2024版带雨水收集系统房产销售合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版带雨水收集系统房产销售合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.房产基本情况2.1房产位置2.2房产面积2.3房产用途3.雨水收集系统概述3.1系统类型3.2收集范围3.3收集方式4.雨水收集系统设计4.1系统布局4.2设备选型4.3施工规范5.雨水收集系统施工5.1施工期限5.2施工质量5.3施工安全6.雨水收集系统验收6.1验收标准6.2验收流程6.3验收期限7.雨水收集系统维护与管理7.1维护责任7.2维护周期7.3维护费用8.交付与使用8.1交付条件8.2使用要求8.3使用期限9.产权转移与登记9.1产权转移方式9.2登记手续9.3登记费用10.付款方式与期限10.1付款方式10.2付款期限10.3逾期付款责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效、解除与终止13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2附件与补充协议第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1甲方（出卖方）：全称：____________________简称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________1.2乙方（买受方）：全称：____________________简称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________第二条房产基本情况2.1房产位置：所在区域：________________详细地址：________________2.2房产面积：建筑面积：____________平方米使用面积：____________平方米2.3房产用途：主要用途：_______________其他用途：_______________第三条雨水收集系统概述3.1系统类型：类型：____________________3.2收集范围：收集区域：________________收集面积：____________平方米3.3收集方式：收集方式：________________第四条雨水收集系统设计4.1系统布局：布局图：__________________4.2设备选型：设备名称：________________设备型号：________________4.3施工规范：国家标准：________________地方规范：________________第五条雨水收集系统施工5.1施工期限：开始日期：_______________完成日期：_______________5.2施工质量：质量标准：________________5.3施工安全：安全措施：________________第六条雨水收集系统验收6.1验收标准：国家标准：________________地方标准：________________6.2验收流程：验收步骤：________________6.3验收期限：验收时间：_______________第七条雨水收集系统维护与管理7.1维护责任：甲方责任：________________乙方责任：________________7.2维护周期：维护频率：________________7.3维护费用：维护费用承担：_____________第八条交付与使用8.1交付条件：完成工程验收系统设备正常运行合同约定的其他条件8.2使用要求：乙方应按照设计要求使用雨水收集系统不得擅自改变系统结构和功能定期检查系统运行状况8.3使用期限：使用期限与房产使用期限一致第九条产权转移与登记9.1产权转移方式：乙方在支付全部房款后，甲方将房产及雨水收集系统产权转移给乙方9.2登记手续：乙方在取得房产及雨水收集系统产权后，负责办理产权登记手续9.3登记费用：登记费用由乙方承担第十条付款方式与期限10.1付款方式：一次性付款分期付款10.2付款期限：一次性付款：在合同签订之日起________日内分期付款：首付款________%，余款________%在房屋交付后________日内付清10.3逾期付款责任：逾期付款每日按应付金额的________%支付违约金第十一条违约责任11.1违约情形：甲方未按约定时间交付房产或系统乙方未按约定时间付款双方未按约定履行合同其他义务11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任双方协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式：优先通过协商解决协商不成，提交仲裁委员会仲裁仲裁不行，向有管辖权的人民法院提起诉讼12.2争议解决机构：仲裁委员会：________________法院：____________________第十三条合同生效、解除与终止13.1合同生效条件：双方签字盖章付清首付款13.2合同解除条件：双方协商一致发生不可抗力导致合同无法履行13.3合同终止条件：合同履行完毕合同解除合同到期第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜：由双方另行协商补充14.2附件与补充协议：附件一：房产及雨水收集系统详细资料附件二：付款计划表附件三：其他补充协议第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指第三方，包括但不限于中介方、评估机构、监理单位、设计单位、施工方、设备供应商等，在合同执行过程中提供专业服务或参与合同履行的单位或个人。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同时，因其自身原因导致的损失或损害，其责任限额不得超过甲方或乙方因第三方违约行为遭受的直接经济损失。2.2第三方责任限额的计算，以合同总价为基数，按照相关法律法规和行业标准确定。第三条第三方介入方式3.1第三方介入本合同，需经甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任和期限。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和业务需要，获取甲方和乙方的相关信息。4.2第三方有权在合同约定的范围内，对甲方和乙方的履约情况进行监督和检查。第五条第三方义务5.1第三方应按照合同约定和行业标准，提供专业、高效的服务。5.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。5.3第三方应承担因其自身原因导致的违约责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系，由第三方介入协议约定。6.2第三方在合同执行过程中，应遵循甲乙双方的要求，不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方与甲方、乙方的责任划分，以合同约定和法律法规为准。第七条第三方介入时的额外条款及说明7.1.1甲方和乙方应向第三方提供必要的配合和支持，确保第三方能够顺利完成工作。7.1.2第三方在履行合同过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并要求其改正。7.1.3第三方在合同履行过程中，如因不可抗力导致工作无法继续，应及时通知甲乙双方，并按照合同约定处理。7.2.1甲方和乙方应保持与第三方的良好沟通，及时解决第三方在履行合同过程中遇到的问题。7.2.2甲方和乙方应按照合同约定支付第三方费用，并确保第三方费用的合理性和准确性。7.2.3甲方和乙方应监督第三方的工作质量，确保其符合合同约定和行业标准。第八条第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。9.2协商不成的，可提交第三方介入协议约定的争议解决机构解决。第十条第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后，如出现合同约定的终止情形，甲乙双方应按照合同约定处理。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定结算剩余款项和费用。第十一条第三方介入后的其他事项11.1本合同中的第三方介入条款，适用于合同履行过程中的所有第三方。11.2本合同中的第三方介入条款，不影响甲乙双方的权利、义务和责任。11.3本合同中的第三方介入条款，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产及雨水收集系统详细资料要求：包括房产证复印件、土地证复印件、房产面积测量报告、雨水收集系统设计图纸、设备清单等。说明：附件一用于明确房产及雨水收集系统的具体信息，为合同履行提供依据。2.付款计划表要求：详细列出各期付款金额、付款时间、付款方式等。说明：附件二用于明确付款计划，确保合同款项的按时支付。3.第三方介入协议要求：明确第三方介入的背景、目的、权利、义务、责任和期限等。说明：附件三用于规范第三方介入的行为，保障甲乙双方的合法权益。4.争议解决协议要求：明确争议解决的途径、机构、程序和规则等。说明：附件四用于规范争议解决机制，减少争议对合同履行的影响。5.变更协议要求：详细列出合同变更的内容、原因、影响和双方协商一致的意见等。说明：附件五用于明确合同变更的合法性和有效性，确保合同内容的及时更新。6.第三方责任限额协议要求：明确第三方责任限额的计算方法、适用范围和争议解决方式等。说明：附件六用于明确第三方责任限额，保障甲乙双方的权益。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间交付房产或系统。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并承担乙方因此遭受的直接经济损失。示例：甲方未能在合同约定的时间内交付房产，乙方因此遭受装修费用增加的损失，甲方应承担相应责任。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间付款。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的直接经济损失。示例：乙方未能在合同约定的时间内支付首付款，甲方因此遭受利息损失，乙方应承担相应责任。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按约定提供专业、高效的服务。责任认定：第三方应承担因其违约行为导致的甲方或乙方遭受的直接经济损失。示例：第三方在施工过程中出现质量问题，导致甲方或乙方遭受经济损失，第三方应承担相应责任。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为：未按约定参与争议解决。责任认定：违约方应承担因其违约行为导致的争议解决延误和额外费用。示例：一方未按约定时间参与争议解决，导致争议解决成本增加，违约方应承担相应责任。全文完。2024版带雨水收集系统房产销售合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1出卖方信息2.2买受方信息3.房产基本信息3.1房产位置3.2房产面积3.3房产结构3.4房产设施4.雨水收集系统4.1雨水收集系统定义4.2雨水收集系统设计4.3雨水收集系统施工4.4雨水收集系统验收5.销售价格及支付方式5.1销售价格5.2付款方式5.3付款时间5.4付款凭证6.交房条件及时间6.1交房条件6.2交房时间6.3交房手续7.违约责任7.1出卖方违约责任7.2买受方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.其他约定11.1隐私保护11.2法律适用11.3合同生效11.4合同备案12.合同解除或终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.合同附件清单14.1合同附件清单内容第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释（1）“房产”指甲方拥有的位于_______的房产，具体包括房屋结构、土地面积等；（2）“雨水收集系统”指按照本合同约定，由甲方在房产内设置的用于收集雨水并实现资源再利用的系统；（3）“合同附件”指本合同中约定的各类文件、图纸、清单等。2.双方基本信息2.1出卖方信息甲方名称：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________2.2买受方信息乙方名称：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________3.房产基本信息3.1房产位置房产位于_______，具体地址为：________________________。3.2房产面积房产总建筑面积为_______平方米，其中房屋面积为_______平方米，土地面积为_______平方米。3.3房产结构房产为_______结构，具体结构包括：________________________。3.4房产设施房产内配备的设施包括：________________________。4.雨水收集系统4.1雨水收集系统定义雨水收集系统指在房产屋顶、地面等处设置的收集雨水设施，包括雨水收集池、管道、泵等。4.2雨水收集系统设计甲方委托具有相应资质的设计单位对雨水收集系统进行设计，设计文件应满足国家相关标准和规范。4.3雨水收集系统施工甲方负责组织施工队伍按照设计文件进行施工，确保工程质量。4.4雨水收集系统验收雨水收集系统施工完成后，由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。5.销售价格及支付方式5.1销售价格房产销售价格为人民币_______元整。5.2付款方式（1）首付款：合同签订后_______日内支付人民币_______元；（2）尾款：在甲方完成房产及雨水收集系统交付后_______日内支付人民币_______元。5.3付款时间首付款应在合同签订后_______日内支付，尾款应在甲方完成房产及雨水收集系统交付后_______日内支付。5.4付款凭证乙方支付房款后，甲方应向乙方提供相应的付款凭证。6.交房条件及时间6.1交房条件（1）房产结构完整，设施齐全；（2）雨水收集系统施工完毕，验收合格；（3）甲方完成房产及雨水收集系统交付前的相关手续。6.2交房时间甲方应在合同约定的交房时间内完成房产及雨水收集系统的交付。6.3交房手续（1）房产所有权证书；（2）土地使用权证书；（3）雨水收集系统验收报告；（4）其他相关文件。7.违约责任7.1出卖方违约责任（1）甲方未按合同约定时间交付房产及雨水收集系统的，应向乙方支付违约金，违约金为每日房产销售价格的万分之五；（2）甲方未按合同约定完成雨水收集系统施工的，应承担相应的违约责任；（3）甲方未按合同约定提供相关文件的，应承担相应的违约责任。7.2买受方违约责任（1）乙方未按合同约定支付房款的，应向甲方支付违约金，违约金为每日房款总额的万分之五；（2）乙方擅自改变房产用途的，应承担相应的违约责任；（3）乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点本合同的争议解决地点为合同签订地。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方违反合同约定，致使合同目的不能实现；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）一方违反合同约定，给对方造成重大损失；（4）双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前_______日书面通知对方，经双方协商一致后，方可解除合同。9.3合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同履行完毕；（3）合同解除；（4）双方协商一致终止合同。10.合同附件10.1合同附件清单本合同附件清单如下：（1）房产买卖合同；（2）房产所有权证书；（3）土地使用权证书；（4）雨水收集系统设计文件；（5）雨水收集系统施工合同；（6）付款凭证；（7）其他相关文件。10.2合同附件内容合同附件内容应与本合同一致，作为本合同的组成部分。11.其他约定11.1隐私保护双方对本合同涉及的个人和商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.4合同备案本合同签订后，双方应按照国家相关法律法规的规定进行备案。12.合同解除或终止后的处理12.1合同解除后的处理（1）已支付的房款不予退还；（2）未支付的房款按合同约定继续支付；（3）双方应按照合同约定办理房产及雨水收集系统的交接手续。12.2合同终止后的处理（1）已支付的房款不予退还；（2）未支付的房款按合同约定继续支付；（3）双方应按照合同约定办理房产及雨水收集系统的交接手续。13.合同变更13.1合同变更条件本合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。13.2合同变更程序任何一方要求变更合同，应提前_______日书面通知对方，经双方协商一致后，方可签订补充协议。14.合同附件清单14.1合同附件清单内容本合同附件清单内容如下：（1）房产买卖合同；（2）房产所有权证书；（3）土地使用权证书；（4）雨水收集系统设计文件；（5）雨水收集系统施工合同；（6）付款凭证；（7）其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入合同关系的个人或单位，包括但不限于中介方、监理方、评估方、施工方等。1.2介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方书面同意；（2）第三方应具备相应的资质和条件；（3）第三方介入应有利于合同的履行和目标的实现。2.第三方责任限额2.1第三方责任界定第三方在本合同中的责任，应限于其在合同中所承担的工作范围和责任。2.2责任限额（1）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方责任限额为本合同总金额的_______%。3.第三方权利与义务3.1第三方权利（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的信息和条件；（2）第三方有权根据合同约定收取合理的费用；（3）第三方有权在合同履行过程中对甲方和乙方的行为进行监督。3.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定履行职责，确保合同目标的实现；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私；（3）第三方应遵守国家相关法律法规。4.第三方与其他各方的划分说明4.1责任划分（1）甲方对房产及雨水收集系统的质量和交付负有主要责任；（2）乙方对支付房款和接收房产负有主要责任；（3）第三方对本合同所承担的工作负有相应责任。4.2权利划分（1）甲方和乙方享有合同约定的权利；（2）第三方享有合同约定的权利，但不得损害甲方和乙方的合法权益。5.第三方介入的具体条款5.1中介方（1）中介方应在合同签订前进行尽职调查，确保甲方和乙方的真实意愿；（2）中介方应协助甲乙双方办理合同签订、交付等手续；（3）中介方应收取中介服务费用，具体金额由甲乙双方协商确定。5.2监理方（1）监理方应按照合同约定对施工过程进行监督，确保工程质量；（2）监理方有权对施工方提出整改意见，施工方应予以配合；（3）监理方应收取监理服务费用，具体金额由甲乙双方协商确定。5.3评估方（1）评估方应按照合同约定对房产进行评估，提供评估报告；（2）评估方应保证评估结果的客观、公正；（3）评估方应收取评估服务费用，具体金额由甲乙双方协商确定。5.4施工方（1）施工方应按照设计文件和施工合同进行施工，确保工程质量；（2）施工方应按照合同约定的时间节点完成施工任务；（3）施工方应收取施工服务费用，具体金额由甲乙双方协商确定。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。6.2合同变更程序合同变更程序同本合同第13.2条。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第8.1条。7.2争议解决地点第三方介入后的争议解决地点同本合同第8.2条。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产买卖合同详细要求：合同应包含甲乙双方的基本信息、房产基本信息、销售价格、支付方式、交房条件及时间、违约责任、争议解决等条款，并由双方签字（或盖章）。2.房产所有权证书详细要求：提供房产所有权证书的原件或复印件，证明甲方对该房产拥有所有权。3.土地使用权证书详细要求：提供土地使用权证书的原件或复印件，证明甲方对该房产所占用土地拥有使用权。4.雨水收集系统设计文件详细要求：提供雨水收集系统的设计图纸、设计说明书等文件，证明设计符合国家相关标准和规范。5.雨水收集系统施工合同详细要求：施工合同应包含施工方的基本信息、施工内容、施工时间、质量标准、验收标准等条款，并由双方签字（或盖章）。6.付款凭证详细要求：提供乙方支付房款的银行转账记录、汇款凭证等，证明乙方已按照合同约定支付房款。7.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中产生的其他文件，如验收报告、维修记录、争议解决文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按合同约定时间交付房产及雨水收集系统的，应向乙方支付违约金，违约金为每日房产销售价格的万分之五。示例：若合同约定交房时间为2024年1月1日，甲方于2024年2月1日交付房产，则甲方应支付违约金。（2）未按合同约定完成雨水收集系统施工的，应承担相应的违约责任。示例：若合同约定雨水收集系统施工时间为2024年3月1日至2024年4月1日，甲方未在此期间完成施工，则甲方应承担违约责任。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按合同约定支付房款的，应向甲方支付违约金，违约金为每日房款总额的万分之五。示例：若合同约定首付款支付时间为2024年1月1日，乙方于2024年2月1日支付首付款，则乙方应支付违约金。（2）擅自改变房产用途的，应承担相应的违约责任。示例：若合同约定房产用途为居住，乙方擅自将其用于商业用途，则乙方应承担违约责任。3.第三方违约行为及责任认定（1）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。示例：若监理方未按合同约定进行监督，导致工程质量问题，监理方应承担赔偿责任。（2）第三方未按合同约定履行职责的，应承担相应的违约责任。示例：若施工方未按合同约定的时间节点完成施工任务，施工方应承担违约责任。全文完。2024版带雨水收集系统房产销售合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2购房者信息2.房产基本情况2.1房产位置2.2房产面积2.3房产结构2.4房产用途3.雨水收集系统介绍3.1雨水收集系统类型3.2雨水收集系统功能3.3雨水收集系统安装位置4.房产价格及付款方式4.1房产总价4.2付款方式4.3付款时间5.验房及交房5.1验房时间5.2验房标准5.3交房时间6.雨水收集系统验收及保修6.1验收标准6.2保修期限6.3保修范围7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1房产平面图10.2雨水收集系统设计图10.3付款凭证11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序13.合同解除及终止后的处理13.1房产交付13.2付款及退款14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称：________________1.1.2开发商地址：________________1.1.3开发商法定代表人：________________1.1.4开发商联系电话：________________1.2购房者信息1.2.1购房者姓名：________________1.2.2购房者身份证号码：________________1.2.3购房者地址：________________1.2.4购房者联系电话：________________2.房产基本情况2.1房产位置：________________2.2房产面积：________________平方米2.3房产结构：________________2.4房产用途：________________3.雨水收集系统介绍3.1雨水收集系统类型：________________3.2雨水收集系统功能：________________3.3雨水收集系统安装位置：________________4.房产价格及付款方式4.1房产总价：人民币________________元4.2付款方式：4.2.1首付款：人民币________________元，于合同签订之日起____日内支付。4.2.2尾款：人民币________________元，于房产交付前支付。4.3付款时间：详见付款方式条款。5.验房及交房5.1验房时间：于房产交付前____日内。5.2验房标准：按照国家相关标准和双方约定进行。5.3交房时间：于房产验收合格后____日内。6.雨水收集系统验收及保修6.1验收标准：按照国家相关标准和双方约定进行。6.2保修期限：自房产交付之日起____年。6.3保修范围：详见附件《雨水收集系统保修范围》。7.违约责任7.1违约情形：7.1.1开发商未按时交付房产；7.1.2购房者未按时支付款项；7.1.3双方未按照约定履行合同其他义务。7.2违约责任承担：7.2.1开发商违约，应向购房者支付违约金，违约金为房产总价____%；7.2.2购房者违约，应向开发商支付违约金，违约金为已付款项____%；7.2.3双方未按照约定履行合同其他义务，应承担相应的法律责任。8.争议解决8.1争议解决方式：8.1.1双方应友好协商解决争议；8.1.2如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁；8.1.3如双方均放弃仲裁或仲裁机构不予受理，争议可向房产所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：8.2.1争议解决机构为________________。9.合同生效及终止9.1合同生效条件：9.1.1双方签署合同并加盖公章；9.1.2购房者支付首付款；9.1.3开发商收到首付款后，双方签署收据。9.2合同终止条件：9.2.1双方协商一致解除合同；9.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；9.2.3一方违约，另一方解除合同。10.合同附件10.1房产平面图：详见附件《房产平面图》。10.2雨水收集系统设计图：详见附件《雨水收集系统设计图》。10.3付款凭证：详见附件《付款凭证》。11.合同解除11.1解除条件：11.1.1双方协商一致解除合同；11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；11.1.3一方违约，另一方解除合同。11.2解除程序：11.2.1双方签署解除合同协议；11.2.2双方将解除合同协议报房产所在地房产管理部门备案。12.合同变更12.1变更条件：12.1.1双方协商一致变更合同内容；12.1.2因不可抗力等原因需要变更合同内容。12.2变更程序：12.2.1双方签署合同变更协议；12.2.2将合同变更协议报房产管理部门备案。13.合同解除及终止后的处理13.1房产交付：13.1.1合同解除或终止后，房产未交付的，开发商应将房产交付给购房者；13.1.2房产已交付的，购房者应继续履行合同约定的付款义务。13.2付款及退款：13.2.1合同解除或终止后，已付款项不予退还；13.2.2双方另有约定的，按照约定执行。14.其他约定事项14.1通知方式：14.1.1除非另有约定，通知应以书面形式发送至双方约定的地址；14.1.2通知自发送之日起____日内视为送达。14.2合同份数：14.2.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同签署日期：14.3.1本合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方（甲方：房地产开发商，乙方：购房者）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、检测机构等。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于合同的签订、履行、变更、解除、争议解决等环节。16.第三方介入的引入方式16.1甲方或乙方在合同履行过程中，根据实际情况，可引入第三方参与合同相关事宜。16.2第三方介入需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。17.第三方介入的职责和权利17.1第三方在合同履行过程中的职责包括：17.1.1按照合同约定或合作协议履行相应的服务；17.1.2对合同履行情况进行监督、检查和评估；17.1.3及时向合同双方反馈合同履行情况，并提出合理化建议。17.2第三方在合同履行过程中的权利包括：17.2.1获取合同履行所需的必要信息和资料；17.2.2要求合同双方按照约定履行合同义务；17.2.3在合同履行过程中，对合同双方进行必要的指导、协调和调解。18.第三方介入的责任和限制18.1第三方在合同履行过程中，应严格按照合同约定或合作协议履行职责，并对因自身原因造成的损失承担相应的责任。18.2第三方责任限额：18.2.1第三方的责任限额为本合同总价款的____%；18.2.2如第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，超出责任限额部分由合同双方共同承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分：19.1.1第三方对甲方、乙方的责任仅限于其在合同履行过程中的职责和权