时整改监理单位提出的问题，导致工程质量问题。责任认定标准：每延误一天，向监理单位支付合同金额的0.1%作为违约金。示例说明：施工单位未按时整改监理单位提出的问题，导致工程质量问题，延误工期3天，应支付违约金人民币750元。3.第三方违约行为违约行为：第三方未按时完成介入工作，导致工程质量问题。责任认定标准：第三方责任限额为第三方介入费用的总额。示例说明：第三方未按时完成介入工作，导致工程质量问题，第三方责任限额为人民币100000元。4.合同双方违约行为违约行为：合同一方未履行合同约定的义务。责任认定标准：按合同约定承担相应的法律责任。示例说明：合同一方未按时支付合同款项，应按合同约定的违约金比例支付违约金。全文完。2024年度西安建筑工程施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及资质1.2施工单位名称及资质1.3项目名称及地点1.4合同签订日期2.合同标的2.1工程范围及内容2.2工程量及质量要求2.3工程进度计划3.监理服务内容及职责3.1监理范围3.2监理工作内容3.3监理职责3.4监理人员配备及要求4.工程质量管理4.1质量控制标准4.2质量检查及验收4.3质量事故处理4.4质量保证措施5.工程进度管理5.1进度计划编制5.2进度监控5.3进度调整5.4进度保证措施6.合同价格及支付方式6.1合同总价6.2价格组成6.3支付方式及时间6.4付款条件7.合同工期及延期处理7.1合同工期7.2工期延期原因7.3工期延期处理8.合同变更及索赔8.1合同变更程序8.2索赔条件8.3索赔程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同附件14.合同签署及附件14.1合同签署14.2附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：监理有限公司1.2监理单位资质：甲级工程监理资质1.3施工单位名称：建筑集团有限公司1.4施工单位资质：一级施工企业资质1.5项目名称：大厦建筑工程1.6项目地点：西安市区路1.7合同签订日期：2024年1月15日2.合同标的2.1工程范围：包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。2.2工程内容：按国家现行施工规范、设计图纸和施工图预算要求，完成大厦建筑工程的全部施工内容。2.3工程量：根据施工图预算及工程量清单，总工程量为立方米，总造价为人民币万元。2.4质量要求：工程质量达到国家质量验收规范合格标准，确保工程安全、环保、节能、美观。3.监理服务内容及职责3.1监理范围：包括施工准备、施工过程、竣工验收等全过程。3.2监理工作内容：审查施工组织设计、施工方案、施工图纸，监督施工过程，验收工程质量，控制工程进度，协调解决施工中出现的问题等。3.3监理职责：保证工程质量、进度、安全，监督施工单位严格执行国家有关法律法规、规范标准，确保工程质量达到设计要求。3.4监理人员配备及要求：监理单位应配备具备相应资质的监理工程师，负责监理工作的具体实施。4.工程质量管理4.1质量控制标准：严格按照国家质量验收规范、设计图纸和施工图预算要求，对工程质量进行全面控制。4.2质量检查及验收：定期进行质量检查，发现问题及时整改，对验收不合格的工程进行返工处理。4.3质量事故处理：对发生的质量事故，及时上报，组织事故调查，分析原因，采取措施，防止类似事故再次发生。4.4质量保证措施：建立质量保证体系，明确质量责任，加强质量教育，提高施工人员质量意识。5.工程进度管理5.1进度计划编制：根据施工图预算及工程量清单，编制详细的进度计划，明确各阶段进度要求。5.2进度监控：定期对工程进度进行跟踪，确保工程按计划进行。5.3进度调整：因不可抗力或设计变更等原因导致工程进度滞后，应及时调整进度计划。5.4进度保证措施：加强进度管理，确保工程按计划完成。6.合同价格及支付方式6.1合同总价：人民币万元，包括监理费、材料费、人工费、机械费等。6.2价格组成：根据施工图预算及工程量清单，明确各项费用构成。6.3支付方式及时间：按工程进度分期支付，具体支付时间及比例在合同附件中约定。6.4付款条件：施工单位完成一定工程量，并符合质量、进度要求后，监理单位予以验收，支付相应款项。8.合同变更及索赔8.1合同变更程序：任何一方提出合同变更，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式确认变更内容，变更后的合同条款作为原合同的一部分。8.2索赔条件：因不可抗力、设计变更、政府行为等原因，导致合同履行发生重大变化，致使合同一方遭受损失时，受损方有权向对方提出索赔。8.3索赔程序：提出索赔方应在事件发生后天内向对方提出索赔申请，并提供相关证据材料。被索赔方收到索赔申请后天内予以答复。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：若双方协商不成，可共同选择具有管辖权的中介机构进行调解。10.违约责任10.1违约情形：任何一方未履行合同义务或违反合同约定，构成违约。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.合同解除及终止11.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：（1）一方严重违约；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，合同终止。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同履行完毕或根据合同约定终止。13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。14.合同签署及附件14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义：第三方是指本合同双方之外的，经双方同意参与合同履行、监督、评估或其他相关活动的独立实体。15.2范围：第三方介入包括但不限于工程监理、质量检测、进度控制、风险评估、争议解决、财务审计等。16.第三方介入的程序16.1第三方选择：双方应共同协商确定第三方，并书面通知对方。16.2第三方资质：第三方应具备相应的专业资质和经验，确保其能够有效履行职责。16.3第三方合同：双方应与第三方签订书面合同，明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方的责权利17.1权利：1.第三方有权根据合同约定，对工程进行监督检查、质量检测和进度评估。2.第三方有权获取必要的信息和数据，以履行其职责。3.第三方有权在合同约定范围内，提出建议和意见。17.2义务：1.第三方应遵守国家法律法规和合同约定，独立、客观、公正地履行职责。2.第三方应及时向双方报告工作进展和发现的问题。3.第三方应保护合同双方的商业秘密和技术秘密。17.3责任：1.第三方对其提供的服务质量承担相应责任。2.第三方因自身原因导致合同履行受到影响的，应承担相应的责任。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应在本合同附件中明确约定，包括但不限于：1.第三方因自身原因造成工程损失的最高赔偿金额。2.第三方因违反合同约定造成的违约金。3.第三方因疏忽或过失造成的人身伤亡赔偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与监理单位：1.第三方作为独立的监督机构，对监理单位的工作进行监督和评估。2.监理单位应向第三方提供必要的信息和协助，确保第三方能够有效履行职责。19.2第三方与施工单位：1.第三方对施工单位的施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。2.施工单位应配合第三方的工作，及时整改第三方提出的问题。3.第三方的监督检查结果作为施工单位工作的重要依据。19.3第三方与甲方、乙方：1.第三方应向甲方、乙方报告工作进展和发现的问题。2.甲方、乙方有权要求第三方提供相关报告和证明材料。20.第三方介入的变更与终止20.1变更：若需变更第三方介入的内容或方式，双方应协商一致，并以书面形式确认变更内容。20.2终止：在合同履行期间，若第三方无法履行合同义务或违反合同约定，双方有权终止第三方介入，并要求第三方承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图预算及工程量清单要求：详细列出工程项目的预算金额、工程量、材料价格等信息。说明：本附件为合同价格及支付方式的基础依据。2.进度计划要求：明确工程项目的进度节点、时间安排、里程碑事件等。说明：本附件为工程进度管理的基础依据。3.质量保证体系要求：详细描述工程质量控制流程、质量标准、质量检验方法等。说明：本附件为工程质量管理的指导文件。4.付款计划要求：明确各阶段的付款金额、付款时间、付款条件等。说明：本附件为合同价格及支付方式的执行依据。5.争议解决机制要求：详细描述争议解决的方式、程序、机构等。说明：本附件为合同争议解决的基础依据。6.其他相关文件要求：包括但不限于设计图纸、施工方案、验收报告、质量检测报告等。说明：本附件为合同履行过程中的必要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：未按时支付款项；未按时提供施工场地；未按时提供设计图纸；干扰施工进度；提供虚假资料。1.2乙方违约行为：未按时完成工程；工程质量不符合约定；提供虚假报告；未按时整改质量问题；违反安全生产规定。1.3第三方违约行为：未按时提供监督、检测服务；提供虚假报告；未履行保密义务。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：逾期付款：按逾期付款金额的%支付违约金；提供虚假资料：赔偿乙方因此遭受的全部损失；干扰施工进度：赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。2.2乙方违约责任：逾期完成工程：赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；工程质量不符合约定：返工或修复，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；提供虚假报告：赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.3第三方违约责任：逾期提供服务：赔偿合同双方因此遭受的直接经济损失；提供虚假报告：赔偿合同双方因此遭受的全部损失；违反保密义务：赔偿合同双方因此遭受的全部损失。3.示例说明：3.1甲方未按时支付款项，逾期天，应按逾期付款金额的%支付违约金。3.2乙方未按时完成工程，导致甲方遭受直接经济损失万元，乙方应赔偿甲方万元。3.3第三方未按时提供监督服务，导致工程进度延误，甲方和乙方各自遭受直接经济损失万元，第三方应赔偿万元。全文完。2024年度西安建筑工程施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理期限4.监理职责及义务4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3双方义务5.监理方法及手段5.1监理方法5.2监理手段5.3监理记录6.监理费用及支付方式6.1监理费用6.2支付方式6.3付款时间7.合同变更及终止7.1合同变更7.2合同终止7.3终止条件8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决9.监理资料及文件9.1监理资料9.2文件管理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.其他条款11.1适用法律11.2合同生效11.3通知方式12.合同附件12.1附件一：监理大纲12.2附件二：监理细则12.3附件三：监理费用清单13.合同签署及生效13.1签署时间13.2生效条件13.3生效日期14.合同解除及终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除及终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称：西安建筑工程监理有限公司1.1.2注册地址：西安市雁塔区高新技术产业开发区科技路号1.1.3法定代表人：1.1.4注册资本：1000万元1.2施工单位信息1.2.1单位名称：西安建筑工程有限公司1.2.2注册地址：西安市碑林区路号1.2.3法定代表人：1.2.4注册资本：5000万元2.工程概况2.1工程名称：西安市区住宅小区建设项目2.2工程地点：西安市区路号2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，包括住宅、商业及配套设施2.4工程合同金额：人民币伍仟万元整3.监理范围及内容3.1监理范围：本合同约定的西安市区住宅小区建设项目施工全过程监理3.2监理内容：3.2.1施工准备阶段：对施工组织设计、施工方案、施工进度计划等进行审查3.2.2施工实施阶段：对施工质量、进度、安全、合同执行情况进行监督检查3.2.3竣工验收阶段：对工程质量、安全、环境保护等方面进行验收3.2.4工程保修阶段：对保修期内工程质量问题进行跟踪处理4.监理职责及义务4.1监理单位职责：4.1.1严格按照国家相关法律法规和标准规范进行监理工作4.1.2对施工过程中的质量、进度、安全、合同执行等方面进行监督检查4.1.3对发现的问题及时通知施工单位整改，并跟踪整改情况4.1.4参与工程竣工验收，提出书面监理意见4.2施工单位职责：4.2.1严格按照监理单位的监督和检查要求进行施工4.2.2对监理单位提出的问题及时整改，并按要求提供相关资料4.2.3保证施工质量、进度、安全，确保工程顺利进行4.2.4按合同约定支付监理费用5.监理方法及手段5.1监理方法：采用现场检查、资料审查、抽样检测、验收评定等方法5.2监理手段：使用监理仪器、设备、计算机软件等5.3监理记录：对监理过程进行详细记录，包括检查记录、验收记录、整改通知等6.监理费用及支付方式6.1监理费用：根据监理范围和内容，监理费用为人民币壹佰万元整6.2支付方式：按监理进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定6.3付款时间：每次支付前，监理单位应提交详细的监理工作报告及费用结算清单7.合同变更及终止7.1合同变更：在合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，并签订补充协议7.2.1双方协商一致7.2.2出现不可抗力因素，导致合同无法履行7.2.3一方严重违约，另一方有权解除合同7.3终止条件：合同终止后，双方应按照约定办理结算手续，并办理合同终止手续8.违约责任及争议解决8.1违约责任：8.1.1监理单位未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面存在问题，应承担相应的违约责任。8.1.2施工单位未按照合同约定进行施工，导致工程质量、进度、安全等方面存在问题，应承担相应的违约责任。8.1.3双方未按照合同约定支付监理费用，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款的利息。8.2争议解决：8.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.2.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至西安市仲裁委员会仲裁。8.2.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.监理资料及文件9.1监理资料：监理单位应收集、整理、保存工程监理过程中的所有资料，包括监理日志、检查记录、验收报告等。9.2文件管理：9.2.1监理单位应按照国家相关法律法规和标准规范对监理文件进行管理。9.2.2监理单位应在工程竣工验收后，将监理文件整理归档，并按照合同约定移交施工单位。10.保密条款10.1保密内容：双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起五年内。10.3违约责任：任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的违约责任。11.其他条款11.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3通知方式：双方应通过书面形式进行通知，通知以到达对方指定地址为送达。12.合同附件12.1附件一：监理大纲12.2附件二：监理细则12.3附件三：监理费用清单13.合同签署及生效13.1签署时间：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。13.2生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，除非另有约定。13.3生效日期：本合同自2024年1月1日起生效。14.合同解除及终止14.1解除条件：14.1.1双方协商一致解除合同；14.1.2出现不可抗力，致使合同无法履行；14.1.3一方严重违约，另一方解除合同；14.2终止条件：合同履行完毕或双方约定的终止条件成就；14.3解除及终止程序：14.3.1双方协商一致解除合同，应签订解除协议；14.3.2因不可抗力终止合同，应提供相关证明；14.3.3因违约解除合同，违约方应承担违约责任。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为合同履行提供协助、咨询、监督等服务的独立法人或其他组织。1.2.1中介机构：如工程咨询公司、招标代理机构等。1.2.2监理机构：如具有相应资质的监理公司。1.2.3评估机构：如工程造价咨询公司、质量检测机构等。1.2.4保险公司：如工程保险、质量保证保险等。2.第三方介入的程序2.1甲乙双方应就第三方介入达成一致意见，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入前，甲乙双方应向对方提供第三方的相关资质证明、信用记录等资料。2.3第三方介入后，甲乙双方应就第三方的职责、权利、义务达成一致，并在合作协议中明确。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责：3.1.1根据合作协议，独立、客观、公正地履行职责。3.1.2对工程进度、质量、安全等进行监督检查。3.1.3对甲乙双方履行合同情况进行评估和报告。3.1.4在必要时提出改进建议或整改措施。3.2第三方的权利：3.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2在必要时对工程现场进行检查。3.2.3对甲乙双方的行为提出质疑或建议。3.2.4在合同约定的情况下，对工程进度、质量、安全等方面进行独立决策。4.第三方介入的额外条款4.1.1第三方介入的条件和程序；4.1.2第三方的资质要求和选择标准；4.1.3第三方的责任范围和限制；4.1.4第三方的费用及支付方式。4.2.1第三方的责任限额：根据第三方的资质和风险承担能力，约定第三方的责任限额，如发生损失，第三方应在责任限额内承担责任。4.2.2第三方的免责条款：约定在特定情况下，第三方不承担责任，如不可抗力、第三方无法预见的情况等。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，甲乙双方