2024版山西大数据中心设计与施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版山西大数据中心设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息1.3双方联系方式2.项目背景与概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围3.3设计与施工内容4.设计与施工标准4.1设计标准4.2施工标准4.3质量标准5.设计与施工进度计划5.1设计进度计划5.2施工进度计划5.3验收进度计划6.设计与施工费用6.1设计费用6.2施工费用6.3付款方式及期限7.设计与施工质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3质量保证期8.设计与施工变更管理8.1变更申请程序8.2变更费用及时间8.3变更后的合同调整9.设计与施工安全与环保9.1安全生产责任9.2环保要求9.3应急预案10.设计与施工资料管理10.1设计文件管理10.2施工文件管理10.3资料归档与移交11.设计与施工验收11.1验收标准11.2验收程序11.3验收不合格的处理12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3仲裁或诉讼13.合同解除与终止13.1解除条件13.2终止条件13.3解除或终止后的处理14.合同生效、修改与补充14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同补充条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称：山西省大数据中心1.1.2甲方地址：山西省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.2合同乙方信息1.2.1乙方名称：建筑工程有限公司1.2.2乙方地址：山西省市区路号1.2.3乙方法定代表人：1.3双方联系方式1.3.1甲方联系人：1.3.2甲方联系电话：137xxxx77771.3.3乙方联系人：赵六1.3.4乙方联系电话：136xxxx88882.项目背景与概述2.1项目名称：2024版山西大数据中心设计与施工项目2.2项目地点：山西省市区路号2.3项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积50000平方米2.4项目周期：自合同签订之日起至2026年12月31日止3.设计与施工范围3.1设计范围3.1.1建筑设计3.1.2结构设计3.1.3机电设计3.1.4智能化设计3.2施工范围3.2.1土建工程3.2.2机电安装工程3.2.3智能化系统工程3.2.4室内外装饰装修工程3.3设计与施工内容3.3.1设计内容包括但不限于：建筑方案设计、结构设计、机电设计、智能化设计等。3.3.2施工内容包括但不限于：土建工程、机电安装工程、智能化系统工程、室内外装饰装修工程等。4.设计与施工标准4.1设计标准4.1.1设计应符合国家及地方现行相关标准、规范要求。4.1.2设计应满足甲方使用需求，确保工程质量、安全、环保。4.2施工标准4.2.1施工应符合国家及地方现行相关标准、规范要求。4.2.2施工应严格按照设计文件及施工图纸进行，确保工程质量、安全、环保。4.3质量标准4.3.1工程质量应符合国家及地方现行相关标准、规范要求。4.3.2工程质量应符合甲方使用需求，确保工程质量、安全、环保。5.设计与施工进度计划5.1设计进度计划5.1.1设计阶段：自合同签订之日起至2025年6月30日止5.1.2施工阶段：自2025年7月1日起至2026年12月31日止5.2施工进度计划5.2.1土建工程：自2025年7月1日起至2025年12月31日止5.2.2机电安装工程：自2025年7月1日起至2026年3月31日止5.2.3智能化系统工程：自2025年7月1日起至2026年6月30日止5.2.4室内外装饰装修工程：自2026年1月1日起至2026年12月31日止5.3验收进度计划5.3.1验收阶段：自2026年12月31日起至2027年1月31日止6.设计与施工费用6.1设计费用6.1.1设计费用总额为人民币叁仟万元整（￥3000000.00）。6.2施工费用6.2.1施工费用总额为人民币肆仟伍佰万元整（￥4500000.00）。6.3付款方式及期限6.3.1付款方式：分阶段付款，具体付款比例及时间如下：（1）设计阶段：设计费用总额的30%，合同签订后10个工作日内支付；（2）施工阶段：施工费用总额的30%，施工进度达到设计阶段的30%时支付；（3）施工阶段：施工费用总额的30%，施工进度达到设计阶段的60%时支付；（4）施工阶段：施工费用总额的30%，施工进度达到设计阶段的90%时支付；（5）竣工验收合格后，支付剩余的10%。7.设计与施工质量保证7.1设计质量保证7.1.1设计单位应按照合同约定提供设计文件，并对设计文件的真实性、完整性、准确性负责。7.1.2设计单位应按照合同约定对设计文件进行审查，确保设计文件符合相关标准、规范要求。7.2施工质量保证7.2.1施工单位应按照设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量。7.2.2施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制。7.3质量保证期7.3.1设计质量保证期为自竣工验收合格之日起两年。7.3.2施工质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。8.设计与施工变更管理8.1变更申请程序8.1.1变更申请应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。8.1.2乙方应在收到变更申请后5个工作日内予以答复，如有异议，应在答复中说明。8.2变更费用及时间8.2.1变更费用应根据实际发生的成本进行调整，并经双方协商一致。8.2.2变更可能导致工期延误的，乙方应提前通知甲方，并协商确定新的工期。8.3变更后的合同调整8.3.1合同中相关条款应根据变更内容进行相应的调整。8.3.2任何变更均应以书面形式作为合同的补充部分。9.设计与施工安全与环保9.1安全生产责任9.1.1甲方负责项目整体安全管理，乙方负责施工过程中的安全管理工作。9.1.2乙方应制定安全生产措施，确保施工安全。9.2环保要求9.2.1施工过程中应遵守国家环保法规，采取措施减少对环境的影响。9.2.2乙方应负责施工期间的废弃物处理和环境保护。9.3应急预案9.3.1乙方应制定应急预案，包括安全事故、自然灾害等突发事件的应对措施。9.3.2应急预案应报甲方备案，并定期进行演练。10.设计与施工资料管理10.1设计文件管理10.1.1设计单位应按照合同约定及时提交设计文件。10.1.2设计文件应妥善保管，确保完整、准确。10.2施工文件管理10.2.1施工单位应按照合同约定及时提交施工文件。10.2.2施工文件应包括施工日志、质量检验报告、变更记录等。10.3资料归档与移交10.3.1工程完成后，乙方应将所有施工资料整理归档。10.3.2施工资料应在竣工验收合格后30日内移交给甲方。11.设计与施工验收11.1验收标准11.1.1验收应按照国家及地方现行相关标准、规范要求进行。11.1.2验收应包括设计文件审查、施工质量检验、功能性试验等。11.2验收程序11.2.1甲方应组织验收小组，负责验收工作。11.2.2乙方应配合验收工作，提供必要的资料和人员。11.3验收不合格的处理11.3.1验收不合格的，乙方应按照验收报告的要求进行整改。11.3.2乙方应在接到验收不合格通知后15个工作日内完成整改。12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.1.2违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。12.2争议解决方式12.2.1双方应友好协商解决合同争议。12.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3仲裁或诉讼12.3.1争议解决方式由双方协商确定，可以选择仲裁或诉讼。12.3.2如选择仲裁，应提交仲裁委员会仲裁。13.合同解除与终止13.1解除条件13.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。13.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的，可以解除合同。13.2终止条件13.2.1合同约定的期限届满，合同自然终止。13.2.2合同解除后，合同终止。13.3解除或终止后的处理13.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。13.3.2合同解除或终止后，未支付的费用应按比例退还。14.合同生效、修改与补充14.1合同生效条件14.1.1合同双方签字盖章后生效。14.1.2合同经甲方主管部门批准后生效。14.2合同修改程序14.2.1合同修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同补充条款14.3.1合同补充条款应作为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）之外的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入是指在合同执行过程中，由合同双方共同邀请或授权的，对合同执行提供专业服务、监督、咨询或协调等作用的个人或机构。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：设计咨询、项目管理、监理、质量检测、安全评估等。16.第三方的选择与授权16.1选择16.1.1第三方的选择应由合同双方共同协商确定，并确保其具备履行职责的能力和资质。16.1.2第三方应提交相关资质证明、业绩证明和保密承诺。16.2授权16.2.1第三方介入后，合同双方应书面授权第三方代表其行使部分或全部合同权利和义务。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定和授权范围，履行其职责，并对因其工作失误或疏忽造成的损失承担相应责任。17.1.2第三方应遵守国家法律法规，维护合同双方的合法权益。17.2权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权对合同执行过程中的问题提出意见和建议。18.第三方的责任限额18.1责任限额18.1.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务类型和合同约定确定。18.1.2第三方的责任限额应在合同中明确，并在授权书中载明。18.2责任保险18.2.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其在合同执行过程中可能发生的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方代表甲方行使的权利和义务，不得超出授权范围。19.1.2第三方在执行职责过程中，应遵守甲方的要求和指示。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方的监督和协调，应确保乙方按照合同要求履行义务。19.2.2第三方不得干预乙方的正常施工活动，除非合同另有约定。20.第三方介入的合同条款变更20.1变更程序20.1.1合同条款的变更应经合同双方和第三方协商一致。20.1.2变更后的合同条款应以书面形式补充到原合同中。20.2变更生效20.2.1变更后的合同条款自双方签字盖章之日起生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议处理21.2.1争议处理过程中，第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。21.2.2第三方在争议处理过程中的行为，不得违反其授权范围。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方的身份证明文件要求：提供双方营业执照、法定代表人身份证、授权委托书等。说明：用于证明合同签订双方的合法身份和授权。2.附件二：项目设计方案及施工图纸要求：提供完整的设计方案及施工图纸，符合国家及地方相关标准。说明：用于指导施工，确保工程质量。3.附件三：合同甲方提供的场地条件说明要求：提供场地面积、地形地貌、地下管线等信息。说明：用于乙方施工过程中了解场地情况。4.附件四：合同乙方提交的施工组织设计及进度计划要求：提供详细的施工组织设计及进度计划，包括施工方案、进度安排、人员配置等。说明：用于甲方了解施工安排，确保工程按时完成。5.附件五：施工过程中的变更记录及审批文件要求：记录施工过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、审批过程等。说明：用于明确变更责任，确保合同执行。6.附件六：施工过程中的检验报告及验收记录要求：提供施工过程中的检验报告及验收记录，包括质量检验、安全检验等。说明：用于证明施工质量符合要求。7.附件七：第三方介入的授权书及资质证明要求：提供第三方介入的授权书及资质证明文件。说明：用于证明第三方具备介入资格。8.附件八：第三方介入的合同变更协议要求：提供合同变更协议，明确变更内容、生效日期等。说明：用于修改合